【精選】加工合同集合五篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編整理的加工合同5篇,歡迎大家分享。
加工合同 篇1
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
簽訂地點:
簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容:
第一條 成品原料及加工內(nèi)容
1、有無附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認(rèn)可的生產(chǎn)加工圖紙,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認(rèn))。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇第___項方式:
。1)、甲方根據(jù)乙方的制定選購。
。2)、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應(yīng)向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應(yīng)由甲方根據(jù)自身的設(shè)備、技術(shù)、人員等情況謹(jǐn)慎確定,本合同確定的加工期限為: ___天。
3、成品的質(zhì)量要求,有相關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)范的,應(yīng)符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結(jié)算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后__日內(nèi)交貨,即__ 年 __月 __日前。 2、交貨地點:
。1)、乙方在甲方工廠內(nèi)自提。
。2)、或乙方指定交貨地點,即_______ 。
3、結(jié)算方式:合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____ %作為訂金,即人民幣(大寫):______ 元,合同生效;交貨時,結(jié)清剩余合同款____ %,即人民幣(大寫)________ 元。
第四條 成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后,應(yīng)及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔(dān)任何違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)在接收成品時,組織人員對成品進(jìn)行驗收,雙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)并確認(rèn);乙方對成品質(zhì)量提出異議,應(yīng)在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應(yīng)對成品的品質(zhì)與數(shù)量向乙方負(fù)責(zé)。
第五條 違約責(zé)任
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
1、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務(wù),則應(yīng)與乙方協(xié)商順延相應(yīng)期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應(yīng)連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同),甲方應(yīng)賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)承擔(dān)修理、更換、無償補(bǔ)充的責(zé)任,給乙方造成嚴(yán)重?fù)p失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應(yīng)承擔(dān)總價款千分之五的違約金。
第六條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條 補(bǔ)充條款
如有以上內(nèi)容未盡條款,甲乙雙方可以達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章): 經(jīng)辦人(簽字):
乙方(蓋章): 經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:xx年xx月xx日 日期:xx年xx月xx日
加工合同 篇2
委托方:__________(以下甲方)
受委托方:________(以下乙方)
合同簽定地:__________________
時間:________________________
合同編號:____________________
根據(jù)“中華人民共和國合同法”及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循互利互惠原則,明確雙方權(quán)利義務(wù)。就甲方委托乙方印制《______》事宜,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一.規(guī)格及工藝要求
。1)類別:____________頁數(shù):____________
(2)開本:____________尺寸:____________
。3)紙張:____________內(nèi)頁:____________封面:____________
(4)盒套:____________
。5)貼片:____________
。5)裝訂:____________
二、印制數(shù)量及單價
印制數(shù)量:______冊,單價:______元/套,總計:______元(大寫:______)
。▊渥ⅲ阂陨蟽r格含打樣、紙張、印刷、裝訂、包裝費用以及運輸?shù)浇回浀氐倪\輸費用等。)
三、付款方式及時間
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效后日內(nèi),甲方向乙方預(yù)付合同總款的______%即人民幣元,余款元,在甲方驗收合格后日內(nèi)付清。
四、制作要求
1.甲方提供設(shè)計完成的____________或光盤,制作由乙方完成。
2.甲方在樣張上提出修改意見并簽字,乙方必須按甲方意見修改。乙方擅自改動而出現(xiàn)質(zhì)量問題的,由乙方負(fù)全部責(zé)任。
3.對制版后的改動,屬于印刷質(zhì)量問題的由乙方負(fù)責(zé),屬于換圖、改字等臨時變更的各種費用由甲方負(fù)擔(dān)。
