鋼結(jié)構(gòu)加工合同精選15篇
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),合同對(duì)我們的約束力越來(lái)越不可忽視,它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編幫大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同,歡迎閱讀與收藏。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價(jià):
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計(jì)數(shù),可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米,本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進(jìn)入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計(jì)圖紙不全,設(shè)計(jì)工作無(wú)法開展。
2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時(shí)通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時(shí),甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。
2、甲乙方對(duì)于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù),甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù),甲方同意依據(jù)“誰(shuí)損壞誰(shuí)負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn),并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場(chǎng)地的通道,滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國(guó)稅局、地稅局對(duì)本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國(guó)家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過(guò)程中,甲方與本工程無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng),否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方在施工過(guò)程中,隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對(duì)于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說(shuō)出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場(chǎng)并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃,以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)第二天起計(jì)為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。
十一、合同爭(zhēng)議、合同的生效與終止:
(一)爭(zhēng)議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭(zhēng)方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項(xiàng)完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項(xiàng)完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的.因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長(zhǎng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時(shí),須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問(wèn)題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì),甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外,設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問(wèn)題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號(hào): 帳號(hào):
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
需 方:
供 方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過(guò)程中的要求、義務(wù)和職責(zé),按《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ,不得轉(zhuǎn)移到其它工程項(xiàng)目上使用,否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求:根據(jù)需方提供的'施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計(jì)聯(lián)系單,應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負(fù)責(zé),需方確需進(jìn)行變更的,所發(fā)生的費(fèi)用損失全部由需方自行承擔(dān)。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達(dá)到合格等級(jí)。
五、材料數(shù)量、單價(jià)、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價(jià)(元)金額(元)備注
數(shù)量按理論實(shí)際計(jì)算
略
合 計(jì)
以上產(chǎn)品包括原材料單價(jià),制作加工工人工資、輔助材料費(fèi)用 。
注:本制作合同中H型鋼的價(jià)格以 年 月 日制定的合同價(jià)格為準(zhǔn)。
六、制作及提貨時(shí)間: 年 月 日提貨。
七、提貨方式:需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場(chǎng)。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對(duì)工程量,供方結(jié)算貨物按圖紙理論計(jì)算,核實(shí)后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對(duì)工程量,則視為默認(rèn),按供方提供的工程量為準(zhǔn)。
十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求:供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場(chǎng)探傷試驗(yàn)由需方自行負(fù)責(zé),供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費(fèi)用需方負(fù)責(zé)。
十二、違約責(zé)任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時(shí)間無(wú)故不來(lái)提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導(dǎo)致制作工期延長(zhǎng)的,工期予以延長(zhǎng)。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價(jià)按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價(jià)為準(zhǔn)。
十四、爭(zhēng)議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進(jìn)入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需 方:
供 方:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
