- 裝修合同 推薦度：
- 私房裝修合同 推薦度：
- 裝修合同 推薦度：
- 房屋裝修合同 推薦度：
- 店鋪裝修合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【必備】裝修合同模板匯編9篇
在當今不斷發(fā)展的世界，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的裝修合同9篇，希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
統(tǒng)一社會信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡稱乙方）：
統(tǒng)一社會信用代碼：
通訊地址：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點：
2、工程裝飾裝修面積：
3、工程戶型：
4、工程內(nèi)容及做法（詳見本合同附件一報價單和施工圖紙）；
5、工程承包方式：
□乙方包工、包全部材料
□乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料
□乙方只包工
6、工程期限日（以實際工作日計算）；
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
開工：雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
竣工：合同約定的工程內(nèi)容全部完成，經(jīng)甲乙雙方和監(jiān)理單位驗收合格視為竣工。
7、工程款：本合同工程造價為（人民幣）元（大寫：元），上述價格為【□含稅價/□不含稅價】
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙（和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書）
1、施工圖紙?zhí)峁┓绞剑?/p>
�。�1）甲方應與開工日前日向乙方提供施工圖紙（□和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書）。
�。�2）甲方委托乙方設(shè)計的，乙方應于開工前日提供施工圖紙（□和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書）。
2、雙方提供的施工圖紙（□和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書）必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325—20xx）的要求。
3、雙方應當對施工圖紙（□和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書）予以簽收確認。
4、雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方義務
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
3、負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4、遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
5、負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
6、不得有下列行為：
�。�1）隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
�。�3）在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
�。�4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
�。�5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
7、凡必須涉及第四條第六款所列內(nèi)容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
8、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
9、參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方義務
1、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
2、嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定，保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3、通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
4、甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條 工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條 材料供應
1、應當由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》，并具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。
3、如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。
4、甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責任均由乙方承擔。
第八條 工期延誤
1、發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
�。�1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
�。�2）工程量增加、設(shè)計變更的。
�。�3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
�。�4）甲方未按時供應合同約定的材料和設(shè)備的。
�。�5）______日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計______小時以上不能施工的。
（6）甲方未按時支付工程款的。
（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
�。�8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
出現(xiàn)以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。
2、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
1、工程質(zhì)量應符合國家標準，在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時，應當申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證；認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。
第十條 工程驗收
1、施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
�。�1）材料驗收；
（2）隱蔽工程驗收；
（3）竣工驗收。
2、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
5、竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”（作為竣工驗收單附件）后亦可先行入住。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條 工程款支付方式
1、付款期限：
�。�1）本合同簽訂之日起日內(nèi)，甲方向乙方支付總工程款的%；
�。�2）工程進度過半，甲方向乙方支付總工程款%；
�。�3）工程竣工驗收合格后日內(nèi)甲方向乙方付清工程余款。
2、工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
3、工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
4、工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條 違約責任
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3、甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。
第十三條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向乙方所在地人民法院起訴。
第十四條 附則
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
5、乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權(quán)向乙方追償。
6、本合同履行完畢后自動終止。
第十五條 其他約定事項
�。ㄒ韵聼o正文）
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
裝修合同 篇2
發(fā)包人：__________________
承包人：__________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程地點：______。
2、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
�。�1）承包人包工、包料；
