裝飾合同

裝飾合同模板十篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編整理的裝飾合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

裝飾合同 篇1

　　委托方(甲方)：

　　被委托接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：

　　總計：施工面積_________平方米;

　　2.施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式：

　　5.工程開工日期：_______年_______月________日

　　6.工程竣工日期：_______年_______月________日

　　工程總天數(shù)：________ 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款:(金額大寫)_______元，詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款__________________ 元 2、人工費____________________元;

　　3、設(shè)計費__________________ 元 4、施工清運費__________________ 元;

　　5、搬卸費__________________ 元 6、管理費__________________ 元;

　　7、稅金(5.72%)____________元 8、其他費用(注明內(nèi)容)_________元;

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

　　5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的?? %作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條： 付款方式

　　1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付?? %工程材料款和施工工費的__ %;當(dāng)工期進度過半(__ 年__ 月__ 日)，甲方即第二次付施工工費的__ %。剩余__ %尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注：施工工費包括人工費) 甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3.甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的? %支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。

　　第六條： 工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的__ %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的___%作為誤工費支付給乙方___ 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第七條： 工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條： 其他事項

　　1.甲方

　　(1)、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　(2)、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。

　　(3)、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

　　2.乙方

　　(1)、 應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

　　(2)、 指派(姓名)____________ 為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　(3)、 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　(4)、 嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　(5)、 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條： 違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　第十條： 爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

　　第十一條： 合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的___ %交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條： 合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式___ 份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：_______________(簽章) 乙方：_____________ (簽章)

　　住所地址：_______________________ 企業(yè)地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________ 郵政編碼：_______________________

　　工作單位：_______________________ 法人代表：_______________________

裝飾合同 篇2

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　工程概況

　　1、 工程地點______________.

　　2、 工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

　　3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、 工程期限及保修期：

　　工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

　　保修期：_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、 合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_______________________(小寫)________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付時間支付金額

　　開工前三天支付(合同總價60%) 元

　　年 月 日支付(合同總價35%) 元

　　雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元

　　工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

　　二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)甲方：

　　1、 開工前_____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　3、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;

　　4、 不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　5、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用;

　　6、 對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;

　　7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、 根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認(rèn)可;

　　2、 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　3、 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);

　　4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　三、工程變更

　　1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進行該項目的施工。

　　2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、 由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、 由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　4、 乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收

　　1、 本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收，應(yīng)及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用，驗收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效3、 如未經(jīng)驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證，經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

　　5、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部20xx年1月1日聯(lián)合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”，進行室內(nèi)環(huán)境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(20xx)17號文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費用。

　　6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：

　　(1) 工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、 因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　七、工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

　　八、違約責(zé)任

　　1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。

　　2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應(yīng)進行補償。如一方因故無法履行合同時，應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　3、 甲方責(zé)任：

　　(1) 未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2) 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)。

　　(3) 工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　(4) 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5) 甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

　　4、 乙方責(zé)任

　　(1) 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(2) 乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。

　　(3) 乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償。

　　(4) 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門進行調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)，其費用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。

　　5、 本合同一式______份，雙方各執(zhí)_____份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人(簽章)： 法定代表人(蓋章)：

　　經(jīng)辦人：

　　電話或手機 電話或手機

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇3

　　發(fā)包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　為加強雙方責(zé)任感，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，確保雙方的經(jīng)濟利益，經(jīng)協(xié)商，訂立本合同共同遵守：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：***酒店裝修工程

　　2、工程地點：***市 路***酒店

　　3、工程內(nèi)容：裝修***酒店三層至八層房間共86個連走廊及電梯大堂（六層）

　　第二條工程期限

　　1、本承包工程的工期定為70個工作日，由簽合同后第十五天（施工隊進場）開始計算。

　　2、由于不可抗力的因素，工期得以順延，但乙方須及時通知甲方。

　　3、在履行過程中，如乙方認(rèn)為有變更設(shè)計的需要，須經(jīng)甲方認(rèn)可后進行調(diào)整，工期相應(yīng)得以調(diào)整。