訂立合同時(shí)間:年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定,甲方委托乙方制作加工鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件,結(jié)合工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守: 鋼構(gòu)件制作內(nèi)容質(zhì)為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸,材質(zhì)為Q345、動(dòng)力車間H型鋼柱約173噸,材質(zhì)為Q345B,空瓶庫(kù)、成品庫(kù)H型鋼柱約320噸,材質(zhì)為Q345B,H型鋼加工量約為一道,面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);
一、 承包方式: 包工包料
二、 合同價(jià)款及付款方式
1、合同價(jià)款:__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計(jì)價(jià)款約為人民幣:___。
2、結(jié)算方式:。
3、付款方式:合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價(jià)款的20%),提貨時(shí)付清所有貨款,定金在最后一次提貨時(shí)結(jié)算。
4、以上為含稅價(jià),乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、 交貨地點(diǎn)及時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):
2、交貨時(shí)間:
四、 質(zhì)量及驗(yàn)收要求
1、乙方應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行的鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范認(rèn)真加工制作,確保鋼構(gòu)件達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的.要求。
2、乙方所采購(gòu)的材料應(yīng)符合甲方要求,鋼板厚度必須保證在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)偏差范圍內(nèi)所購(gòu)材料應(yīng)具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認(rèn)可方可代用。
3、鋼構(gòu)件加工驗(yàn)收按合同、圖紙及說(shuō)明文件的要求,依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定,由甲方在乙方加工基地進(jìn)行驗(yàn)收。乙方負(fù)責(zé)提供所購(gòu)原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證,如需第三方檢測(cè)報(bào)告,甲方應(yīng)提前通知乙方,檢測(cè)所產(chǎn)生費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
五、 其它
1、乙方應(yīng)接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督,在乙方制作過(guò)程中,甲方有權(quán)到乙方制作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正。如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝過(guò)程中因乙方制作原因影響安裝的,乙方應(yīng)及時(shí)派人整改,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、如中途設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面形式立即通知乙方,因變更帶來(lái)的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔(dān),因甲方原因影響施工進(jìn)度的,工期則相應(yīng)順延。
六、 違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決,或由乙方所在地法院解決。
八、 本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)
日期:
乙方:(蓋章)
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
甲方:__
乙方:__
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下條例:
風(fēng)險(xiǎn)提示:工作崗位及工作時(shí)間
雇員從事的工種和工作實(shí)踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作,如電機(jī)房的值班電工或大廈照明的維修電工(因?yàn)楣しN不同工資差別很大);
工作時(shí)間包括聘用期限,應(yīng)注明從何時(shí)起知何時(shí)止;每周工作多少天,每天工作多少小時(shí);一般每周至少有一天的休息日;按國(guó)際慣例,在節(jié)假日,雇員應(yīng)享受所在國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日,如所在國(guó)國(guó)慶、春節(jié)等。
建議雙方在簽勞務(wù)合同的時(shí)候最好明確約定相關(guān)工作崗位,工作時(shí)間以及勞務(wù)報(bào)酬等問(wèn)題,避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。
一、工程內(nèi)容
鋼結(jié)構(gòu)安裝,甲方負(fù)責(zé)提供一切材料、輔材及耗材,乙方負(fù)責(zé)安裝(含工人工資、吊車費(fèi))。
二、工期
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,總工期為_____天,如遇不可抗力因素(如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、雨天等),工期相應(yīng)順延。
三、雙方責(zé)任
風(fēng)險(xiǎn)提示:雇主義務(wù)
勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟(jì)法調(diào)整,雙方當(dāng)事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商,任意性很強(qiáng),雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù);
但是,雇主必須按所在國(guó)有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的.場(chǎng)所和必須發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用或物品,如安全帽、手套、濾光墨鏡等;在所在國(guó)工作期間,如果發(fā)生疾病或工傷,雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購(gòu)買必要的藥物。
另外,建議雇主應(yīng)給雇員購(gòu)買人生意外保險(xiǎn),使勞務(wù)人員在受到意外傷害時(shí)能得到及時(shí)合理的賠償,保險(xiǎn)費(fèi)由雇主負(fù)擔(dān)。
1、甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖紙,如有變更,及時(shí)給予解答,并及時(shí)提供變更圖紙,甲方提供材料堆放場(chǎng)地,配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、乙方認(rèn)真領(lǐng)會(huì)圖紙及設(shè)計(jì)要求,按圖施工。如需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,可聯(lián)系溝通,但費(fèi)用甲方承擔(dān),在施工過(guò)程中,乙方要遵守國(guó)家的法律法規(guī),工程質(zhì)量確保合格。
風(fēng)險(xiǎn)提示:勞務(wù)費(fèi)用
勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù),雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報(bào)酬,這里要區(qū)別于勞動(dòng)關(guān)系中的勞動(dòng)者除獲得工資報(bào)酬外,還需要為勞動(dòng)者繳納保險(xiǎn)、福利待遇等;勞務(wù)關(guān)系中的自然人,一般只獲得勞務(wù)費(fèi),雇主也不用像勞動(dòng)合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù),是否繳納可以雙方協(xié)商約定。
另外,如果是在工作時(shí)間以外加班或上夜班,雇主應(yīng)付加班費(fèi)或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)用,并據(jù)此作出詳細(xì)約定,以免給雇主一方造成不必要糾紛。
四、勞務(wù)費(fèi)用
