土方車租賃合同2篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編精心整理的土方車租賃合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
土方車租賃合同1
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
因甲方工程施工的需要,租用乙方設(shè)備使用,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在設(shè)備租用期間的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商,共同簽訂本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、租賃設(shè)備名稱及數(shù)量
二、使用地點及用途
設(shè)備用途及作業(yè)范圍: K134+600-K138+139.78 內(nèi)工程施工所需土石運輸工程。
三、設(shè)備的調(diào)遣與費用
乙方承擔設(shè)備進離場調(diào)遣費用及運輸保險費。
四、租賃費用及結(jié)算方式
經(jīng)雙方協(xié)商,所租土石方運輸車的租金為 元/方,付款方式為每計量一次結(jié)算工程量的80%。
五、甲方的責任
1、設(shè)備所需燃油(柴油)由甲方提供,燃油費用從結(jié)算中扣除。
2、在設(shè)備租賃期間,未經(jīng)乙方同意,甲方不得將乙方設(shè)備轉(zhuǎn)租或抵押及變賣,需轉(zhuǎn)移施工地點時,須征得乙方同意。
六、乙方責任
1、出租設(shè)備保證技術(shù)狀況良好,做到勤保養(yǎng)勤檢修,準時按雙方商定的時間進場和施工。由于機械設(shè)備故障或其它乙方人為原因影響甲方承建工程工期,其責任及直接經(jīng)濟損失由乙方承擔。
2、安排合格、經(jīng)驗豐富的操作司機2名,隨機負責設(shè)備的操作與維修保養(yǎng),并負責人員、設(shè)備的安全及使用事項。隨機人員要遵守甲方項目部各項規(guī)章制度,必須服從項目部調(diào)度安排,端正服務(wù)態(tài)度
1、用于工程項目名稱:張承高速二期F合同段路基五隊
3、設(shè)備的保養(yǎng)和維修盡量安排在施工間隙和公休時間進行,乙方要提前向甲方通報,征得甲方的同意后方可進行保養(yǎng)維修。
4、乙方必須保證設(shè)備所有運營手續(xù)齊全,否則由此引起的罰款,乙方自行承擔。
5、由于操作人員不服從指揮、違章操作和誤操作,造成機械設(shè)備損壞和人員傷亡及其對第三方造成的人身和財產(chǎn)損害,一切經(jīng)濟損失及事故責任由乙方自行負擔,并不得因此影響工期。
6、由于乙方原因與地方發(fā)生糾紛,由乙方自行承擔解決,與甲方無關(guān)。
7、乙方負責車輛安全停放、看管,車輛發(fā)生損壞或丟失,由乙方自行承擔。
七、違約責任
如果一方未履行本合同規(guī)定的義務(wù),應(yīng)向另一方賠償因違約引起的一切直接損失和適當?shù)拈g接損失。經(jīng)雙方協(xié)商無效后,可向被告所在地人民法院起訴。
八、合同自雙方簽字蓋章即日起生效,其它未盡事宜雙方協(xié)商,簽訂補充合同,與本合同具有同等效力。
九、本合同一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方車租賃合同2
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,雙方就承攬《聯(lián)楊路道路新建工程工程C01標段建設(shè)工程施工合同》本著平等、自愿、誠實信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:紹興中冶梧桐園一期室外配套工程
1.2 工程地點:越王路、群賢路
1.3 承包范圍:挖掘機日立120型、斗容量為 1m3挖掘機租賃,場內(nèi)土方倒運開挖,建筑垃圾購置及運輸。
1.4 承包方式與依據(jù):
1.4.1 本工程乙方包質(zhì)量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。
1.4.2 本合同以甲方與業(yè)主簽訂的合同為前提,結(jié)合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據(jù)。業(yè)主對甲方的相關(guān)要求乙方同樣均應(yīng)遵照執(zhí)行。
第二條 合同工期
2.1 本合同自 20_ 年 05 月 01 日開始,至工程竣工。本工程工期如有調(diào)整,以甲方代表的書面簽字為準。
2.2 如因業(yè)主、甲方原因造成工期延誤,則工期順延。
第三條 合同價款
3.1 工程合同單價為:挖掘機月租單價為:20_0元/月,工程量暫定為 個月。挖掘機臺班單價為: 元/臺班;以上單價不含油價,含稅金。
3.2 本合同總價暫定為人民幣 ,¥ 。
3.3 臺班數(shù)量的界定:
3.3.1 挖掘機每月總時間不超過機碼表表時240小時,超過的部分另行計算;
3.3.2 零星使用計量:每臺班按8小時計算,半個臺班按4小時計算,不足8小時或超過8小時,以每小時0.125個臺班遞減或遞增計算。
3.4 本工程為綜合單價合同,最終結(jié)算價以甲方項目部簽證的工程量予以結(jié)算。
第四條 甲、乙雙方代表
4.1 本工程的甲方主管單位是 上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部 ,甲方代表是 沈斌 。
4.2 本工程的乙方主管單位是 ,乙方代表是 。
