工地土方車租賃合同范本
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的類型越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編收集整理的工地土方車租賃合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工地土方車租賃合同范本1
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，雙方就承攬《聯(lián)楊路道路新建工程工程C01標段建設工程施工合同》本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條工程概況
1.1工程名稱：紹興中冶梧桐園一期室外配套工程
1.2工程地點：越王路、群賢路
1.3承包范圍：挖掘機日立120型、斗容量為1m3挖掘機租賃，場內(nèi)土方倒運開挖，建筑垃圾購置及運輸。
1.4承包方式與依據(jù)：
1.4.1本工程乙方包質(zhì)量、包安全、包文明施工的形式進行承包施工。
1.4.2本合同以甲方與業(yè)主簽訂的合同為前提，結(jié)合本工程的實際情況作為本合同的簽訂依據(jù)。業(yè)主對甲方的相關要求乙方同樣均應遵照執(zhí)行。
第二條合同工期
2.1本合同自20_年05月01日開始，至工程竣工。本工程工期如有調(diào)整，以甲方代表的書面簽字為準。
2.2如因業(yè)主、甲方原因造成工期延誤，則工期順延。
第三條合同價款
3.1工程合同單價為：挖掘機月租單價為：20_0元/月，工程量暫定為個月。挖掘機臺班單價為：元/臺班;以上單價不含油價，含稅金。
3.2本合同總價暫定為人民幣，￥ 。
3.3臺班數(shù)量的界定：
3.3.1挖掘機每月總時間不超過機碼表表時240小時，超過的部分另行計算;
3.3.2零星使用計量：每臺班按8小時計算，半個臺班按4小時計算，不足8小時或超過8小時，以每小時0.125個臺班遞減或遞增計算。
3.4本工程為綜合單價合同，最終結(jié)算價以甲方項目部簽證的工程量予以結(jié)算。
第四條甲、乙雙方代表
4.1本工程的甲方主管單位是上海寶冶集團有限公司特種分公司紹興項目部，甲方代表是沈斌。
4.2本工程的乙方主管單位是，乙方代表是。
4.3在本工程施工過程中，甲方代表隨時有權要求乙方及其所雇傭的不能勝任工作或不符合有關規(guī)定的管理施工人員及機械設備、材料撤離本工程的工地。
第五條雙方責任
5.1甲方
(1)負責工程量簽證、辦理合同簽訂及竣工結(jié)算等工作。
(2)負責施工中的總體安排和協(xié)調(diào)施工中的干擾問題。
(3)進場前，對乙方作業(yè)人員，做好必要的各項交底。
5.2乙方
(1)乙方負責自身工程的所有工作(除本合同規(guī)定的甲方負責的工作)，包括工程的輔助性工作及后勤保障工作。
(2)承擔人員、機械進廠的一切費用。
(3)乙方進場后，必須聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，不得損壞區(qū)域內(nèi)的任何地上、地下的已完工程產(chǎn)品，否則后果自負。
(4)做好有關人員的安全教育工作，負責處理由于乙方責任而造成的工傷事故，并承擔由此而造成的經(jīng)濟損失。
(5)施工期間，應派專人管理現(xiàn)場，加強與甲方的聯(lián)系，協(xié)調(diào)指揮，直至完工。
(6)乙方應保證設備證照齊全，設備狀況良好，并做好設備保潔工作。
第六條工程款的支付及竣工決算
6.1按月結(jié)算。每月按甲方項目部簽證工程量的80%支付，剩余工程款待工程結(jié)束后結(jié)算付清。
6.2如因業(yè)主未及時審批、資金周轉(zhuǎn)等原因而造成甲方延期支付工程進度款，則乙方同意甲方無須承擔任何責任和費用。
6.3在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致本合同項下工程的工期、安全和質(zhì)量中的任何一項違反本合同的規(guī)定，則甲方有權沒收本合同第6.1款中剩余部分工程款。
6.5在本合同履行過程中，如因乙方的原因而導致乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的合法勞動權益受到損害(拖延支付勞動報酬等)，則甲方有權根據(jù)法律規(guī)定、政府有關部門的處理決定、法院判決或仲裁裁決、民工上訪等，直接將本合同第6.1款中剩余部分工程款用于支付乙方所雇傭的施工人員、管理人員等的工資及補償費用等。
第七條材料設備供應
7.1甲供材料、設備無。
第八條安全施工
8.1乙方須按國家和業(yè)主及甲方的有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護設施，承擔因為安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。
8.2甲方在與乙方簽訂本合同后，可另行簽訂安全、保衛(wèi)及防火協(xié)議，作為本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第九條臨時設施及現(xiàn)場管理
9.1大臨設施乙方自行考慮，如需在施工現(xiàn)場安排大臨設施，必須由甲方統(tǒng)一安排。
第十條竣工驗收
10.1竣工日期由甲方書面通知，本工程不參加竣工驗收。
第十一條爭議與解決方式
11.1甲、乙雙方因為履行本合同發(fā)生爭議，應相互協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，則任何一方均可向上海市寶山區(qū)人民法院提起訴訟。
11.2發(fā)生爭議后，乙方仍應繼續(xù)履行合同，保持施工繼續(xù)，并保護好已完工程。
第十二條違約責任
12.1如果乙方不能滿足甲方對機械進廠的時間安排，則根據(jù)乙方違約給甲方造成的損失大小、嚴重程度，乙方不僅要承擔因此給甲方造成的一切責任和損失，并須按每次壹萬元向甲方支付違約金，甲方有權單方終止合同。
第十三條工程轉(zhuǎn)讓與分包
13.1本工程不得轉(zhuǎn)讓、分包。
第十四條合同生效與終止
14.1本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，工程竣工驗收通過，并且雙方履行完本合同規(guī)定的`全部權利和義務后，本合同自行失效。
第十五條附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
15.2本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;副本肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工地土方車租賃合同范本2
承租方：(以下簡稱甲方)
出租方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一，甲方租賃乙方工程車名稱：(輛)
二，施工地點:
三，租賃期限：自20_年月日起至20_年月日
四，付款方式和期限。
租金按月計算，每月租金元。(元)2，自乙方車輛進場之日起干滿一月后(30日)甲方向乙方支付首月租金的70%,剩余30%滿一個季度后支付(第二月后以此類推，及支取70%，扣取30%保證金，所扣取保證金在工程結(jié)束時一次性付清)。
五，權利和義務
1，甲方必須按照合同規(guī)定按期支付租金，逾期未付租金乙方有權終止合同并收回設備，造成的經(jīng)濟損失由甲方承擔。2，在租賃期內(nèi)，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租賃的設備上增加或拆除任何零部件，自卸車的維修保養(yǎng)費用由乙方負責，甲方提供幫助與配合。租期內(nèi)自卸車的主燃料由甲方負責。甲方允
3，在施工過程中乙方駕駛員應服從甲方的工作安排，不得無故脫崗，不得故意怠工.不聽指揮違章操作所造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。未經(jīng)乙方同意,甲方不得將乙方車輛轉(zhuǎn)租他方.