�。�2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料；
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
3、工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
4、合同價款：本合同工程造價為（大寫）______元。
第二條：工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條：施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設(shè)計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付。
第四條：發(fā)包人義務
1、開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
4、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)；
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條：承包人義務
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條：工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第七條：材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
2、由承包人提供的材料、設(shè)備，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條：工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設(shè)計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條：質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：______。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由______部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十條：工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
（1）______；
�。�2）______；
（3）______。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條：工程款支付方式
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款：
第一次開工前三日支付______元
第二次工程進度過半支付______元
第三次雙方驗收合格支付______元
工程進度過半指：______。
�。�2）其他支付方式：______。
2、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條：條違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十三條：合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交______仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條：幾項具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫）______元。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙______把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖______把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。
第十五條：其他約定事項：______。
第十六條：附則
1本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，______部門______份。
發(fā)包人：__________________（簽字）
承包人：__________________（蓋章）
日期：______年______月______日
裝修合同 篇3
甲方：（出租人）
乙方：（承租人）
雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《合同法》及國家、當?shù)卣畬Ψ课葑赓U的有關(guān)規(guī)定，就租賃房屋一事達成以下協(xié)議。
第一部分 房屋概況
第1條 甲方保證向乙方出租的房屋系_________（本人/共有）擁有完全所有權(quán)和使用權(quán)。（如果房屋是共有，則還應增加：已經(jīng)共有人同意，附書面同意聲明。如果是委托租賃，應有房屋所有權(quán)人與受托人的委托協(xié)議書）
第2條 房屋法律概況房屋所有權(quán)證書登記人：_________
身份證號碼：_________
房屋所有權(quán)證書編號：_________
土地使用權(quán)證書編號：_________
房屋所有權(quán)證書上登記的房屋建筑面積：_________
房屋的使用面積：_________
房屋的附屬建筑物和歸房屋所有權(quán)人使用的設(shè)施：_________
第3條 出租房屋概況
�。ò◤穆涞刂�、名稱、用途、間數(shù)、建筑面積、使用面積、地面、墻壁質(zhì)量、家具設(shè)備等）
第二部分 租賃期限
第4條 房屋租賃期限：_________自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。遇以下情況應順延：
1.發(fā)生不可抗力事由的；
2.甲方非正常原因逾期交付房屋的；
3.非乙方原因致使房屋無法居住的；
4.經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面更改的。
第三部分 租金條款
第5條 租金每月_________幣_________元（大寫：_________整）
第6條 租金按_________（月/季/半年/年）支付；自本合同生效之日起_________日內(nèi)，乙方應支付給甲方_________元（_________幣）的租金；以后應在每_________（月/季/半年/年）最后一個月的_________日前付清下一_________（月/季/半年/年）的租金。（也可以約定以月、年等支付租金日期）
第7條 租金支付地點：_________.
第8條 租金支付方式：_________（現(xiàn)金、支票、匯票、轉(zhuǎn)帳等）
二、接受他人委托代理出租房屋的，應在簽訂本合同前出示委托人開具的授權(quán)委托書或出租代理合同，向承租方明示代理權(quán)限。
三、租賃雙方應共同查驗房屋內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備，填寫《房屋附屬設(shè)施、設(shè)備清單》并簽字蓋章。
四、合同內(nèi)的空格部分可由租賃雙方根據(jù)實際情況約定填寫。
五、本合同簽訂之日起30日內(nèi)租賃雙方應按規(guī)定到房屋所在地的區(qū)縣國土資源和房屋管理局或其委托的機構(gòu)辦理房屋租賃合同登記備案手續(xù)。
六、租賃關(guān)系由房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)居間或代理的，房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀持證人員應在落款內(nèi)簽字、蓋章，并注明經(jīng)紀資格證書編號。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽字（蓋章） 簽字（蓋章）
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇4
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。
【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?
【律師評析】
審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償?shù)臉藴时驹簩⒏鶕?jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負擔。
裝修合同 篇5
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 防水補漏維修施工程
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：衛(wèi)生間
1.4 承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。
1.5 工期：本工程自20xx年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
1.6 工程質(zhì)量：乙方應確保甲方衛(wèi)生間防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照海南防水工程新規(guī)范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。
1.7 工程造價：衛(wèi)生間防水每平方30元，結(jié)算時按實際面積結(jié)算。
第二條 甲方工作
2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
2.3甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改?