乙方進(jìn)場(chǎng)施工,甲方預(yù)付工程款_______萬(wàn)元整,工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗(yàn)收合格付至總工程款的______%,余款______%作為工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進(jìn)入工地,必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排,自備安全用品,高空作業(yè)必須系安全帶,佩戴安全帽,使用電氣設(shè)備要規(guī)范,必須安全可靠,特別室外用電要防水、接地,配電箱要配備漏電保護(hù)器,以防為主,安全施工,如發(fā)生不安全事故,一切責(zé)任由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙說(shuō)明文件和國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求安裝施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知甲方。
4、工程保修期為_____年,在質(zhì)保期內(nèi),如有工程質(zhì)量問(wèn)題乙方應(yīng)給予及時(shí)維修。
七、違約責(zé)任
按合同約定的工期完工,每延誤工期一天,須向甲方支付本合同總價(jià)款_____%的違約金。
八、爭(zhēng)議解決方式
1、本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,工程結(jié)算完畢,付清工程款項(xiàng)后,合同自動(dòng)失效。
甲方:__(簽章)
法定代表人:__
地址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
乙方: (簽章)
家庭住址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)工程進(jìn)度需要,甲方向乙方租憑四繩物料提升機(jī)____臺(tái),為明確雙方的責(zé)任與權(quán)益,保證施工順利完成,經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同,雙方必須共同遵守。
一、工程地點(diǎn):
______________________
二、工程名稱:
________________________
三、物料提升機(jī)使用高度:
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定:
1、租憑時(shí)間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗(yàn)收第二天起計(jì)算租金。
2、物料提升機(jī)租憑:暫定____臺(tái),時(shí)間暫定____月,不足____月的按____月計(jì)算租憑費(fèi),
超出月按月計(jì)算租憑費(fèi),每月按____個(gè)工作日計(jì)算。不足月按_______計(jì)算租憑費(fèi),如果工地因其它因素停工,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任,租憑時(shí)間照計(jì),租金照收。
五、租憑費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式:
1、三斗車、二斗車物料提升機(jī)租金,每臺(tái)每月為人民幣_(tái)__元包使用期間的機(jī)械維護(hù),檢測(cè)費(fèi)用。
2、提升機(jī)進(jìn)場(chǎng)安裝后甲方支付進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)及檢測(cè)費(fèi)____臺(tái)。租金自提升機(jī)安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗(yàn)收第二天起計(jì)算,壹個(gè)月內(nèi)一次性支付三個(gè)月租金乙方收款時(shí)以收據(jù)收款,蓋單位公章。超出三個(gè)月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用,租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金,否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電,需要加班每小時(shí)___元。
六、物料提升機(jī)所有權(quán)及服務(wù)范圍:
1、乙方需要安裝的物料提升機(jī)運(yùn)送到:_____________________。
2、物料提升機(jī)只限于該工地使用。該物料提升機(jī)所有權(quán)屬于乙方,甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)場(chǎng)地平整,道路暢通以便乙方物料提升機(jī)安裝、拆卸和進(jìn)出場(chǎng)。
2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋,基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負(fù)責(zé),保證乙方物料提升機(jī)安裝前障礙物的拆除,以及提供裝、拆物料提升機(jī)所需的焊割工具。
3、負(fù)責(zé)物料提升機(jī)圍閉,警示牌。
4、乙方機(jī)械運(yùn)到工地由乙方自行負(fù)責(zé)保管,機(jī)械丟失與甲方無(wú)關(guān)。
八、乙方責(zé)任:
1、提供的物料提升機(jī)需機(jī)況良好,達(dá)到國(guó)家安全使用合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守機(jī)械操作規(guī)程,積極配合甲方施工生產(chǎn),服從甲方的安排。嚴(yán)格要求持證上崗,如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方提供對(duì)講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)機(jī)械使用的.日常維護(hù),如機(jī)械出現(xiàn)故障,確保及時(shí)修復(fù)完畢,達(dá)到使用條件,維修工料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)
5、乙方屬于全包性質(zhì):包工、包料、包裝拆維修安全責(zé)任、及報(bào)裝驗(yàn)收等一切費(fèi)用。
九、機(jī)械操作人員注意事項(xiàng):
1、開機(jī)之前檢查卷?xiàng)顧C(jī)、鋼絲繩等一系列機(jī)械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時(shí)切斷主電源
4、禁止上班時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準(zhǔn)。
6、操作人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)則,驗(yàn)收合格交付使用后,對(duì)于安全事故責(zé)任分清,承擔(dān)后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜,雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成,提交不成,提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等的法律效力。
甲方:___________乙方:___________
甲方代表:___________乙方代表:___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費(fèi)用,而是以委托人的名義和費(fèi)用進(jìn)行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的`,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
工 程 名 稱:
委托方(甲方):
承攬方(乙方):
簽 訂 日 期:
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同
委托方(甲方)全稱:
承攬方(乙方)全稱:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同,結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn),為保質(zhì)、保量、按時(shí)地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品,雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,雙方共同遵照并認(rèn)真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分:
附件一:《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三:鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四:往來(lái)傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍:
交貨期:
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨,任何一個(gè)構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量,乙方在加工過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請(qǐng),且有甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項(xiàng)目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求,乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行,構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作,否則甲方有權(quán)予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
為了方便本項(xiàng)目的管理,在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)及管理方案、材料采購(gòu)及加工計(jì)劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進(jìn)度報(bào)告。
乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查,并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購(gòu)及進(jìn)廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項(xiàng)下的 材料由乙方自購(gòu)且滿足相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為 方購(gòu)買,損耗為 ,廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項(xiàng)下所購(gòu)買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購(gòu)且報(bào)甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價(jià)格及交貨要求:
7.1合同單價(jià):綜合單價(jià):
1)以上合同單價(jià)為固定不變價(jià),單價(jià)中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過(guò)程中所需輔材、機(jī)械、人工等直接費(fèi)、間接費(fèi)、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗(yàn)費(fèi)、無(wú)損檢驗(yàn)費(fèi)及成品構(gòu)件運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸費(fèi)、原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)等所有相關(guān)費(fèi)用、以及所有應(yīng)向國(guó)家繳納的各種稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實(shí)際凈重量,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,須報(bào)甲方書面更正。
3)因乙方制造或運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報(bào)廢或返修,乙方應(yīng)積極配合加以解決,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計(jì)變更,出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更,費(fèi)用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求,在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運(yùn)往甲方指定地點(diǎn)。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號(hào)標(biāo)識(shí),以便甲方現(xiàn)場(chǎng)正確使用。
3)貨物發(fā)運(yùn)時(shí),應(yīng)同時(shí)移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行貨物清點(diǎn)移交,因乙方標(biāo)識(shí)不清或移交清單與實(shí)物不符等產(chǎn)生的錯(cuò)誤,乙方必須及時(shí)給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式:轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款:合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付 (約計(jì)¥ 元);或本工程無(wú)預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理全部驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的 ,余款 作為質(zhì)量保證金,乙方構(gòu)件交驗(yàn)合格之日起十二個(gè)月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報(bào)進(jìn)度,每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后,甲方按工程進(jìn)度款的 付進(jìn)度款,余 作為質(zhì)量保證金,該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成,質(zhì)保期滿且無(wú)質(zhì)量分歧和工期延誤等問(wèn)題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘?bào)甲方工程公司經(jīng)營(yíng)部10日內(nèi)復(fù)核完畢,復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計(jì)部門審計(jì)10日內(nèi)審計(jì)完畢審計(jì)結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔(dān)保
合同簽訂時(shí),乙方須向甲方提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式: ; 擔(dān)保額度: 待合同履行完畢后,無(wú)任何違約情況,將履約保證金一次(無(wú)息)退還給乙方。
10、違約責(zé)任
乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨,否則,因?yàn)橐曳皆蚴购贤a(chǎn)品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金,違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任,如果合同產(chǎn)品延期交貨,甲方有權(quán)終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來(lái)加工或供貨,因此發(fā)生的一切費(fèi)用(包括把原材料從工廠運(yùn)抵第三方的吊裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和加工費(fèi))和責(zé)任由乙方承擔(dān),同時(shí)乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時(shí)由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨,乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外,還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時(shí)提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件,如因甲方原因未能按時(shí)提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實(shí)際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時(shí),乙方不得借故要求調(diào)整單價(jià)。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)不到合同規(guī)定的`質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減價(jià)款;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修正或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