　　第三條 工程價款的支付與結(jié)算

　　1、工程總造價為2,664,600.00元（包稅金），合同簽訂后三天付工程總造價30%；

　　2、開工后按工程進度付款，工程價款支付達(dá)到合同總價款的90%時，不再按進度付款，辦完驗收后，待保修期滿分2次支付；

　　3、余款5%保固金在六個月保修期滿時全數(shù)支付；

　　4、余款5%保固金在十二個月保修期滿時全數(shù)支付。

　　5、所有加/改數(shù)須在工程完成并經(jīng)確認(rèn)后十五天內(nèi)付清。

　　第四條 施工與設(shè)計變更

　　1、本工程由乙方包工包料進行施工，施工項目列表說明，作為本合同附件。

　　2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認(rèn)。

　　3、在施工過程中，甲方如要變更裝修設(shè)計，須事先通知乙方，在變更資金、材料落實之后，乙方予以實施。

　　4、在施工過程中，乙方如認(rèn)為有變更裝修工程之需要，應(yīng)與甲方先行協(xié)商，確認(rèn)后施工。

　　第五條工程質(zhì)量與驗收

　　1、工程完工后，由甲方驗收。

　　2、甲方根據(jù)乙方提供之施工項目列表逐壹驗收，以修改后樣版房質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)驗收。

　　第六條 違約責(zé)任

　　承包方的責(zé)任：

　　1、負(fù)責(zé)工地施工水電；

　　2、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，償付逾期違約金。

　　3、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，償付逾期違約金。

　　4、承包方負(fù)有12個月的保修期責(zé)任，由交工驗收當(dāng)天起計算。保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方在接乙方通知后七天內(nèi)進行檢查，經(jīng)雙方鑒定，屬乙方施工問題，由乙方即行修復(fù)，屬甲方使用不當(dāng)造成的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　發(fā)包方責(zé)任

　　1、不按合同規(guī)定撥付工程款，除工期得以順延外，按銀行有關(guān)逾期付款的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

　　2、工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、承包方驗收通知書送達(dá)十五日后不驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法

　　1、發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)耐心協(xié)商；

　　2、協(xié)商不成時，向經(jīng)濟合同仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。

　　第八條 附則

　　1、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，均具同等效力。

　　2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，本合同在保修期屆滿前結(jié)清款項后失效。

　　3、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充，補充合同與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　日期： 日期：

裝飾合同 篇4

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　本工程設(shè)計人：

　　聯(lián)系電話：

　　施工負(fù)責(zé)人：

　　聯(lián)系電話：

　　工程項目：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議(包括本合同附件和所有補充合同)：

　　第一條：工程概況

　　一、工程地址：___________________________________;

　　二、居室規(guī)格：房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽臺

　　1、_________室，計__________平方米;

　　2、_________廳，計__________平方米;

　　3、_______廚房，計________平方米;

　　4、_______衛(wèi)生間，計_________平方米;

　　5、__________陽臺，計__________平方米;

　　6、其他(注明部位) ，計 平方米。

　　總計：施工面積 平方米。

　　三、施工內(nèi)容：詳見《家庭裝潢施工內(nèi)容單》、施工工藝表和施工圖

　　四、工程承包方式，雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。

　　(1) 乙方包工、包全部材料(見附表：乙方提供裝飾材料明細(xì)表);

　　(2) 乙方包工、包輔料，甲方提供主材(見附表：甲方提供裝飾材料明細(xì)表，見附表：乙方提供裝飾材料明細(xì)表);

　　(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表：甲方提供裝飾材料明細(xì)表)。

　　五、工程開工日期：20xx年 月 日

　　六、工程竣工日期：20xx年 月 日. 工程總天數(shù)： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設(shè)計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)

　　第三條：質(zhì)量要求

　　一、 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　二、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　三、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：重慶市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

　　四、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　一、乙方須嚴(yán)格按照國家有在價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　二、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表：乙方提供裝飾材料明細(xì)表)，雙方共同驗收，材料進場時要甲方簽字認(rèn)可方可進行施工;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。

　　三、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場(見附表：甲方提供裝飾材料明細(xì)表)，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題的損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　一、 合同一經(jīng)簽訂甲方即應(yīng)支付施工費__________(大寫___________); 當(dāng)工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時， 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當(dāng)工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結(jié)算， 金額________(大寫:______________)。

　　二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風(fēng)險金,在三個月后無工程隱患再支付(注：施工費包括裝修輔料費、人工費、設(shè)計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。

　　三、甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據(jù).)