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
3.5 應嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)
第四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表人： 代表人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇6
甲方：__________市_______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址：_________________電話：____________________
乙方：__________市東升鎮(zhèn)__________裝修工程部
地址： 電話：____________________
現(xiàn)甲方有樣板房三間，位于__________市東升鎮(zhèn)_____花園第五期內(nèi)，承包給乙方裝修，經(jīng)甲方雙方協(xié)商一致，特簽定協(xié)議如下：
一、承包裝修工程的內(nèi)容范圍、方式、時間和質(zhì)量
1、內(nèi)容范圍：該工程的內(nèi)容范圍包括：室內(nèi)天花板、地面泥水鋪貼、復合地板、房門、衣柜、電視柜、墻身油ici漆，室內(nèi)配套設(shè)施等。(詳細見室內(nèi)裝修預算表)
2、承包方式：乙方包工包料，裝修所用水、電均由乙自負。
3、工程完成時間：_____年_____月_____日。
4、工程質(zhì)量：按國家規(guī)定建筑裝修標準執(zhí)行。
二、乙方責任：
1、因甲方對裝修工程要求時間短，為保證甲方裝修按時完成，乙方在_____年_____月_____日前必須完成全部工程。
2、工程峻工后經(jīng)雙方實地驗收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及費用由乙方負責并返工。
3、乙方在安裝、裝修期間施工所發(fā)生的一切安全責任事故，由乙方負責，甲方不負任何責任。
三、本合同工程總值人民幣：__________元，大寫：_________________________。(包開發(fā)票)
其中：
1、_____號樓_____座__________房室內(nèi)裝修費用：_______________元
2、_____號樓_____座__________房室內(nèi)裝修費用：_______________元
3、_____號樓_____座__________房室內(nèi)裝修費用：_______________元
四、合同結(jié)算使用稅局統(tǒng)一發(fā)票。
五、付款方式：
本工程經(jīng)甲方驗收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在樣板房售出、業(yè)主驗收后付清工程款。
六、保修服務：
乙方向甲方、業(yè)主提供保修服務，保修期限為三年。(由甲方售出、業(yè)主驗收后起計算)，具體由甲方指定專人或物業(yè)管理部門聯(lián)系乙方。
七、本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。本協(xié)議在執(zhí)行過程中，如有未盡事宜可協(xié)商解決。
甲方：__________市_____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
(蓋章)
乙方：__________市東升鎮(zhèn)_____裝修工程部
(蓋章)
_____年_____月_____日
裝修合同 篇7
第一條：
裝修公司至少是要賺20%的(全包)，人工費、材料費單價甚至數(shù)量必定會飄高，與實際工程量和他進價肯定不符，所以即使你網(wǎng)上查這個哪個，在市場上東問西問，盯著它工程量清單或預算書，橫算豎算，都是白搭，因為不可能按實結(jié)算。合同總價在中國這個環(huán)境只有靠自己去壓，熟悉材料人工的專業(yè)人士也只能估算出大概它能掙個多少，你壓價太低他不會接的。
第二條：
合同中必須明確安裝的設(shè)備和材料的品牌和型號以及大致的數(shù)量，缺一不可，特別是小東西，甚至落水彎管和膠水。有些裝修公司可能會在型號上打馬虎，在重要設(shè)備材料進場的'時候，最好你能在現(xiàn)場負責驗收查看，有條件取樣保存。合同中必須對隱蔽工程作承諾，比如保修多少年，出了什么情況要負責賠償多少，另外，隱蔽工程大致完工后，有條件的可以請監(jiān)理人員和你一道負責核查驗收。一般一天就夠了，費用1-XX塊吧。
第三條：
嚴格明確該工程沒有轉(zhuǎn)包情況。這個事實上很有難度的，許多裝修工人都有好幾套工作服，哪家找他，他就穿哪家衣服自稱哪家的人。
比較苛求的話，可以要求整個項目的負責人或監(jiān)工應該是該公司的。簽合同時對方能提供現(xiàn)場負責人員的姓名、身份證和相關(guān)職業(yè)資格證書，對家裝專業(yè)來說，應具備的是省級建筑協(xié)會頒發(fā)的小型項目負責人證書，要注意查看證書上標明的公司跟你簽約的公司是不是同一個名稱。你平時去工地檢查時，大多情況下該人應該在場負責監(jiān)督工程的進度和質(zhì)量，并負責跟你溝通協(xié)調(diào)。
合同范本
發(fā)包人：________________ 承包人：________________
住所：__________________ 住所：__________________
委托代理人： ____________營業(yè)執(zhí)照號：____________
電話： __________________ 電話：__________________
本工程設(shè)計人： __________電話：___________________
施工隊負責人：___________ 電話：__________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：___________________.
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工，包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工，發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(大寫)______元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務
4.1 開工前____天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具，陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具，陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源，電源;
4.3 負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原
原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料，設(shè)備(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料，設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2 工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
工程進度過半指：________________________________________.
(2)其他支付方式：_______________________________________.