實(shí)際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b,以確保運(yùn)輸和交付順利,未按合同規(guī)定標(biāo)識(shí)和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規(guī)定要求,造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時(shí),甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對(duì)自購(gòu)的原材料進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn),因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
甲方未按規(guī)定的時(shí)間付款,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計(jì)算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi),甲方可在任何時(shí)候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對(duì)合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項(xiàng)下相關(guān)部分工作日或所需時(shí)間有所增減,合同或交貨進(jìn)度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,而且雙方應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實(shí)際增減工作量乘以固定單價(jià)增減合同價(jià)。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作,及時(shí)解決因制造出現(xiàn)的問(wèn)題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費(fèi)用包含在綜合單價(jià)中,凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),并從合同款中扣除。必要時(shí),乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過(guò)程中,乙方對(duì)派往現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé),應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)安全教育,服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場(chǎng)安全管理,有自我保護(hù)能力,對(duì)自身安全負(fù)責(zé)。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí),雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無(wú)法協(xié)商時(shí),任何一方可向 法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,本合同一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章: 乙方合同章:
地址: 地址:
委托代理人: 法定代表人:
經(jīng)辦人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
簽定日期: 簽定日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議
委托單位: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔(dān) 鋼結(jié)構(gòu)的制造,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下技術(shù)協(xié)議:
一、概況:
二、制造范圍:
三、制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。
2、除滿中上述要求外,還滿足下列要求:
四、標(biāo)識(shí)及包裝:
1、構(gòu)件制作完畢,應(yīng)按構(gòu)件清冊(cè)上的拆開構(gòu)件號(hào)在相應(yīng)構(gòu)件的標(biāo)志端處作出標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目且不易脫落,易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時(shí)應(yīng)注意保護(hù)好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆,應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈,并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用,應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長(zhǎng)度,在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它:
五、職責(zé)范圍:
1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計(jì)的錯(cuò)誤造成的產(chǎn)品損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補(bǔ)齊由甲方錯(cuò)誤造成的漏缺件,費(fèi)用見主合同。
2、由乙方制造錯(cuò)誤造成的安裝過(guò)程中的材料、工時(shí)等損失由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊由于制造錯(cuò)誤和發(fā)運(yùn)出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中因包裝不當(dāng)造成產(chǎn)品受損,由乙方負(fù)責(zé)。
六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料:
乙方產(chǎn)品制作完畢,應(yīng)向甲方提供下列資料:
1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。
2、按規(guī)定必須進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)的材料的復(fù)驗(yàn)報(bào)告原件。
3、對(duì)接焊縫的超聲波探傷報(bào)告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人: 電話: 傳真:
乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人: 電話: 傳真:
八、本協(xié)議未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。所達(dá)成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)貳份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期: 日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
承攬方:________________________
代表人:____________ 職務(wù):____________ 電話:____________
定作方:________________________
地 址:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項(xiàng)目工期____________天,按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì):____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的,應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作,因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的`,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗(yàn)收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________ 乙方:____________
日期:____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1.工程名稱:xx 。
2.工程地點(diǎn):xx 。
3.委托方:xx 。
4.預(yù)估構(gòu)件重量:xx 。