　　四、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清約定工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　一、 因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　1、 工程量變化或設(shè)計變更;

　　2、 不可抗力;

　　3、 甲方同意工期順延的其它情況。

　　4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣

裝飾合同 篇5

　　江蘇省xx市人民法院

　　民事判決書

　　(20xx)儀民初字第xxx號

　　原告：段XX

　　委托代理人：xxx，xx律師事務(wù)所律師。

　　被告：xxx裝飾工程有限公司。

　　法定代表人：王XX，總經(jīng)理。

　　被告：王XX

　　被告李XX

　　被告李某女

　　原告段XX與被告xxx裝飾工程有限公司、李XX、李某女、王XX裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段XX及其委托代理人、被告xx公司、王XX的共同委托代理人xx、李XX的委托代理人xx到庭參加訴訟，被告李某女經(jīng)本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告段XX訴稱，自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程，并將之轉(zhuǎn)包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業(yè)收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據(jù)為股東個人所有或轉(zhuǎn)入李XX任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶，導(dǎo)致xxx公司成為空殼公司;被告王XX、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務(wù)。三人的行為侵害了債權(quán)人利益，故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58 466.92元，被告李XX、李某女、王XX承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　提供主要證據(jù)：

　　1、原告與xxx公司工程結(jié)算表，xxx公司揚州分公司結(jié)算憑證，證明被告xxx公司欠原告工程款的事實;

　　2、xxx公司工商登記查詢表一份;

　　3、xxx現(xiàn)金會計xx證言，主要內(nèi)容為20xx年4月至20xx年4月間，xxx公司正常經(jīng)營，但營業(yè)收不入公司賬戶，客戶交現(xiàn)金就由李某女拿走，刷卡就入xxx公司賬戶，公司帳冊在李某女處，現(xiàn)在下落不明;

　　4、xxx揚州分公司建行帳戶和農(nóng)行賬戶對賬單，顯示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業(yè)收入;

　　5、xxx代理人調(diào)查筆錄，主要內(nèi)容為xxx帳冊在李某女處。

　　證據(jù)4-5證明被告xxx公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照，但被告王XX、李某女怠于履行清算義務(wù)的事實及被告李XX、李某女、王XX采用營業(yè)收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司從而侵害原告?zhèn)鶛?quán)的事實。

　　被告xxx公司辯稱，原告證據(jù)不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。

　　被告王XX辯稱，原告稱我將xxx公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實，公司債務(wù)與我無關(guān)，我不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。未提供證據(jù)。

　　被告李XX辯稱，原告所稱我將xxx公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實，公司債務(wù)應(yīng)由公司在其財產(chǎn)范圍內(nèi)償還，與我個人無關(guān);且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由，應(yīng)分案處理。未提供證據(jù)。

　　被告李某女書面辯稱，是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業(yè)務(wù)總監(jiān)，原告所稱我將xxx公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實，為維持公司經(jīng)營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據(jù)，應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。

　　經(jīng)審理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程，并將之轉(zhuǎn)包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發(fā)起人為李某女、李XX，認(rèn)繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王XX，認(rèn)繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王XX。20xx年6月21日，被告王XX曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王XX申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據(jù)不足為由判決駁回王XX的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業(yè)執(zhí)照之前，xxx公司正常營業(yè)，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

　　上述事實，有原告與xxx公司工程結(jié)算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現(xiàn)金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調(diào)查筆錄以及原、被告雙方當(dāng)庭一致陳述等證據(jù)予以證實。

