- 裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾維修合同 推薦度:
- 裝飾材料采購的合同 推薦度:
- 裝飾裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
裝飾合同模板集合九篇
在人們的法律意識不斷增強的社會,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編為大家收集的裝飾合同9篇,歡迎大家分享。
裝飾合同 篇1
發(fā)包人(甲方):_______________
住所:______________________
電話:____________ 傳真:____________
委托代理人:________________
電話:____________ 傳真:____________
承包人(乙方):_______________
住所:______________________
電話:____________ 傳真:____________
法定代表人:________________電話:____________
本工程設(shè)計人:______________電話:____________
施工隊負責(zé)人:______________電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1。 工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________ 。
3、承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
(附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施,為承包人進場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
第四條 乙方工作
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2。 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4。 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5。 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7。 工程竣工前未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。
第五條 關(guān)于工期
1。 工程期限____________ 天,開工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。
3。 因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:
。1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更;
(3)因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(。﹨^(qū)的管理機構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為;
。4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費;
。5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關(guān)于材料供應(yīng)和保管
1。 任何一方負責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對方當(dāng)事人驗收簽確認(rèn)。
2。 對一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔(dān)。
3。 材料和設(shè)備進場后,統(tǒng)一由乙方負責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負責(zé),施工過程中的正常消耗除外。
第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收
1。 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb 50327—XX)為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應(yīng)予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責(zé)。由乙方負責(zé)返工的,返工費用由甲方負責(zé)。
4。 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后 天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
5。 驗收時,工程項目合格率達到____________ %時(以上程價款比例為準(zhǔn)),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。
6。 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條 關(guān)于工程價款及結(jié)算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元;
第二次______________________ 支付____________ 元;
第三次______________________ 支付____________ 元;
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%,約____________ 元。
(2)其他支付方式:______________________ 。
2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進行結(jié)算:
。1)固定價格,本工程總價款為____________元;
。2)單價不變,按實際數(shù)量加損耗率計算,但是總價不得超過____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b。 瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
c。 實木地板面積為:實際面積+6%×實際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d。 木工衣柜類面積為:實際面積(平方米取整數(shù)值,小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計算,超出0。5平方米的按1平方米計算);
e。 其他按項項目按項計算;
f。 其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g。 估價項目測量后再具體報價;
h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買,經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。
3。 特別費用的約定:
。1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責(zé)。
。2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責(zé)。
。3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責(zé)繳交。
(4)物業(yè)管理機構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責(zé)交涉或向乙方補貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責(zé)任與罰則
1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負責(zé),其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責(zé)。
2。 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責(zé)。
6。 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽):________________________ 乙方公司(蓋章):____________
現(xiàn)場代表(簽):___________________ 現(xiàn)場代表(簽): ____________
證件名稱:______________________ 證件名稱:_____________________
頒發(fā)機構(gòu):______________________ 頒發(fā)機構(gòu):_____________________
證件號碼:______________________ 證件號碼:_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇2