11.2 工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3 工程款全部結(jié)清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
12.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
12.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規(guī)定
14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
14.2 施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
14.3 施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條 其他約定事項：_____________________________________________________________________________.
第十六條 附則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，____________部門____份。
16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)： ________________承包人(蓋章)：________________
法定代表人：________________ 委托代理人：_________________
鑒證意見：
鑒證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人：
簽訂日期：________________
裝修合同 篇8
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、 概況及要求
1、裝飾施工地點：中亭鄉(xiāng) 推廣站一樓兩間門店。
2、裝飾施工內(nèi)容：吊頂 高架 高架陰涼柜 矮柜 收銀臺 側(cè)柜 收銀臺背景 門頭招牌 招牌字 玻璃門 包柱子 側(cè)柜 （裝燈 裝電 吊頂音箱）
3、承包方式：全包
4、總價款： 元，大寫（人民幣）： 。
5、工期：自開工，至竣工，工期 天。
二 甲方要求：
1、施工店內(nèi)以 鳳山縣城 和平藥業(yè)新慨念藥店 （彭思源）藥店為準；
2、材料使用甲方所要求的材料報表執(zhí)行；
三、關(guān)于材料供應的約定：
1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。
2、乙方供應的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。
四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：
1、本工程由甲方設(shè)計施工方案。
2、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及更改 增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，并修改。
3、工程竣工后，甲方驗收付款。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：
工程款付款方式：自簽合同首付10000元。人民幣大寫：壹萬元整。 付尾款時間 ：甲方驗合格后付清尾款 元。人民幣大寫：
五、其它約定：
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 住 址：地 址：
電 話：電 話：
簽訂日 簽訂日
裝修合同 篇9
委托方（簡稱甲方）：
被委托方（簡稱已方）：
甲方現(xiàn)有住房/會所/寫字樓壹套，委托________________進行室內(nèi)裝修設(shè)計并施工。按照《中華人民共和國合同法》和建設(shè)部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：家庭裝修
2.工程地點：
3.工程內(nèi)容：以報價表所列項目為準
4.工程施工方式：a.單包工b.包工包輔料c.包工包料
5.工程工期：工程自年月日開工，于年月日竣工
6.合同價款（人民幣大寫）元
二、甲方責任
1、工程開工前向乙方確認該工程的裝修設(shè)計及施工說明，并在圖紙及報價單上簽字認可；清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具陳設(shè)等采取保護措施；向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種批件手續(xù)并交納物業(yè)公司費用及裝修押金。
2、負責審定雙方協(xié)議的變更、增改項目，并按進度支付變更增改項目工程款項。
3、如確定需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)并交納相關(guān)費用；若甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并承擔。
4、協(xié)調(diào)乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系。
5、由于甲方原因造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，由甲方負責修復和賠償。
6、甲方所購材料質(zhì)量需由甲方、乙方共同驗收認可，否則因此造成經(jīng)濟損失由甲方負責。材料進場日期必須符合乙方施工進度要求，如因此誤時誤工所造成的損失由甲方負責承擔。甲方所購材料之項目，由甲方承擔保修費用。
7、甲方指派為駐施工現(xiàn)場代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
8、甲方直接發(fā)包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質(zhì)量及工程的順利完成。
三、乙方責任
1、協(xié)助甲方對裝修設(shè)計及施工說明的確定，擬定施工進度計劃交甲方審定。所采購的裝飾用主材，事先經(jīng)甲方審定、認可；協(xié)助甲方辦理入場手續(xù)，按照深圳市人民政府“第90號令“規(guī)定向物業(yè)交納裝修押金及工人出入證費用。