4.乙方應(yīng)提前空運2本樣書到甲方。確認(rèn)后發(fā)大貨,并隨大貨提供不少于______%的調(diào)換余量。光盤和菲林歸甲方所有,乙方應(yīng)于結(jié)算前發(fā)回甲方。乙方未經(jīng)允許不得擅自使用或轉(zhuǎn)借使用甲方資料。
5.標(biāo)準(zhǔn)箱包裝,包裝箱要規(guī)范,要有一定強(qiáng)度,箱內(nèi)六面加厚度______cm塑料泡沫板,箱體要印上品名、數(shù)量、發(fā)行單位等。每配內(nèi)包裝袋(要求),按每箱數(shù)量放入箱中。
五、質(zhì)量要求
1.紙張克數(shù)、產(chǎn)地,紙張白度、油墨牌號等要真實。
2.印刷色相要統(tǒng)一,準(zhǔn)確,明度、清晰度、色飽和度等要達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
3.工藝要精細(xì),裱糊要平整、貼實、不變形、不起皺、不掉片、不錯頁、不缺頁、不重頁。
4.如出現(xiàn)印制質(zhì)量,數(shù)量短少等問題,甲方有權(quán)要求乙方返工或退貨,數(shù)量短少的,每少一本扣全貨款的______%,因質(zhì)量問題造成甲方其他經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)賠付甲方一切損失。
六、交貨時間、地點、方式
乙方無論采取何種運輸工具必須于年月日前將貨物運到,運費由乙方負(fù)擔(dān)。遲到一日,扣除全貨款的______%,遲到5日以上______%,10日以上______%,作為甲方補(bǔ)償,______天以上,甲方有權(quán)拒收,乙方賠償甲方一切損失。運輸途中的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
七、驗收條款
驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收期限:按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)驗收,在交貨后日內(nèi)驗收。
異議期限:甲方認(rèn)為貨物不符合合同的,應(yīng)當(dāng)在驗收后內(nèi)提出異議。
八、爭議處理
甲、乙雙方在履行合同過程中,如因任何一方對合同履行產(chǎn)生異議時,雙方應(yīng)本著友好合作的精神,采取有效的方式協(xié)商解決。協(xié)商不成,可選擇第項方式解決
1.交由仲裁委員會裁決:
2.向甲方所在地的人民法院起訴。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜,須雙方協(xié)商修訂,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等法律效力。
甲方:____________ 乙方:____________
電話:____________ 電話:____________
傳真:____________ 傳真:____________
法人代表:________ 法人代表:________
。ê炞稚w章) (簽字蓋章)
_____年____月___日 _____年____月___日
加工合同 篇3
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
。1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
。1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
。1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
。1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
___________________________________________
_____________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的`處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日
加工合同 篇4
項目 制作安裝工程
甲方: 乙方:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)友好協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,就 項目 制作安裝事宜簽訂本合同,以茲共同遵守。 一、 二、
工程地點: 。
產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額。
合同總價暫定為人民幣金額 元,(大寫): 整。具體合同結(jié)算金
1. 合同單價及總價已包含制作、供應(yīng)、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發(fā)生的一切費
用。本合同單價為閉口合同單價,包括且不限于材料價格、稅金、運輸費、倉儲費、制做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內(nèi)物價上漲的差價、知識產(chǎn)權(quán)、利潤、維修費, 以及相應(yīng)的包裝、檢驗費用,并包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書面文件要求的變更所引起的造價增減以及按合同文件的規(guī)定可以調(diào)整的費用外,無論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關(guān)的預(yù)埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保
養(yǎng)費已包含于合同單價內(nèi)。詳見合同附件技術(shù)要求及圖紙。
三、
工期:
1. 開工日期 年 月 日,完工日期為 年 月日。乙方于此時間內(nèi)完成
合同承包范圍內(nèi)全部工作。完工日期為通過甲方驗收日期,以甲方簽署的完工驗
1
收表為準(zhǔn)。工期延誤時,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。超過合同工期每逾期一天乙方應(yīng)支付甲方人民幣1,000元作為違約金,不可抗力因素及甲方代表人書面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司
確認(rèn)。]
四、
質(zhì)量要求:
1. 甲方可根據(jù)自身需要不時向乙方提供該工程的整體外觀、觀感、質(zhì)量、使用效果
2.3.五、
1.2.3.六、
1.2.3.七、
1.2.3.