5.工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,補(bǔ)充聯(lián)系單,圖紙會(huì)審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu):xx。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式:xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求:xxx 。
4.乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車,甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗(yàn)收合格后方可出廠。
2.按國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條:加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間
1.本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為:xx元/噸。
2.材料費(fèi)單價(jià):本結(jié)構(gòu)原材料按購(gòu)買時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
3.工程款支付:預(yù)付材料款70%計(jì)xx元(大寫:xx元整)。
4.提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費(fèi)用,計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。
2.工期:xxx天。
3.工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費(fèi)。
4.遇到下列情況之一時(shí),生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);
2)由于甲方的'原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條:違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,不能滿足施工圖紙要求時(shí),應(yīng)由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì),由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并工期順延。
第十條:其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后,由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定,乙方只對(duì)甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對(duì)乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1.與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題,均按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后,合同生效。
委托方:
承包方:
承辦人:
承辦人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
合同編號(hào):_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱:_____________
發(fā)包方(甲方):_____________
承包方(乙方):_____________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》,《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就房鋼結(jié)構(gòu)制作協(xié)商一致,訂立本合同。
一、合同內(nèi)容:
本合同計(jì)價(jià)方式采用:固定綜合單價(jià)含加工費(fèi)、油漆費(fèi)(二遍普通醇酸底漆),加工量以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)計(jì)算總價(jià)。
二、合同造價(jià)及結(jié)算方式:
合同總價(jià)約_____________元,(大寫:_____________)。
注:
1、主副鋼工程量按圖紙理論計(jì)算另計(jì)2%損耗,檁條無(wú)損耗。
2、雙方約定加工量/合同價(jià)變更原則:設(shè)計(jì)變更及簽證另行增減。
三、構(gòu)件款支付與結(jié)算
合同簽訂3個(gè)工作日內(nèi),甲方應(yīng)支付工程價(jià)款70%的預(yù)付款,構(gòu)件分批提貨,提貨前,付清當(dāng)批構(gòu)件剩余款項(xiàng),最后一批構(gòu)件出廠前結(jié)清貨款。
四、工期及運(yùn)輸方式:
1、暫定工期9月25日開始供貨,10月20日供貨完成。如因非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,乙方不承擔(dān)工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨,需應(yīng)不遲于10月20日前結(jié)清貨款,延期支付部分需承擔(dān)違約金5‰/日。
3、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸。
五、甲方的責(zé)任
5.1、合同簽訂后一周內(nèi),給乙方提供鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙壹套,供乙方深化設(shè)計(jì)。
5.2、負(fù)責(zé)對(duì)乙方所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)做好安全、技術(shù)、質(zhì)量交底,提出明確的安全、技術(shù)、質(zhì)量要求。
5.3、負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中全面協(xié)調(diào)與管理。
5.4、按合同要求支付相應(yīng)款項(xiàng)。
5.5、提供加工順序、構(gòu)件計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。
5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)乙方的進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)。
六、乙方的責(zé)任
6.1、乙方必須組織精干的技術(shù)工人、管理人員配套的'隊(duì)伍,保質(zhì)、保量提前或按時(shí)完成承包范圍內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)。
6.2、乙方在未經(jīng)過(guò)甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調(diào)整崗位。
6.3、乙方本項(xiàng)目全體人員必須接受安全生產(chǎn)、職業(yè)崗位培訓(xùn),安全培訓(xùn)合格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負(fù)責(zé)完成相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)資料的編制和整理。
6.5、乙方應(yīng)對(duì)與本項(xiàng)目有關(guān)的所有資料、內(nèi)容嚴(yán)格保密,不得泄露給第三方。
七、安全文明生產(chǎn)及職業(yè)健康保護(hù)
7.1、安全生產(chǎn):_____________
7.1.1、乙方應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定,將安全生產(chǎn)放在首位,不違章、違規(guī)操作。操作人員應(yīng)采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,乙方承擔(dān)由自身安全防護(hù)措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責(zé)任
8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內(nèi)容,各自承擔(dān)因過(guò)錯(cuò)產(chǎn)生的責(zé)任并賠償損失。
8.2、違約責(zé)任:
8.2.1、擅自將其承包的分包項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或再分包的。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的,視為擅自轉(zhuǎn)包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關(guān)人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則,乙方將承擔(dān)合同額的2%違約金。