　　本院認(rèn)為，對被告李XX所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李XX、王XX、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應(yīng)分案處理的主張，本院認(rèn)為被告李XX的主張沒有法律依據(jù)，同時從減少原告訟累、節(jié)約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認(rèn)為，首先，債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償，原告提供的工程結(jié)算表及本院對xxx公司現(xiàn)金會計xxx的調(diào)查等證據(jù)足以證明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事實，被告xxx公司負(fù)有清償義務(wù)，原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規(guī)定，應(yīng)該予以支持。其次，被告王XX、李某女作為股東，應(yīng)在公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務(wù)，致使原告?zhèn)鶛?quán)無法實現(xiàn)，違反了公司法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定，故應(yīng)對該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三，原告提供的現(xiàn)金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結(jié)算單等證據(jù)已能證明xxx有營業(yè)收，但公司帳冊掌握在被告李XX、李某女手中，現(xiàn)因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應(yīng)推定原告主張的被告李XX、李某女將xxx經(jīng)營收入混同于個人財產(chǎn)或關(guān)聯(lián)公司財產(chǎn)的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避公司債務(wù)的事實成立，被告李XX、李某女的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的利益，因此二人應(yīng)對該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。對原告所持被告王XX將公司財產(chǎn)混同于個人財產(chǎn)，要求其承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請求，因原告的債權(quán)產(chǎn)生于王XX接受李XX股份成為股東之前，與其不能實現(xiàn)債權(quán)之間無因果關(guān)系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定，判決如下：

　　被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)給付原告段XX工程款58 446.92元，被告李XX、李某女、王XX承擔(dān)連帶給付責(zé)任。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān);此款原告已墊付，則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)償付給原告，被告李XX、李某女、王XX對此承擔(dān)連帶給付責(zé)任。

　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，同時預(yù)交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。

　　審 判 長 xxx

　　代理審判員 xxx

　　人民陪審員 xxx

　　二零XX年四月十二日

　　書 記 員 xxx

裝飾合同 篇6

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及裝飾行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程內(nèi)容：以預(yù)算書工程項目為準(zhǔn)。

　　4、承包方式：

　　5、工程造價 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整;

　　6、合同工期從 年 月 日至 年 月 日竣工，共計 天。凡發(fā)生下列情況之一者，工期順延。 ①遇到人力不可抗拒的自然因素;

　�、谑┕み^程中停電、停水;

　�、奂追揭�求變更設(shè)計方案及工程內(nèi)容，增加項目。

　　第二條：合同價款的支付和調(diào)整

　　1、合同價款是經(jīng)雙方協(xié)商一致的結(jié)算價款，合同生效后，發(fā)包方按下列表中的約定直接向承包方支付工程款;

　　2、在發(fā)生下列情況時價款可作調(diào)整

　�、僭谠�預(yù)算項目新增加的應(yīng)在決算時追加價款;

　�、诩追酱_認(rèn)的工藝標(biāo)準(zhǔn)變更或材料變更;

　　③甲方確認(rèn)的設(shè)計方案變更;

　�、苁袌霾牧蟽r格的變化超過10%。

　　第三條：甲方的義務(wù)

　　1、開工前三天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件：包括搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆遮蓋、以不影響施工為原則。

　　2、提供電源、水源。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等)，并承擔(dān)相關(guān)費用。

　　4、施工期間發(fā)包方需要部分地方使用時負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　第四條：乙方的義務(wù)

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作準(zhǔn)則，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3、保護原有室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通。

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第五條：工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包方指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包方承擔(dān)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包方承擔(dān)。

　　第六條：工程驗收

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　(1)隱蔽工程驗收;

　　(2)水電工程驗收;

　　(3)瓦作工程驗收;

　　(4)木作工程驗收;

　　(5)油漆工程完工驗收。

　　2、工程竣工后，承包方通知發(fā)包方進行驗收，發(fā)包方應(yīng)

　　自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收(否則視為工程合格)在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　第七條：違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，將受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　2、因一方的原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第八條：合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，協(xié)商調(diào)解不成的可依法向人民法院提起訴訟。

　　第九條：合同一式兩份，自蓋章之日起生效，本合同履行完成后自行終止。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　甲方代理人(簽字)： 乙方代理人(簽字)：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日