發(fā)包人 (甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
1. 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內(nèi)容:華諾國際酒店室內(nèi)所有裝飾裝修工程
1.4承包范圍:華諾國際酒店室內(nèi)裝飾裝修工程的施工圖全部施工內(nèi)容,包括裝飾裝修工程、給排水工程,電氣(強電、弱電)工程,中央空調(diào),電視電話,智能監(jiān)控系統(tǒng),公共廣播、單視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備(承包范圍不包含所有消防的設(shè)計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分)。
1.5承包方式:固定總價承包。乙方包工包料(除附件所列甲供材料外,其余材料全部由乙方提供),即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化,固定總價不做任何調(diào)整。
1.6預(yù)決方式:綜合單價
1.7工程結(jié)構(gòu):框架結(jié)構(gòu)
2. 工程質(zhì)量
2.1本工程以施工圖紙、設(shè)計變更和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)、《建筑內(nèi)部裝飾防火規(guī)范》、《室內(nèi)裝修空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T18883-20xx)、《民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx)、《建
筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn),如工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并在合同工期內(nèi)整改合格。全部返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
3.工期
3.1開工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。
3.2在約定工期內(nèi),乙方必須無條件執(zhí)行經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工進度計劃并嚴(yán)格遵守階段性時間節(jié)點要求。
3.3因甲方原因而產(chǎn)生的設(shè)計變更或工程量變化,如單項變更價格未超過5萬元,則工程費用和工期不變;如單項變更價格超過(含)5萬元的,則經(jīng)甲方代表和監(jiān)理工程師簽證、甲方蓋章確認(rèn),相應(yīng)調(diào)整工程費用和工期,乙方須相應(yīng)地調(diào)整施工計劃,并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可,乙方不能中途停工而延誤工期,工期不予順延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期,工期順延。
4. 設(shè)計變更
4.1乙方會同甲方、設(shè)計人員提出合理的方案優(yōu)化和設(shè)計變更,乙方應(yīng)按照優(yōu)化后的設(shè)計進行施工調(diào)整。
4.2如有設(shè)計變更,則乙方應(yīng)按照甲方要求進行施工調(diào)整,并按照甲方核定的單價進行核算以調(diào)整總價。
5.工程價款及支付方式
5.1本工程價款總計:(人民幣)萬元(大寫: 元整),該工程價款為固定總價包干,(如出現(xiàn)3.3條需調(diào)整工程費用情況,乙方憑甲方簽字蓋章的設(shè)計變更單簽證、核價,進入決算)。乙方應(yīng)認(rèn)真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設(shè)計做法不清楚需完善的內(nèi)容,乙方應(yīng)在技術(shù)交底答疑時以書面形式提出,由設(shè)計單位明確做法并調(diào)整合同總價。在施工過程中乙方發(fā)現(xiàn)
甲方提供的現(xiàn)有設(shè)計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方以書面形式補充提出說明及要求,不再計入工程變更,合同總價不做調(diào)整。
5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款
5.2 工程價款支付
5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。
5.2.2 在工程質(zhì)量、進度滿足要求并經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表驗收合格的前提下,乙方每月日向甲方現(xiàn)場代表送交當(dāng)月已完分部分項工程或經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表確認(rèn)的工程量進度報表,經(jīng)甲方審核后于當(dāng)月日前按當(dāng)月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付,以此類推。
5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結(jié)算資料(均為一式三份并制成電子文檔),甲方在收到乙方齊全的竣工結(jié)算資料后兩個月內(nèi)審核、結(jié)算完畢。
5.2.4 工程竣工驗收合格并交付使用后第一年內(nèi),甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的75%。
5.2.5 工程竣工驗收合格并交付使用后第二年內(nèi),甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的100%。
6. 材料設(shè)備供應(yīng)
6.1本工程由乙方采購的材料、設(shè)備、成品、半成品,應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙、材料清單和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)進行采購,提供材料、設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保證明合格證明,并對所采購材料設(shè)備質(zhì)量負責(zé)。
6.3甲方供應(yīng)和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達指定地點前應(yīng)通知對方,雙方應(yīng)對材料設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后,乙方負責(zé)保管。
6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存,作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。
6.5雙方所提供工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。
7.雙方派駐本工程的代表
7.1甲方派駐本工程項目的代表為: 。
7.2本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師: 注冊證書號。
7.3乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為:,是乙方在本工程項目中的代表,項目經(jīng)理必須專職且每日駐工地。
7.4雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利,履行派出方的義務(wù)。
7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令,乙方項目經(jīng)理應(yīng)參照本合同8.2.2款約定執(zhí)行。
8.雙方權(quán)利
8.1甲方權(quán)利
8.1.1發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的項目經(jīng)理或其他任何成員,承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面通知后7日內(nèi)將更換的人員名單及其任職資質(zhì)的`材料告之發(fā)包人并得到發(fā)包人的認(rèn)可。
8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。
8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。乙方在施工組織計劃中應(yīng)明確各階段分專業(yè)進駐施工場地的人員數(shù)量并經(jīng)甲方審核,乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工,確保按期完工。
