酒吧裝修合同_承攬合同

酒吧裝修合同范本_承攬合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同的用途越來(lái)越廣泛，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的酒吧裝修合同范本_承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　發(fā)包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開(kāi)工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

　　3.2工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3）乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。

　　5.4乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.5乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

　　5.6乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5.9甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　6.1本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。

　　6.2在施工過(guò)程中，如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后，視為工程款總額補(bǔ)充，費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；

　　6.3工程款支付方式（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；（2）工程施工進(jìn)行至50%時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；（3）工程施工進(jìn)行至80%時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認(rèn)之后的10日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的18%；（4）剩余工程總造價(jià)的2%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請(qǐng)支付。（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶行：XXXX，賬戶：XXXX，賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知甲方

　　第七條：工程驗(yàn)收和工程保修

　　7.1工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后2天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如2天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。

　　7.2本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。

　　7.3下列情況不屬于本合同保修范圍（1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的'質(zhì)量缺陷。（2）自然不可抗拒因素造成的損壞（如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo)）7.4保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損

　　壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。

　　第八條：違約責(zé)任

　　8.1本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。

　　8.2乙方不按圖紙施工，偷換材料、拒絕整改意見(jiàn)等造成裝修質(zhì)量下降，甲方有權(quán)責(zé)令乙方立即整改，由此造成工期延誤的，按裝修總額每日罰付3%；如還造成甲方額外損失的，另行賠償；

　　8.3如由于任何一方原因?qū)е马?xiàng)目實(shí)施中使守約方受第三方追索或主張權(quán)利的，由該方單獨(dú)承擔(dān)法律責(zé)任，與其他方無(wú)關(guān)。

　　8.4乙方違反本合同約定第4.4、5.5以及5.9款的，按工程總造價(jià)的30%承擔(dān)違約責(zé)任。

　　8.5因任一方違反本合同約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失或使得本合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，違約方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第九條合同爭(zhēng)議解決方式

　　9.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；各方對(duì)爭(zhēng)議協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可在本合同裝修的房產(chǎn)所在地法院提起訴訟。

　　第十條其他約定事項(xiàng)

　　10.1本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙兩方協(xié)商后另行約定并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議系本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。本合同內(nèi)容與補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容有沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議沒(méi)有約定的，仍以本合同約定為準(zhǔn)。

　　10.4本合同的附件（經(jīng)甲方書(shū)面確定后的施工圖紙、施工說(shuō)明、工程報(bào)價(jià)單及階段裝修施工報(bào)告）作為合同的重要組成部分，與本合同具有同等效力。

　　10.3本合同經(jīng)甲、乙方法定代表人簽署并加蓋公章后生效。 10.4本合同正本一式肆份，甲、乙兩方各執(zhí)貳份。

　　甲方（蓋章）

　　法定代表人

　　委托代理人

　　年月日

　　乙方（蓋章）

　　法定代表人

　　委托代理人

　　年月日

【酒吧裝修合同范本_承攬合同】相關(guān)文章：

酒吧股份轉(zhuǎn)讓合同范本02-07

安裝承攬合同范本02-07

承攬合同范本(15篇)02-09

裝修合同范本12-02

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

農(nóng)村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工業(yè)設(shè)計(jì)承攬合同范本02-09

工程承攬合同范本12篇02-08

承攬合同范本匯編八篇02-11