加工定做合同范文錦集5篇
隨著法律知識(shí)的普及,合同的類型越來(lái)越多,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?以下是小編精心整理的加工定做合同5篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
加工定做合同 篇1
定作方:
承攬方:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量
名或項(xiàng)目 單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
受委托方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金:價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計(jì)算:乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 乙方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向甲方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的,乙方有權(quán)將訂作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收訂作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規(guī) 格
單 位
數(shù) 量
備 注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的`日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
加工定做合同 篇2
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號(hào): ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計(jì)人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。 承攬方將定作物交付承運(yùn)人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。
2、時(shí)間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得?duì)方同意。
委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù),以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求:
定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計(jì)算),該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng),未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任:
第一點(diǎn):定作方的違約責(zé)任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí),應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無(wú)故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn):承攬方的違約責(zé)任
。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;
。3) 承攬方無(wú)故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
。4)因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭(zhēng)議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng),在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程中,雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項(xiàng):
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號(hào):________ 帳號(hào):_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工定做合同 篇3
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠(chéng)實(shí)信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬(wàn)支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進(jìn)行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費(fèi)。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費(fèi)的權(quán)利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費(fèi)等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務(wù)費(fèi)
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費(fèi)用。
第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、本合同期限內(nèi),甲方負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所
需的一切原材料,乙方提供倉(cāng)庫(kù)供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對(duì)原材料享有所有權(quán),甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。
3、乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈(zèng)與、擔(dān)保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認(rèn)為有需要對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應(yīng)全面配合。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責(zé)任
1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同相沖突的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效,在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時(shí)間:
加工定做合同 篇4
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求
二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨方式:乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。
四、結(jié)算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。待驗(yàn)收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責(zé)任:雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________ 乙方:_____________
委托代理人:_______ 委托代理人:_______
_____年____月____日 _____年____月____日
加工定做合同 篇5
承攬方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
定作方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的,甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。
甲方提供給乙方的價(jià)格組成為:毛坯管成本+加工費(fèi);加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)符合國(guó)家質(zhì)量要求。
2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對(duì)加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)甲方交付的加工產(chǎn)品有異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當(dāng)、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題,乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
三、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1、加工產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方對(duì)乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)貼牌,但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標(biāo)必須為乙方合法使用的注冊(cè)商標(biāo),(包括經(jīng)核準(zhǔn)的使用類別符合商標(biāo)法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊(cè)證明、合法使用證明等。
3、甲方負(fù)責(zé)包裝箱圖案制版,但乙方應(yīng)當(dāng)向甲方繳納每版/次押金費(fèi)用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認(rèn)。因乙方需要對(duì)印刷版面進(jìn)行更改的,乙方自擔(dān)費(fèi)。
4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號(hào)規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),由甲方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運(yùn)人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當(dāng)在要貨清單中注明,否則甲方默認(rèn)為乙方代辦運(yùn)輸。
3、時(shí)間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù),以交加工物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預(yù)付款要求
乙方應(yīng)于要貨清單送達(dá)甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款,該預(yù)付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。
六、加工款結(jié)算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務(wù)。
2、如乙方未按約定付清定作款項(xiàng),未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費(fèi),該保管費(fèi)累計(jì)達(dá)到該批次預(yù)付款額時(shí),該要貨清單自動(dòng)解除,預(yù)付款不再退還。
七、違約責(zé)任
1、乙方的違約責(zé)任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的,應(yīng)償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外,每延期一天,還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據(jù)第七條扣完保管費(fèi)為止。
(3)無(wú)故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的,甲方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;
(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權(quán)拒收,產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。
(4)因?yàn)榧追皆驅(qū)е仑浳镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
八、爭(zhēng)議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規(guī)定
因生產(chǎn)特殊性,乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±
%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性,甲方在交貨時(shí)贈(zèng)送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過(guò)程中,雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項(xiàng):
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
【加工定做合同】相關(guān)文章:
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板06-12
加工定做合同【熱】04-25
加工定做合同要求范本06-12
加工定做的合同范本06-12
加工定做合同范本12-23
廣告撲克加工定做合同09-15
【精選】加工定做合同四篇10-02
精選加工定做合同三篇10-03
精選加工定做合同3篇10-02