園林景觀工程施工合同

園林景觀工程施工合同范本

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同起到的作用越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家收集的園林景觀工程施工合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：別墅園林景觀工程。

　　2、工程地點：潤成科技院內(nèi)

　　3、工作內(nèi)容：別墅周邊約5000平方米景觀工程設(shè)計及施工，施工內(nèi)容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調(diào)整內(nèi)容。

　　第二條工期

　　本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日（現(xiàn)場具備開工條件）開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

　�。ㄒ唬┤缬鱿铝性�因工期順延：

　　1、未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃；

　　2、設(shè)計變更；

　　3、甲方未能按期提交施工場地；

　　4、連續(xù)4小時遇雨和停水、停電；

　　5、未按合同規(guī)定時間撥付工程款項；

　　6、遇不可抗拒因素。

　�。ǘ�）竣工驗收：

　　1、甲方在收到乙方竣工報告的5日內(nèi)組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結(jié)算；

　　2、若未能通過竣工驗收，雙方應(yīng)確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。

　　第三條工程合同價款及支付方式

　　1、經(jīng)雙方商定本項目免收設(shè)計費，本工程暫定造價5XX0元（預(yù)算詳見“合同附件一”） ；

　　2、本工程按甲方審定預(yù)算中各項目的綜合單價辦理結(jié)算；

　　3、結(jié)算工程量以現(xiàn)場實際收方量為準。

　　4、合同簽訂后5日內(nèi)，甲方支付乙方工程預(yù)付款100000元整；

　　5、工程竣工并驗收合格后15日內(nèi)，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結(jié)算，結(jié)算后一個月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%，余結(jié)算總額的5%作為保修金，保修期滿后甲方付清余款。

　　第四條關(guān)于設(shè)計調(diào)整（更改）

　　本工程涉及設(shè)計調(diào)整（更改）工程項目，待調(diào)整資料完善并經(jīng)甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。

　　第五條保修期

　　1、保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算，保修責(zé)任按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中植物�；钇谝荒�，工程部分保修期為一年。

　　2、成活率：植物管護移交時按行規(guī)達到95%的成活率。

　　第六條雙方的責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追截�(zé)任：

　　1、保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；

　　2、合同簽定后三日內(nèi)審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方；

　　3、負責(zé)協(xié)助辦理施工的各項進場手續(xù)。

　　4、負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位間的關(guān)系；

　　5、若施工變更應(yīng)以書面形式通知乙方；

　　6、按合同規(guī)定時間按時付款。

　�。ǘ�）乙方責(zé)任：

　　1、按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內(nèi)容，結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工；

　　2、接受甲方指派監(jiān)理公司的監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表的管理；

　　3、文明施工，安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量，按期完工；

　　4、負責(zé)施工中的.成品保護；

　　第七條甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責(zé)任

　　1、甲方現(xiàn)場代表：甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表；

　　2、乙方現(xiàn)場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表

　　第八條材料的認定及采購

　　1、乙方應(yīng)按設(shè)計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認定后方可采購。

　　2、設(shè)計材料變更須經(jīng)甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。

　　第九條違約責(zé)任

　　（一）甲方違約責(zé)任：

　　1、甲方未履行合同規(guī)定的義務(wù)，除順延竣工期外，還應(yīng)賠償乙方因此發(fā)生的實際損失；

　　2、甲方對工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更造成的停工，應(yīng)采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設(shè)備調(diào)運等實際損失；

　　3、甲方超過合同規(guī)定期限驗收或未按合同規(guī)定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。

　�。ǘ�）乙方違約責(zé)任：

　　乙方未按合同規(guī)定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。

　　第十條爭議解決方式

　　在合同履行中，雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　第十三條本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，均具同等法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

　　本合同簽訂日期___年___月___日

【園林景觀工程施工合同范本】相關(guān)文章：

工程施工合同范本12-02

建設(shè)工程施工合同范本12-02

園林景觀簡歷12-31

新建筑工程施工合同范本01-12

修繕工程施工合同(3份合同范本)01-11

形容園林景觀的詞語03-18

鋼結(jié)構(gòu)工程施工簡單合同范本（通用5篇）12-28

消防工程施工簡單合同范本（通用5篇）12-28

工程施工合同12-02

建設(shè)工程施工總結(jié)03-16