4在施工期內(nèi)，由于道路不通，下雨下雪等，人力不可抗拒等因素影響不能正常施工，所誤工期乙方概不負責，甲方應正常支付租金。因甲乙雙方單方違約所造成的一切損失，由違約方承擔，同時處以20_0元罰款。雙方任何一方需解除合同,應提前三十日通知對方,否則按照違約處罰.
5未盡事宜雙方協(xié)商解決。
備注：
本合同一式三份，甲乙雙方各持一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方應認真按本合同執(zhí)行，如有異議，提交人民法院訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工地土方車租賃合同范本3
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
因甲方工程施工的需要，租用乙方設備使用，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在設備租用期間的權利和義務，經(jīng)雙方協(xié)商，共同簽訂本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、租賃設備名稱及數(shù)量
二、使用地點及用途
設備用途及作業(yè)范圍：K134+600-K138+139.78內(nèi)工程施工所需土石運輸工程。
三、設備的調(diào)遣與費用
乙方承擔設備進離場調(diào)遣費用及運輸保險費。
四、租賃費用及結(jié)算方式
經(jīng)雙方協(xié)商，所租土石方運輸車的租金為元/方，付款方式為每計量一次結(jié)算工程量的80%。
五、甲方的責任
1、設備所需燃油(柴油)由甲方提供，燃油費用從結(jié)算中扣除。
2、在設備租賃期間，未經(jīng)乙方同意，甲方不得將乙方設備轉(zhuǎn)租或抵押及變賣，需轉(zhuǎn)移施工地點時，須征得乙方同意。
六、乙方責任
1、出租設備保證技術狀況良好，做到勤保養(yǎng)勤檢修，準時按雙方商定的時間進場和施工。由于機械設備故障或其它乙方人為原因影響甲方承建工程工期，其責任及直接經(jīng)濟損失由乙方承擔。
2、安排合格、經(jīng)驗豐富的操作司機2名，隨機負責設備的操作與維修保養(yǎng)，并負責人員、設備的安全及使用事項。隨機人員要遵守甲方項目部各項規(guī)章制度，必須服從項目部調(diào)度安排，端正服務態(tài)度
1、用于工程項目名稱：張承高速二期F合同段路基五隊
3、設備的保養(yǎng)和維修盡量安排在施工間隙和公休時間進行，乙方要提前向甲方通報，征得甲方的同意后方可進行保養(yǎng)維修。
4、乙方必須保證設備所有運營手續(xù)齊全，否則由此引起的罰款，乙方自行承擔。
5、由于操作人員不服從指揮、違章操作和誤操作，造成機械設備損壞和人員傷亡及其對第三方造成的人身和財產(chǎn)損害，一切經(jīng)濟損失及事故責任由乙方自行負擔，并不得因此影響工期。
6、由于乙方原因與地方發(fā)生糾紛，由乙方自行承擔解決，與甲方無關。
7、乙方負責車輛安全停放、看管，車輛發(fā)生損壞或丟失，由乙方自行承擔。
七、違約責任
如果一方未履行本合同規(guī)定的義務，應向另一方賠償因違約引起的一切直接損失和適當?shù)拈g接損失。經(jīng)雙方協(xié)商無效后，可向被告所在地人民法院起訴。
八、合同自雙方簽字蓋章即日起生效，其它未盡事宜雙方協(xié)商，簽訂補充合同，與本合同具有同等效力。
九、本合同一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工地土方車租賃合同范本】相關文章：
婚車租賃合同范本模板01-21
通勤車租賃合同01-26
工地房屋租賃合同最新范本02-09
土方開挖工程承包合同范本02-07
熱門工地施工合同范本02-09
熱門工地工程合同范本02-09
混凝土運輸車租賃合同02-09
婚車租賃合同(15篇)01-22
泵車租賃合同(13篇)01-20
工地施工升降機租賃合同02-08