- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工合同 推薦度：
- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 家具加工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同 精選15篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的承攬加工合同 ，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬加工合同 1
合同編號：______________
發(fā)包方：______（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以______縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣______元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：____，_____年______月______日前全部交貨。
�、�、交貨地點：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、邸b運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
�、�、乙方對制作的書架進行安裝；
�、凇⒔�(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收）；
�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
�、�、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額______%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金；
�、�、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支______%%的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；
�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；
�、�、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交______委員會仲裁；
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）
經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________
單位地址：______________單位地址：______________
開戶銀行：______________開戶銀行：______________
賬號：______________賬號：______________
電話：______________電話：______________
傳真：______________傳真：______________
郵政編碼：______________郵政編碼：______________
_______年_______月_______日____年____月____日
承攬加工合同 2
合同編號：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：（以下簡稱甲方）_____________
承攬方：（以下簡稱乙方）_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名：_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：_____________
2、數(shù)量：_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數(shù)量質(zhì)量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方（fag）在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額（元）：______________
第七條包裝方式內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預(yù)付貨款
（1）甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
�。�2）甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項；
第十二條留置權(quán)如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
（3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
�。�4）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時，乙甲方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
�。�1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
�。�7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
�。�9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方：____________
乙方：____________
______年______月______日
承攬加工合同 3
訂立合同雙方：________
承攬方：________木具廠以下簡稱甲方
定作方：________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：________
一、材種：________柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：________按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：
________按核定價格單計算款25元。
第六條驗收標準和方法：
________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：
________由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：
________由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（大寫元）。
甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：
________乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。
六、由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；
協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月_____日
承攬加工合同 4
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：
質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。
�。�2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖；
�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法（標準）：
�、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
�、谀＞呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：
原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：
交（收）貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。
第五條：
本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條：
技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條：
質(zhì)量異議/違約責(zé)任：
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條：
其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。
第十條：
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
乙方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
承攬加工合同 5
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責(zé)；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬加工合同 6
甲方：
乙方： 身份證號碼：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現(xiàn)場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結(jié)清半年的所有工資。
三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全，森林防火，一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故，由乙方自行承擔(dān)，甲方不負責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益。
甲方：
乙方：
承攬加工合同 7
定做方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內(nèi)容：（含稅）
�。�1）、主構(gòu)件：角鋼桁架
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸
（2）、主構(gòu)件：吊車梁、鋼軌吊
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸
�。�3）、主構(gòu)件：鋼柱、鋼梁
材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸
以上單價所有構(gòu)件均進行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結(jié)算方式：
1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。
2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）
3、結(jié)算方式：按照實際工程量結(jié)算。（每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款）
4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品，所有鋼材的厚度應(yīng)達到國家標準。
3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計材質(zhì)要求。
4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：湖北團風(fēng)鴻路工廠。
2、發(fā)貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸：
1、甲方負責(zé)組織運輸。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸，運輸標志應(yīng)按甲方要求實施（具體由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車，甲方需保證構(gòu)件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
開戶行：
委托代理人：賬號：
聯(lián)系方式：委托代理人：
日期：日期：
承攬加工合同 8
供方： 合同編號：
需方： 簽訂地點：
產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時間：
產(chǎn)品名稱
商標
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金（ ）
合計人民幣金額（大寫）：
第一條 設(shè)備部分
1、供方負責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機、儲料倉等設(shè)備)
2、供方負責(zé)設(shè)備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達到客戶的要求。
3、供方負責(zé)需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。
4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時首付10%定金，設(shè)備制作成形運到需方目的地，設(shè)備到達需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方）
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
此合同有效期二年
承攬加工合同 9
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。
品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應(yīng)原材料：：________
原材料品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān)：_____________________
4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________
5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方（甲方）：_______________
承攬方（乙方）：_______________
簽訂日期：________年________月________日
承攬加工合同 10
發(fā)包方(全稱)：__________
承包方：__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣__________元)計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高20___________寬900_深450mm材質(zhì)：優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu)：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調(diào)，堅固耐用，性能優(yōu)良，可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。
第四條：驗收標準和方法
�、佟⒁曳綄軜悠�(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求
�、佟⒔回洉r間：乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
�、凇⒔回浀攸c：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
�、�、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;
�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~10%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付1‰的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān); ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)：__________(蓋章)承包方(全稱)：__________(蓋章)
法定代表人：__________法定代表人：__________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同 11
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
承攬加工合同 12
定作方：
合同編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的.7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
承攬加工合同 13
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同 14
定作單位： 項目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）
承攬單位： 鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負責(zé)送貨到乙方指定地點，乙方負責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責(zé)組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、乙方負責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗，其檢驗費用由乙方承擔(dān)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
承攬加工合同 15
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________
聯(lián)系電話：_______________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字)：_______
授權(quán)代理人(簽字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________
聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點：__________________
簽訂地點：__________________
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
承攬加工合同03-24
加工承攬合同09-19
承攬加工合同模板10-26
雕花加工承攬合同12-03
承攬加工合同【熱門】04-28
承攬加工合同【薦】04-28
【推薦】加工承攬合同04-22
【熱】加工承攬合同04-22