8.1.4有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督,參加材料、設(shè)備驗收,隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。
8.1.5由乙方采購的主要材料(設(shè)備)必須先送樣,由甲方代表和監(jiān)理工程師按規(guī)定檢驗其規(guī)格、型號、質(zhì)量符合設(shè)計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格,甲方有權(quán)要求乙方進行更換,或另行指定供貨商供貨,所發(fā)生的費用均由乙方承擔(dān)且不再調(diào)整合同價格。
8.1.6合同范圍內(nèi)未包括的室內(nèi)裝飾工程項目,如甲方交由乙方施工,乙方須無條件執(zhí)行。新增加的工程及設(shè)計變更、簽證發(fā)生的費用,按照本合同相對
應(yīng)的條款及計算方式計算相關(guān)費用(按照11.2.3、19.2條款執(zhí)行)。
8.2乙方權(quán)利
8.2.1乙方如需要更換項目經(jīng)理,應(yīng)至少提前7天以書面形式通知甲方,并征得甲方同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán),履行前任的義務(wù)。
8.2.2乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時,應(yīng)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定,乙方代表應(yīng)予執(zhí)行,但由于指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān),工期順延。
9.雙方義務(wù)
9.1甲方義務(wù)
9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方報建,并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。
9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套,組織乙方和設(shè)計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。
9.1.4提供施工場地,并清除影響施工的障礙物。
9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、暖風(fēng)機電設(shè)備的技術(shù)資料。
9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現(xiàn)場(乙方裝表計量,水電費由乙方承擔(dān))。
9.1.7協(xié)調(diào)施工期間進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系,保障工程有序進行。
9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。
9.2乙方義務(wù)
9.2.1乙方在收到施工圖紙后應(yīng)認(rèn)真核對圖紙,如有漏項或錯誤在開始實施前應(yīng)以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應(yīng)在本合同生效后三日內(nèi)提交詳細工程進度計劃,編制施工計劃和材料計劃(包括:周、旬、月,以及總進度計劃和報表)。進度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃,并組織落實施工進度計劃。發(fā)包人、監(jiān)理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內(nèi)對施工方案和進度
裝飾合同 篇3
甲方:_______________ 乙方):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設(shè)部(xxx)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方簽定以下合同條款,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾動工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,動工面積___平方米。
4、裝飾動工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾動工內(nèi)容表》。
5、乙方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____ 其中:
材 料 費:______,人工費:______
管 理 費:______,設(shè)計費:______
垃圾清運費:______,稅金(3。41%):____
其 他 費 用:______
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更動工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:
2、乙方提供的材料:
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執(zhí)行DBJ08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由___方設(shè)計動工方案。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5、在動工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的動工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改動工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方負責(zé),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6、工程驗收。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結(jié)算:
3、工程保修期
六、其它事項
1、甲方工作:
2、乙方工作:
七、違約責(zé)任:
八、糾紛處理方式:
九、合同的變更和解除:
十、其它約定:
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代理人: 法定代表人:
住 址: 地 址:
電 話: 電 話:
簽訂日期: 年 月 日
裝飾合同 篇4
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表): 身份證號碼:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責(zé)人: 聯(lián)系電話:
工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
施工負責(zé)人: 聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
(一)工程地點:
(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)
(三)工程承包方式,采取下列第 種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫: 。
其中:材料費: 元,人工費: 元,
設(shè)計費: 元, 垃圾清運費: 元,
管理費: 元,其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減,工程價款按實結(jié)算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔(dān)。
二、工程設(shè)計
(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同,其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明,應(yīng)付的設(shè)計費由甲方另行結(jié)算。
(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求,經(jīng)雙方簽字認(rèn)可,將會審意見記載于附表四內(nèi)。
(三)施工圖紙所標(biāo)示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準(zhǔn)。
三、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務(wù)
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán),或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托,有權(quán)對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權(quán)負責(zé)合同履行及與乙方接洽,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前 天,若非乙方設(shè)計,甲方負責(zé)督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè),或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔(dān)其費用。