裝飾合同 篇7

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：__________________________________

　　承包方(簡稱乙方)：__________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守，家庭居室裝飾裝修施工的合同范本。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2.裝飾施工地點：_________區(qū)(縣)___________路____弄(村)____號___樓____室。

　　3.住房結(jié)構(gòu)：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________________________

　　其中：

　　材料費：________________________________，人工費：_____________________

　　管理費：________________________________，設(shè)計費：_____________________

　　垃圾清運費：____________________________，稅金(3.41%)：____________

　　其他費用：___________________________

　　經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自_________年_______月________日開工，至________年_______月_______日竣工，工期________天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由_________方設(shè)計，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定，合同范本《家庭居室裝飾裝修施工的合同范本》。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6.工程驗收。

　　甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)，事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定：

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　付款時間付款百分比金額

　　對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后開工彰二到五天65%元

　　施工過程中工期進度過半30%元

　　竣工驗收當(dāng)天5%元

　　增加工程項目簽訂項目變更表100%元

　　注：裝飾工程有形市場另有規(guī)定的，亦可按市場規(guī)定辦理。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2.乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。

　　(2)指派______________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任：

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向

　　--市仲裁委員會申請仲裁;

　　--人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住址： 地址：

　　電話： 電話：

　　郵編： 郵編：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

裝飾合同 篇8

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程實際情況，雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議，以便共同遵守：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：施工圖范圍內(nèi)，詳見施工預(yù)算單

　　4、總造價：

　　5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料

　　6、開工日期：

　　7、竣工日期：

　　第二條工地代表

　　1、甲方：

　　2、乙方：

　　第三條甲方工作

　　1、清理施工場地，為乙方創(chuàng)造入場開工條件。

　　2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。

　　3、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，

　　4、甲方保證材料的及時供應(yīng)，不得出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時，影響乙方施工，如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方負(fù)責(zé)圖紙設(shè)計方案的確定與會審，如有施工變更甲方應(yīng)提前三天通知乙方，并進行現(xiàn)場簽證。

　　6、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場不同工種班組之間的協(xié)調(diào)。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。

　　7、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的外部施工環(huán)境，確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾（包括各級行政管理部門）。

　　第四條乙方工作

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格依據(jù)圖紙進行施工，不得隨意更改施工方案

　　3、施工期間，對甲方原不動結(jié)構(gòu)和陳設(shè)予以保護。

　　4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的正常施工。

　　5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負(fù)責(zé)。

　　第五條本工程由甲方采購的`各類材料設(shè)備，應(yīng)為符合國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，如由于材料質(zhì)量原因造成的后果有甲方負(fù)責(zé)。

　　第六條乙方應(yīng)按雙方認(rèn)可的形象方案和工程項目內(nèi)容清單組織施工。如甲方提出設(shè)計變更或增減工程項目時，必須提前與乙方代表聯(lián)系，進行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結(jié)算的依據(jù)。項目若無變更，工程總造價以本合同所簽價款為終最結(jié)算價

　　第七條工程竣工驗收

　　1、未經(jīng)交工驗收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗收合格。

　　2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費用由乙方負(fù)責(zé)。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費用均由甲方負(fù)責(zé)。

　　第八條付款方式

　　第九條違約責(zé)任

　　1、甲方不按合同約定時間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。

　　2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。

　　第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清運至一樓，由甲方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場并負(fù)責(zé)處理。

　　第十一條合同爭議解決方式

　　如對工程質(zhì)量或工程造價雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，工程質(zhì)量爭議可申請工程質(zhì)量監(jiān)理部門或裝飾裝修行業(yè)管理機構(gòu)認(rèn)定。工程造價爭議可申請審計部門審計結(jié)論還可通過法律渠道解決。

　　第十二條補充條款：

　　第十三條簽字蓋章

　　第十四條合同份數(shù)

　　本合同一式二份，;甲、乙雙方各執(zhí)一份

　　第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動終止。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