4.3 在本工程施工過程中,甲方代表隨時有權(quán)要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關(guān)規(guī)定的管理施工人員及機械設(shè)備、材料撤離本工程的工地。
第五條 雙方責任
5.1 甲方
(1) 負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結(jié)算等工作。
(2) 負責施工中的總體安排和協(xié)調(diào)施工中的干擾問題。
(3) 進場前,對乙方作業(yè)人員,做好必要的各項交底。
5.2 乙方
(1) 乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規(guī)定的甲方負責的工作),包括工程的輔助性工作及后勤保障工作。
(2) 承擔人員、機械進廠的一切費用。
(3) 乙方進場后,必須聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮,不得損壞區(qū)域內(nèi)的任何地上、地下的已完工程產(chǎn)品,否則后果自負。
(4) 做好有關(guān)人員的安全教育工作,負責處理由于乙方責任而造成的工傷事故,并承擔由此而造成的經(jīng)濟損失。
(5) 施工期間,應(yīng)派專人管理現(xiàn)場,加強與甲方的聯(lián)系,協(xié)調(diào)指揮,直至完工。
(6) 乙方應(yīng)保證設(shè)備證照齊全,設(shè)備狀況良好,并做好設(shè)備保潔工作。
第六條 工程款的支付及竣工決算
6.1 按月結(jié)算。每月按甲方項目部簽證工程量的80%支付,剩余工程款待工程結(jié)束后結(jié)算付清。
6.2 如因業(yè)主未及時審批、資金周轉(zhuǎn)等原因而造成甲方延期支付工程進度款,則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。
6.3 在本合同履行過程中,如因乙方的原因而導(dǎo)致本合同項下工程的'工期、安全和質(zhì)量中的任何一項違反本合同的規(guī)定,則甲方有權(quán)沒收本合同第6.1款中剩余部分工程款。
6.4 在本合同履行過程中,如因乙方的原因而導(dǎo)致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權(quán)益受到損害(拖延支付勞動報酬等),則甲方有權(quán)根據(jù)法律規(guī)定、政府有關(guān)部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等,直接將本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。
第七條 材料設(shè)備供應(yīng)
甲供材料、設(shè)備 無 。
第八條 安全施工
8.1 乙方須按國家和業(yè)主及甲方的有關(guān)規(guī)定,采取嚴格的安全防護設(shè)施,承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。
8.2 甲方在與乙方簽訂本合同后,可另行簽訂安全、保衛(wèi)及防火協(xié)議,作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第九條 臨時設(shè)施及現(xiàn)場管理
大臨設(shè)施乙方自行考慮,如需在施工現(xiàn)場安排大臨設(shè)施,必須由甲方統(tǒng)一安排。
第十條 竣工驗收
竣工日期由甲方書面通知,本工程不參加竣工驗收。
第十一條 爭議與解決方式
11.1 甲、乙雙方因為履行本合同發(fā)生爭議,應(yīng)相互協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成,則任何一方均可向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟。
11.2 發(fā)生爭議后,乙方仍應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工繼續(xù),并保護好已完工程。
第十二條 違約責任
如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排,則根據(jù)乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度,乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失,并須按每次壹萬元向甲方支付違約金,甲方有權(quán)單方終止合同。
第十三條 工程轉(zhuǎn)讓與分包
本工程不得轉(zhuǎn)讓、分包。
第十四條 合同生效與終止
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,工程竣工驗收通過,并且雙方履行完本合同規(guī)定的全部權(quán)利和義務(wù)后,本合同自行失效。
第十五條 附則
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
15.2 本合同正本一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;副本 肆 份,甲方執(zhí) 叁 份,乙方執(zhí) 壹 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【土方車租賃合同2篇】相關(guān)文章:
冷鏈車租賃合同模板03-30
豪車租賃合同(精選7篇)03-18
土方回填工程合同11-22
倉庫臨時租賃合同-租賃合同03-25
山場租賃合同范本_租賃合同04-02
租賃合同書格式-租賃合同03-28
賣車買賣合同03-26
司機帶車聘用合同01-12
租賃機械合同_租賃機械合同樣本03-23