2、指派為乙方駐施工現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務。解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙及施工說明進行施工，對施工進程中的項目變更事先交甲方審定、認可后方可施工。參加竣工驗收、編制工程結(jié)算單。
4、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作，同時協(xié)調(diào)好由于施工帶來的擾民問題。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或者有關(guān)部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線，否則，承擔由此造成的一切后果。
6、對由于乙方原因造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，由乙方負
責修復和賠償。
7、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和施工成品進行保護。
8、乙方為甲方驗房，驗房通過即表明乙方已認可甲方房屋質(zhì)量，在乙方施工過程中出現(xiàn)水、電、空鼓等質(zhì)量問題，不應將責任推卸給甲方，應自行解決或者與物業(yè)管理處協(xié)商解決。
9、所有與此合同有關(guān)的勞動工具由乙方提供。
10、乙方應至少提前三天提出工程進度，及甲方所需購買物件和甲方需提供的配合服務，包括現(xiàn)場評估和監(jiān)督等。
四、工程質(zhì)量、工期、保修及違約責任
1、本工程以施工圖紙、報價單、工程增改單和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（JGJ73-91）或“深圳市家裝工程質(zhì)量標準”等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
2、因甲方未按合同規(guī)定履行義務而影響工期，或因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，以及因甲方臨時更改圖紙而影響工程質(zhì)量、延誤工期，其返工費用由甲方承擔且工期順延，以“工程增改單”為準。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
4、非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素的影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應順延。
5、由于甲方原因?qū)е轮型就９�，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的%支付滯納金。
6、由于乙方原因延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方100元違約金。若合同期內(nèi)甲方要求提前竣工，除支付趕工費外，每提前一天甲方支付乙方100元作為獎勵。
7、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
8、因單方原因合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
9、工程完工自驗收合格當日起兩年內(nèi)，乙方實行質(zhì)量保修。即兩年內(nèi)因乙方施工或所購材料造成質(zhì)量問題，由乙方負責免費維修；兩年內(nèi)因甲方使用不當或所購材料造成的問題，則由甲方負責維修材料的購置費用，乙方免人工費進行維修。
五、附則
1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
2、本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工/交付使用之日起，三年保修期滿，合同自行終止。
3、以下附件為合同之不可分割組成部分（與合同同時生效）
�、�。施工圖紙
�、凇９こ添椖繄髢r單
③。工程增改單
�、�。雙方書面認可的附件
六、特別約定
甲、乙雙方同意：
1、進場前查水、電，進場后不能打壞水、電，打壞后由乙方負責。
2、不能在房內(nèi)做飯，出了事由乙方負責。
3、電的管內(nèi)不能有接頭，管與管的交接處不能有接頭，從上一接線盒處找接頭。
4、乙方施工完成后，交付甲方水電施工圖1份或水電改造圖片。
5、防水經(jīng)甲方驗收后，才可以貼瓷片。
6、插座右邊火線，左邊零線
7、火線用紅顏色，零線用黑色，地線綠黃相間的
8、工程結(jié)算價按竣工實際工程量核算，多退少補。
9、水電項目保修三年。
10、由甲方購買的材料，乙方須在使用前三天內(nèi)以書面的形式向甲方提出清單。
11、合同簽定后，乙方不得單方面增減工程項目。
12、合同簽定后，在不變更項目的情況下，乙方不得以任何理由提高工程價格。
七、備注事項
1、本合同未涉或未詳部分，以政府或有關(guān)行業(yè)主管部門的規(guī)定為準。
2、凡本合同或與本合同有關(guān)的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可提交深圳仲裁委員會按該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，裁決是終局的，對雙方均具有約束力。
3、合同之未盡事宜，雙方另行協(xié)商。另議所形成的書面文件，為合同之補充部分，與本合同具有同等效力。
八、工程款付款方式的約定
甲方付給乙方工程款分以下五次完成：
簽合同后，甲方預付總工程款的10%，作為裝修定金（定金將打入工程款）；
開工，水電改造完畢后付總工程款的40%，作為第一批材料款；
木工完工，油漆工進場付總工程款的30%，作為第二批材料款；
施工完工，驗收合格后付總工程款的15%；
驗收合格一個月內(nèi)，甲方將余款5%一次性付清。
甲方：乙方：
身份證號：身份證號：
電話：電話：
電子郵箱：電子郵箱：
地址：地址：
年月日年月日
【【必備】裝修合同模板匯編9篇】相關(guān)文章：
裝修合同模板【精】03-05
裝修合同模板【熱】03-01
家居裝修工程合同協(xié)議模板02-18
裝修合同模板(集合15篇)03-01
裝修合同模板集合15篇02-28
裝修合同模板合集15篇02-28
裝修工人勞動合同模板02-17
【必備】聘用合同模板匯編7篇08-31
裝修勞務合同模板大全五篇02-28
裝修工人勞動合同模板-勞動合同03-01