裝飾合同 篇9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：XXXXX。

　　2、居室規(guī)格：計XX平方米。

　　3、委托方式：包工包料。

　　4、工程開工日期：20xx年X月X日。

　　5、工程竣工日期：20xx年X月X日。

　　工程總天數(shù)：XX天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款：XXX元整(小寫：XXX元整)。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，此時或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該就是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付20%工程材料款和施工工費的10%;當(dāng)工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款就是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，此時詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，此時每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約日期：年 月 日

裝飾合同 篇10

　　發(fā)包人 (甲方):

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1. 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程內(nèi)容：華諾國際酒店室內(nèi)所有裝飾裝修工程

　　1.4承包范圍：華諾國際酒店室內(nèi)裝飾裝修工程的施工圖全部施工內(nèi)容,包括裝飾裝修工程、給排水工程，電氣（強電、弱電）工程，中央空調(diào)，電視電話，智能監(jiān)控系統(tǒng)，公共廣播、單視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備（承包范圍不包含所有消防的設(shè)計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分）。

　　1.5承包方式：固定總價承包。乙方包工包料（除附件所列甲供材料外，其余材料全部由乙方提供），即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化，固定總價不做任何調(diào)整。

　　1.6預(yù)決方式：綜合單價

　　1.7工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)

　　2. 工程質(zhì)量

　　2.1本工程以施工圖紙、設(shè)計變更和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50210-20xx）、《建筑內(nèi)部裝飾防火規(guī)范》、《室內(nèi)裝修空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T18883-20xx）、《民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）、《建

　　筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ300-88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)，如工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并在合同工期內(nèi)整改合格。全部返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　3.工期

　　3.1開工日期：年月日，竣工交付使用日期： 年 月 日。

　　3.2在約定工期內(nèi)，乙方必須無條件執(zhí)行經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工進度計劃并嚴(yán)格遵守階段性時間節(jié)點要求。

　　3.3因甲方原因而產(chǎn)生的設(shè)計變更或工程量變化，如單項變更價格未超過5萬元，則工程費用和工期不變；如單項變更價格超過(含)5萬元的，則經(jīng)甲方代表和監(jiān)理工程師簽證、甲方蓋章確認(rèn)，相應(yīng)調(diào)整工程費用和工期，乙方須相應(yīng)地調(diào)整施工計劃，并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。

　　3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可，乙方不能中途停工而延誤工期，工期不予順延。

　　3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期，工期順延。

　　4. 設(shè)計變更

　　4.1乙方會同甲方、設(shè)計人員提出合理的方案優(yōu)化和設(shè)計變更，乙方應(yīng)按照優(yōu)化后的設(shè)計進行施工調(diào)整。

　　4.2如有設(shè)計變更，則乙方應(yīng)按照甲方要求進行施工調(diào)整，并按照甲方核定的單價進行核算以調(diào)整總價。

　　5.工程價款及支付方式

　　5.1本工程價款總計：（人民幣）萬元（大寫： 元整），該工程價款為固定總價包干，（如出現(xiàn)3.3條需調(diào)整工程費用情況，乙方憑甲方簽字蓋章的設(shè)計變更單簽證、核價，進入決算）。乙方應(yīng)認(rèn)真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設(shè)計做法不清楚需完善的內(nèi)容，乙方應(yīng)在技術(shù)交底答疑時以書面形式提出，由設(shè)計單位明確做法并調(diào)整合同總價。在施工過程中乙方發(fā)現(xiàn)

　　甲方提供的現(xiàn)有設(shè)計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方以書面形式補充提出說明及要求，不再計入工程變更，合同總價不做調(diào)整。

　　5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款

　　5.2 工程價款支付

　　5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。

　　5.2.2 在工程質(zhì)量、進度滿足要求并經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表驗收合格的前提下，乙方每月日向甲方現(xiàn)場代表送交當(dāng)月已完分部分項工程或經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表確認(rèn)的工程量進度報表，經(jīng)甲方審核后于當(dāng)月日前按當(dāng)月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付，以此類推。

　　5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結(jié)算資料（均為一式三份并制成電子文檔），甲方在收到乙方齊全的竣工結(jié)算資料后兩個月內(nèi)審核、結(jié)算完畢。