等相關(guān)要求。乙方應(yīng)保證整體外觀、觀感、質(zhì)量、使用效果能達(dá)到合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求,否則乙方除按照本合同承擔(dān)執(zhí)違約責(zé)任外還應(yīng)在甲方要求的期限內(nèi)自行替換、調(diào)整直至甲方滿意。
事先書面許可的情況下利用該工程或其知識產(chǎn)權(quán)等任何部分。 詳細(xì)技術(shù)要求見合同附件《技術(shù)要求及圖紙》。 甲方代表
本合同協(xié)議條款和條件中的 “甲方”一詞應(yīng)指。 甲方有權(quán)在任何時間委托或授權(quán)予其他單位或人士負(fù)責(zé)履行本合同的所有權(quán)力
及責(zé)任,乙方不得有異議。
甲方代表為 張帆 先生。在本合同范圍內(nèi),涉及到工期延長、費用增加、質(zhì)量
標(biāo)準(zhǔn)變化的所有指示、指令、信函、聯(lián)系單、變更單等文件、資料須經(jīng)甲方代表簽字認(rèn)可并加蓋甲方公章后方確認(rèn)為有效。
乙方代表
經(jīng)甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權(quán)力,履行合同
約定的職責(zé)。
乙方的要求請求和通知應(yīng)事先以書面形式,并由乙方代表簽字后送交甲方代表,
在情況緊急且無法與甲方代表取得聯(lián)系的情況下,乙方可采取保護(hù)貨物和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在此后的24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。 未經(jīng)甲方事先書面同意,乙方代表不可易人,如需更換,乙方須提出正常理由,
且經(jīng)甲方同意后方可更換,直至甲方滿意。如未經(jīng)甲方許可更換,視為乙方違約。
工程保修期:
本合同的工程保修期為 2 年,自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內(nèi)所發(fā)生的保修等一切費用均已包括在合同單價及總價內(nèi)。 在工程保修期內(nèi)非人為因素?fù)p壞所產(chǎn)生的一切維修材料、人工及相關(guān)費用等均由
2
乙方所完成的工程的所有權(quán)及全部知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有。乙方不得在未經(jīng)甲方
八、
1. 2. 3. 4. 5. 九、
1. 2. 3. 4. 5.
乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)在收到甲方(或物業(yè))通知后按甲方所指定的期限更換或維修,如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修,則甲方有權(quán)另行委托他人完成維修更換,由此而發(fā)生的相關(guān)費用,乙方應(yīng)予支付。
付款方式:
合同簽訂后,乙方供貨及安裝完畢,并通過甲方驗收后十四個日歷天內(nèi),甲方支
付合同金額的70%。
竣工移交并進(jìn)行合同結(jié)算,合同結(jié)算完成并由乙方提交質(zhì)量保證書、相關(guān)質(zhì)量檢
測證明文件后,甲方支付至合同結(jié)算金額的95%,質(zhì)量保證金為合同結(jié)算金額的5%。
工程保修期滿二年,且乙方提供的貨物無任何質(zhì)量問題(如有質(zhì)量問題,由乙方進(jìn)
行免費更換,直至達(dá)到合同要求,并經(jīng)甲方確認(rèn)),甲方發(fā)出書面工程保修期結(jié)束證明后14天內(nèi),支付工程結(jié)算價的5%。甲方在支付完畢該筆工程結(jié)算價的5%后,不再承擔(dān)向乙方的任何其他付款義務(wù)。
乙方提交付款申請書是甲方支付給乙方的每筆款項的前提,如乙方未提交相應(yīng)的
付款申請書而導(dǎo)致甲方未付款或付款推遲,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達(dá)到付款條件且甲方收到乙方付款
申請書并經(jīng)甲方確認(rèn)后起算,至甲方發(fā)出現(xiàn)金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發(fā)出之日。
違約責(zé)任
除經(jīng)甲方代表認(rèn)可的發(fā)生不可抗力或自然災(zāi)害外,若乙方不能按本合同第三條約
定之時間完成工作,每延期一天乙方需支付甲方合同總價1%作為違約金。如果延誤工期超過10天,除執(zhí)行本合同違約金外,乙方還應(yīng)承擔(dān)完全責(zé)任,并賠償甲方由此造成的直接和間接損失。
除合同協(xié)議終止以外,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應(yīng)提前七天書面通知違約方,方可
終止合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
甲方不能按合同規(guī)定履行義務(wù)時,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,造成工期拖延的,相應(yīng)順
