房屋裝修承攬合同范本
隨著時間的推移,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編收集整理的房屋裝修承攬合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
房屋裝修承攬合同1
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準,甲方提供的材料,乙方應(yīng)當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展,施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時驗收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗,如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從年月日到年月日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應(yīng)當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當即時向甲方交付,甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
地點:地點:
電話:電話:
年月日年月日
房屋裝修承攬合同2
甲方(定作人):乙方(承攬人):住址:住址:身份證號碼:身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關(guān)。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應(yīng)當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字:乙方簽字:
年月日年月日
房屋裝修承攬合同3
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價:1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算
4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為18天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個月。
三、甲方責任
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆,拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任;
2、乙方應(yīng)當以自己的'設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金,同時每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金,延誤超過2天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(手印):
地址:地址:
法定代表人:身份證號(復印件附后)
本合同簽約代表人:電話
【房屋裝修承攬合同范本】相關(guān)文章:
房屋裝修合同范本(15篇)03-11
簡單版房屋裝修合同范本03-02
房屋裝修合同范本(精選15篇)03-16
房屋裝修合同范本精選3篇03-15
實用家庭房屋裝修合同范本03-02
家庭房屋裝修合同范本常用版03-02
簡單個人房屋裝修合同范本02-28
2022個人房屋裝修合同范本03-07
承攬加工合同范本03-04