加工定做合同

加工定做合同模板8篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，人們運用到合同的場合不斷增多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的加工定做合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

加工定做合同 篇1

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質(zhì)量標準及驗收

　　1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。

　　2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍�因引起的質(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)模�以交加工物時承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

　　五、預(yù)付款要求

　　乙方應(yīng)于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結(jié)算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預(yù)付款額時，該要貨清單自動解除，預(yù)付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規(guī)定

　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

加工定做合同 篇2

　　供貨單位全稱： (以下簡稱甲方)

　　需方單位全稱：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)條例規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：

　　1、供貨日期：自合同簽訂日內(nèi)供貨。

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量標準：

　　3、交貨地點：

　　4、合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止

　　5、結(jié)算方式：據(jù)實結(jié)算

　　6、付款單位名稱：付款方式： 期限：

　　7違約現(xiàn)任：

　　1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;

　　2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總%的違約金;

　　3、其余違約責任，按有關(guān)條例執(zhí)行。

　　8、其他補充事項：

　　9、梧合一式份，雙方各執(zhí)一份，副本一份，副本份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工定做合同 篇3

　　甲方(定作方)： 嘉潤公司

　　乙方(承攬方)：

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。

　　第一條 定作物情況：

　　1.1 品名：(應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以

　　寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)

　　1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)

　　2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

　　3.1 質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

　　3.2 技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

　　3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　2 4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：. 甲方于 年 月 日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。

　　第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密

　　5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)

　　6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5 驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。

　　6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條 交(提)定作物的時間和地點 7.1 雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　8.1 包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條 定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

　　10.2 在保修期內(nèi)乙方免費提供保修服務(wù)。

　　第十一條 定金及預(yù)付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

　　11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時間：(寫明年、月、日)

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔 元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、

　　滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。 第十三條 甲方的違約責任：

　　13.1 超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

　　13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.4 其它違約責任： (如無內(nèi)容，在空格處劃線)

　　第十四條 爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決：

　　(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

　　(二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

　　第十五條 本合同簽訂地點 (應(yīng)詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區(qū))

　　第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。

　　以下無合同正文。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　年 月 日 年 月 日

加工定做合同 篇4

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內(nèi)容

　　加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

　　2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。

　　3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

　　第四條加工勞務(wù)費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

　　第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、本合同期限內(nèi)，甲方負責向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

　　需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

　　2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方

　　下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　時間：

加工定做合同 篇5

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委 托 方： （以下簡稱甲方）

　　受委托方： （以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工 ，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3、甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復(fù)或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結(jié)算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的'，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應(yīng)當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取訂作物的，乙方有權(quán)將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品 名

　　規(guī) 格

　　單 位

　　數(shù) 量

　　備 注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

加工定做合同 篇6

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）：_________________________________________

　　合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

　　承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數(shù)量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質(zhì)量標準：

　　1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。

　　2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍�因引起的質(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：

　　定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得對方同意�?/p>

　　委托承運人運輸?shù)模�以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

　　六、預(yù)付款要求：

　　定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結(jié)算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　（１）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　�。�4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

　�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　�。�1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

　　（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

　　（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________

　　_____________________

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

加工定做合同 篇7

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù) 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

加工定做合同 篇8

　　承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____

【加工定做合同模板8篇】相關(guān)文章：

加工定做合同范本12-23

加工服裝合同模板12-15

簡單加工承攬合同模板12-20

紅木床定做買賣合同11-29

軟件委托定做開發(fā)合同樣本04-19

加工合同模板集合8篇12-25

委托加工合同03-27

加工承攬合同07-12

食品委托加工合同04-26

鋼筋后臺加工合同范本12-25