延工期。乙方不能按合同規(guī)定履行義務(wù)時,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除雙倍返還甲方定金外(甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外),并賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。
乙方應(yīng)對圖紙設(shè)計、產(chǎn)品制造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任,除自行替換、調(diào)整直至甲方滿意外,并賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤,并不能免除乙方責(zé)任,除該部分有質(zhì)量缺陷或錯誤的貨物按照市場同等質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)的價格(須由甲方認(rèn)定)的70%結(jié)算外,乙方還應(yīng)向甲方支付合同價款20%的違約金。
本合同不得轉(zhuǎn)包或分包,否則甲方有權(quán)立即解除合同,且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價款20%的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”,是指受影響方所不能合理預(yù)見、不能控制及不能
克服的,并直接妨礙或阻止本合同適當(dāng)履行的以下事件:(1)火災(zāi)、爆炸、臺風(fēng)、洪水、地震、流行病全面爆發(fā)等重大自然災(zāi)害;(2)內(nèi)亂、、入侵、戰(zhàn)爭、戰(zhàn)爭威脅或準(zhǔn)備、恐怖活動等重大社會現(xiàn)象。
糾紛解決
當(dāng)雙方之間發(fā)生糾紛時,應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份,甲方五份,乙方二份。雙方簽字并加蓋公章后生效。
(本頁無正文)
雙方於 年 月 日 簽署於中國 市
甲方:(蓋章)
法人代表或代理人:電話: 傳真:
乙方:(蓋章)
法人代表或代理人:電話: 傳真:
聯(lián)系人:
電話:
加工合同 篇5
甲方:XX塑業(yè)加工廠
乙方:
甲方由于加工廠生產(chǎn)需要雇用工人,乙方愿意招工雇用,經(jīng)雙方協(xié)商同意,達(dá)成如下合同:
一、雇用時間:
由_______年____月____日起至____年____月____日止(計____個月),在雇用期間試用期為三個月,在此期間若不符合甲方的需求,甲方隨時有權(quán)解雇。
二、工資:
本廠以多勞多得的原則,加工廠生產(chǎn)出的成品籠以計件結(jié)資,每個單價為人民幣__分__厘,每臺班機(jī)組平均除籠__個不計量,每臺班時間為12小時,打門窗一模單價為__分,蓋子一個單價為__分__厘,扣子一模單價為__分__厘,以上三種每臺班每臺機(jī)組除廢品__個不計量,打包每組為人民幣__角__分。壘6層高,另加4層另補(bǔ)_____分。
三、結(jié)資方式:
每月15日結(jié)月資一次,按照本月所生產(chǎn)的實際成品量予以個人結(jié)資,但每個工人頭月份必須押半個月工資作為保證金,保證金待合同期滿后退還(不計息)。若合同期未滿中途離廠,甲方一律不予退還保證金。
四、責(zé)任安全:
每個工人在生產(chǎn)中必須嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)有關(guān)法律規(guī)定,未經(jīng)師傅同意不得擅自開機(jī)臺,亂搭電源等不安全事宜,否則,發(fā)生意外事故一切責(zé)任自負(fù)。
五、其它:
1、甲方若由于其它原因,包括停電、臺風(fēng)等,造成停機(jī)未生產(chǎn)的,每個月給予每人工資______元。
2、每臺班機(jī)若發(fā)生故障,在1個小時以上,按當(dāng)班該臺機(jī)器每小時能出成品籠的數(shù)量平均予以補(bǔ)償計量。
3、上夜班每晚甲方每人給予補(bǔ)貼點心費___元,待發(fā)工資時一起發(fā)放。
4、每臺班在交接班時必須做好當(dāng)班的環(huán)境衛(wèi)生,保持廠房清潔。
5、每個工人在上班期間必須遵守紀(jì)律,不得隨便離開機(jī)臺,未經(jīng)甲方同意,請假批準(zhǔn),不許擅自不來上班,否則,每天罰款____元。
6、為了能夠使每機(jī)臺正常運轉(zhuǎn),每臺班都必須洗一次模具。
7、若特殊情況停機(jī),造成工人上班天數(shù)未達(dá)到一個月足的,差多少天的甲方應(yīng)按月保底的工資給予補(bǔ)足(每天___元)。乙方若請假,每月15日、30日交替接班休息的,休息的天數(shù)甲方不予補(bǔ)償工資。
六、附屬:
本合同一式二份,經(jīng)雙方簽字后生效,到合同期滿后失效,具有同等法律效力,望雙方共同遵守執(zhí)行,不得反悔。
甲方: 乙方(簽章):
代表:
____年____月____日
【【精選】加工合同集合五篇】相關(guān)文章:
【精選】加工合同3篇04-30
委托加工合同集合15篇04-21
委托加工合同(集合15篇)04-21
【精華】加工合同集合六篇05-04
模具加工合同(集合15篇)04-26
承攬加工合同(集合15篇)04-25
承攬加工合同集合15篇04-25
加工承攬合同(集合15篇)04-21
加工承攬合同集合15篇04-21
委托加工合同(精選15篇)04-21