　　5.2.4 工程竣工驗收合格并交付使用后第一年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的75%。

　　5.2.5 工程竣工驗收合格并交付使用后第二年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的100%。

　　6. 材料設(shè)備供應(yīng)

　　6.1本工程由乙方采購的材料、設(shè)備、成品、半成品，應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙、材料清單和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)進行采購，提供材料、設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保證明合格證明，并對所采購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　6.3甲方供應(yīng)和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點前應(yīng)通知對方，雙方應(yīng)對材料設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后，乙方負(fù)責(zé)保管。

　　6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.5雙方所提供工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。

　　7.雙方派駐本工程的代表

　　7.1甲方派駐本工程項目的代表為： 。

　　7.2本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監(jiān)理。

　　監(jiān)理工程師： 注冊證書號。

　　7.3乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為：，是乙方在本工程項目中的代表，項目經(jīng)理必須專職且每日駐工地。

　　7.4雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。

　　7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，乙方項目經(jīng)理應(yīng)參照本合同8.2.2款約定執(zhí)行。

　　8.雙方權(quán)利

　　8.1甲方權(quán)利

　　8.1.1發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的項目經(jīng)理或其他任何成員，承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面通知后7日內(nèi)將更換的人員名單及其任職資質(zhì)的材料告之發(fā)包人并得到發(fā)包人的認(rèn)可。

　　8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。

　　8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。乙方在施工組織計劃中應(yīng)明確各階段分專業(yè)進駐施工場地的人員數(shù)量并經(jīng)甲方審核，乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工，確保按期完工。

　　8.1.4有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗收，隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。

　　8.1.5由乙方采購的主要材料（設(shè)備）必須先送樣，由甲方代表和監(jiān)理工程師按規(guī)定檢驗其規(guī)格、型號、質(zhì)量符合設(shè)計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格，甲方有權(quán)要求乙方進行更換，或另行指定供貨商供貨，所發(fā)生的費用均由乙方承擔(dān)且不再調(diào)整合同價格。

　　8.1.6合同范圍內(nèi)未包括的室內(nèi)裝飾工程項目，如甲方交由乙方施工，乙方須無條件執(zhí)行。新增加的工程及設(shè)計變更、簽證發(fā)生的費用，按照本合同相對

　　應(yīng)的條款及計算方式計算相關(guān)費用（按照11.2.3、19.2條款執(zhí)行）。

　　8.2乙方權(quán)利

　　8.2.1乙方如需要更換項目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　8.2.2乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時，應(yīng)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　9.雙方義務(wù)

　　9.1甲方義務(wù)

　　9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。

　　9.1.2本工程由甲方報建，并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。

　　9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套，組織乙方和設(shè)計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。

　　9.1.4提供施工場地，并清除影響施工的障礙物。

　　9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、暖風(fēng)機電設(shè)備的技術(shù)資料。

　　9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現(xiàn)場（乙方裝表計量，水電費由乙方承擔(dān)）。

　　9.1.7協(xié)調(diào)施工期間進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保障工程有序進行。

　　9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。

　　9.2乙方義務(wù)

　　9.2.1乙方在收到施工圖紙后應(yīng)認(rèn)真核對圖紙，如有漏項或錯誤在開始實施前應(yīng)以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應(yīng)在本合同生效后三日內(nèi)提交詳細(xì)工程進度計劃，編制施工計劃和材料計劃（包括：周、旬、月，以及總進度計劃和報表）。進度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃，并組織落實施工進度計劃。發(fā)包人、監(jiān)理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內(nèi)對施工方案和進度

【裝飾合同模板十篇】相關(guān)文章：

裝飾合同模板集錦八篇02-23

裝飾公司聘用合同-聘用合同02-10

裝飾藝術(shù)工作簡歷模板01-19

裝飾石材購銷合同范本02-15

建筑裝飾工程施工合同12-03

建筑裝飾裝修合同范本11-27

實用的裝飾公司聘用合同01-19

裝飾公司勞動合同范本02-15

建筑裝飾勞動合同書01-12

裝飾裝修工程施工合同范本02-22