(七)負責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系,協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內(nèi),將進戶門鑰匙交給乙方代表負責(zé)保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當(dāng)場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務(wù)
(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權(quán)負責(zé)合同履行,按設(shè)計要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表,乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—20xx),確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。
(五)保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任,均由乙方承擔(dān)。
(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證,甲方有權(quán)查驗。
(十)負責(zé)施工人員的管理及施工安全。
裝飾合同 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:XXXXX。
2、居室規(guī)格:計XX平方米。
3、委托方式:包工包料。
4、工程開工日期:20xx年X月X日。
5、工程竣工日期:20xx年X月X日。
工程總天數(shù):XX天。
第二條:工程價款
工程價款:XXX元整(小寫:XXX元整)。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,此時或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該就是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付20%工程材料款和施工工費的10%;當(dāng)工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款就是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,此時詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,此時每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽約日期:年 月 日
裝飾合同 篇6
發(fā)包方:(簡稱甲方):
承包方:(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關(guān)事項,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:
4、工程項目內(nèi)容:
5、承包方式:
6、結(jié)算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期:
2、開工日期: 年 月 日
3、竣工日期:開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期,工程竣工時,乙方發(fā)出書面竣工報告書)
第三條 工程價款及付款方式
本工程合同價款為人民幣:大寫:
付款時間付款比例付款金額(RMB:元)竣工驗收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求
乙方施工嚴(yán)格按照國家規(guī)范進行,施工滿足設(shè)計要求,質(zhì)量達到《建筑裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
第五條 雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利義務(wù):
(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋,提供施工所需的水、電等,并說明注意事項。配合辦理施工報批相關(guān)手續(xù)。
(2)本合同簽定起三日內(nèi),甲方完成施工圖紙,并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè)),工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負責(zé)召集施工單位參加每周例會,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,施工過程中,如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
(4)交納應(yīng)負擔(dān)的相關(guān)費用,并按時支付裝修施工款項。
(5)辦理收樓手續(xù),組織工程竣工驗收工作及做好結(jié)算工作。
(6)在施工過程中,如遇增減裝修項目,必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件,乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下,擅自增減裝修項目,則甲方不支付相應(yīng)費用。備忘文件一式兩份,甲乙雙方各留一份。
2、乙方權(quán)利義務(wù)
(1)提供其營業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。
(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案,精心施工,保證工期,保證工程質(zhì)量,合理安排施工,按時完工。
(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計要求,必須是合格環(huán)保產(chǎn)品,經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。
(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定,文明施工,保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物,保證施工現(xiàn)場的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定,并保證在工程竣工后負責(zé)清理。
(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。
(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
(7)參加工程竣工驗收工作及做好結(jié)算。
(8)工程竣工未移交甲方前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤,經(jīng)甲方代表確認(rèn)后,工期才可相應(yīng)順延:
1) 甲方要求的設(shè)計及工程量變更:
2) 非乙方原因,一周內(nèi)累計停水、停電八小時以上的:
3) 不可抗力,是指戰(zhàn)爭和自然災(zāi)害:
4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進度:
5) 甲方分包的工程,拖延了施工進度:
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤:
除上述原因外,因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期每延誤一天,乙方應(yīng)付違約金人民幣200元,但總額不超過工程款總價的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期,乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟支出,則每提前竣工一天,甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額人民幣200元,但總額不超過工程款總價的3%。
第七條 合同價款的調(diào)整
在施工過程中,因甲方要求增(改)項目造成的成本增減,經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實際發(fā)生為準(zhǔn),工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準(zhǔn)。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗收合格之日起,一年內(nèi)為保修期限。期滿后負責(zé)終身維修。
2、保修范圍:在保修期內(nèi),屬乙方施工范圍的工程項目,因施工質(zhì)量問題造成的,乙方負責(zé)24小時內(nèi)免費維修,若甲方使用不當(dāng)造成的,乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi),如燈泡、日光燈等。
第九條 爭 議
甲、乙雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向 仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向 甲、乙雙方注冊地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第十一條 合同份數(shù)及有效期
本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1:施工圖紙
2:裝修預(yù)算書
3:甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件
發(fā)包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
承包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
簽訂日期
裝飾合同 篇7
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù),違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定:“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止,并及時向有關(guān)行政管理部門報告!鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進行教育制止,提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是,模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責(zé),拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負擔(dān)的義務(wù)。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現(xiàn)目標(biāo)管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設(shè)崗兩個,保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行。”但是,原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設(shè)施的義務(wù)。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設(shè)施的義務(wù)。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后,原告不修復(fù),致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設(shè)施,甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務(wù),甚至破壞消防設(shè)施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán),在原告糾正錯誤履約行為前,有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù),給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前,答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇8
發(fā)包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質(zhì)量:按甲方施工項目施工,按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內(nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調(diào)走專線,客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責(zé)
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務(wù)及職責(zé)
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務(wù)再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結(jié)清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):
年 月日
裝飾合同 篇9
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,同時結(jié)合本工程具體情況,本著“公平自愿、誠實信用”的原則,就下列問題達成一致。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
第二條:工程內(nèi)容和承包范圍
1、工程內(nèi)容:
2、承包范圍:
3、乙方報價及承包內(nèi)容依據(jù)甲方確認(rèn)的施工圖進行編制,除雙方約定的內(nèi)容外,施工圖紙中顯示的內(nèi)容都應(yīng)包括在施工內(nèi)容中。
4、其它補充:
第三條:合同總金額
合同總價為¥元(大寫:)。
第四條:工程款支付
1、雙方商定該項工程質(zhì)量保證金為元。
2、在辦理項目竣工驗收手續(xù)后,甲方根據(jù)審核的竣工決算,支付剩余工程款。
3、質(zhì)量保證金應(yīng)在保修期滿3日內(nèi)無息退還。
第五條:工期
。ㄒ唬┖贤偣て谔,自年月日至年月日,每延期一天罰款元。
。ǘ╅_工日期:在甲方第一批材料到位后,且現(xiàn)場具備施工條件(空調(diào)、消防等其它工種已基本完工),以雙方簽訂的開工單為準(zhǔn)。
(三)竣工日期:竣工驗收(移交)證書明確的竣工日期為準(zhǔn)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
第七條:下列文件為本合同文件的組成部分,并具有合同的法律效力;
1.合同協(xié)議書(包括補充文件);
2.預(yù)算書及說明;
3.澄清函以及答復(fù)、補遺;
4.合同條款;
5.技術(shù)條款;
6.經(jīng)雙方確認(rèn)進入合同的其他文件;
7.甲方(或乙方)提供的施工圖及說明書等;
8.在合同履行過程中,雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時,以簽字時間后者為準(zhǔn),同時簽字的以排前者為準(zhǔn)。
第八條:本合同中的有關(guān)詞語含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條:甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款,并承擔(dān)合同文件規(guī)定的甲方的全部責(zé)任和義務(wù)。
第十條:乙方保證按合同文件的規(guī)定,承擔(dān)合同文件規(guī)定的乙方全部責(zé)任和義務(wù),并負責(zé)按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗收等相關(guān)資料,并積極配合設(shè)計方竣工圖的匯制工作。
第十一條:合同執(zhí)行過程中因設(shè)計缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應(yīng)由相關(guān)責(zé)任方承擔(dān),與乙方無關(guān)。
第十二條:本合同書經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
第十三條:乙方在收到該工程預(yù)付款后,組織相關(guān)人員進場作開工準(zhǔn)備工作。
第十四條:本合同書一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第十五條:本合同書在全部合同項目質(zhì)量保證期滿,甲方全部返還乙方的合同質(zhì)量保證金后自然失效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
【裝飾合同模板集合九篇】相關(guān)文章:
裝飾合同模板集錦八篇02-23
裝飾公司聘用合同-聘用合同02-10
裝飾石材購銷合同范本02-15
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑裝飾裝修合同范本11-27
實用的裝飾公司聘用合同01-19
裝飾公司勞動合同范本02-15
裝飾裝修工程施工合同范本02-22
建筑裝飾層施工合同范本-承包合同02-18
裝飾瓶說課稿12-17