8.2.3、未經(jīng)甲方同意,變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構(gòu)件款,導(dǎo)致的工期延誤和相關(guān)損失由甲方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)補(bǔ)償乙方因此造成的費(fèi)用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為,甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無(wú)條件停工,合同解除,給甲方造成的損失均由乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方保留索賠的權(quán)力:
9.1.1、未經(jīng)甲方同意,將本項(xiàng)目部分或全部轉(zhuǎn)包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進(jìn)行生產(chǎn),嚴(yán)重拖延工期。
9.1.3、在完工之前,無(wú)正當(dāng)理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機(jī)械無(wú)法滿足項(xiàng)目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無(wú)能力改進(jìn)。
9.1.5、將本項(xiàng)目相關(guān)資料及內(nèi)容泄露給第三方。
9.1.6、發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更,乙方無(wú)法繼續(xù)履約。
9.2、合同解除后各自的權(quán)利和義務(wù):
9.2.1、乙方應(yīng)妥善做好已完構(gòu)件和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可以通過(guò)協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成,任何一方可提交起訴方所在地有管轄權(quán)的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預(yù)付款到達(dá)乙方賬面之日起生效。本合同生效后,任何一方單方面終止或變更合同,應(yīng)賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟(jì)損失。
承包人:_____________(公章)分包人:_____________(公章)
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
電話:_____________電話:_____________
傳真:_____________傳真:_____________
開戶銀行:_____________開戶銀行:_____________
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
建設(shè)單位(甲方): 福建明鑫機(jī)器人科技有限公司 合同編號(hào):GL-140619-MX-036
加工單位(乙方): 漳州市國(guó)立金屬制品有限公司 簽訂地點(diǎn):漳州市
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱: 機(jī)器人 構(gòu)件
序號(hào) 機(jī)臺(tái)名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價(jià)格
1 翻轉(zhuǎn)機(jī)通用件 機(jī)器人底座 個(gè) 3 報(bào)價(jià)預(yù)估重量為3010kg,最終重量以過(guò)磅為準(zhǔn)。 含17%增值稅,裝車費(fèi);總價(jià)以過(guò)磅重量計(jì)算。
2 機(jī)器人墊座 個(gè) 3
3 夾具框架 個(gè) 6
4 機(jī)座 個(gè) 6
5 從動(dòng)箱箱體 個(gè) 6
6 箱體墊座過(guò)渡板 個(gè) 4
7 機(jī)箱墊座 個(gè) 4
8 氣動(dòng)翻轉(zhuǎn)變位機(jī) 主動(dòng)箱箱體 個(gè) 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機(jī) 伺服減速器箱體 個(gè) 2
備注:已方代早方叫車,運(yùn)費(fèi)甲方負(fù)責(zé)。
2、 加工地點(diǎn): 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量:每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式:包工包料。
6、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):合格
第二條 合同價(jià)款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費(fèi) 3310 元/噸(不含檢測(cè)費(fèi)用)。
第三條 雙方職責(zé)
1、 甲方應(yīng)提供確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖給乙方;
2、 乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成加工制作工作;
3、 乙方在制作過(guò)程中,必須接受甲方的質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計(jì),應(yīng)當(dāng)以書面形式通知乙方,已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場(chǎng)損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、 甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價(jià)款。
6、 甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單,如有爭(zhēng)議,應(yīng)及時(shí)提出校對(duì)。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料,經(jīng)雙方確認(rèn)材料結(jié)算單價(jià)如下
序號(hào) 材料名稱 材質(zhì) 單價(jià) 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過(guò)磅價(jià) Q235 3670
根據(jù)下單時(shí)間鋼材價(jià)格為準(zhǔn)。
備注:以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗(yàn)收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費(fèi)的核算方法:按材料過(guò)磅重量計(jì)重;
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨,乙方負(fù)責(zé)裝車,甲方負(fù)責(zé)卸車運(yùn)費(fèi)甲方負(fù)責(zé);
3、甲方在乙方制作過(guò)程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗(yàn)收加工件時(shí),乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗(yàn)收過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方必須按圖紙及作相應(yīng)更改。
第六條 付款方式:
1、 本月送貨單送出的'貨,月底開票及對(duì)送貨單送達(dá)后次月10號(hào)前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無(wú)法提取材料,則甲方必須在乙方通知提取材料時(shí)間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項(xiàng);甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金(按合同總價(jià)的日1收。。
第七條 違約責(zé)任:現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)出現(xiàn)制作問(wèn)題(安裝尺寸等問(wèn)題)由乙方負(fù)責(zé)返工、無(wú)法返工部分由乙方負(fù)責(zé)解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定,在履行合同過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效,任何一方可提請(qǐng)合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預(yù)付款后生效,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成無(wú)出現(xiàn)加工質(zhì)量問(wèn)題后自動(dòng)失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
工 程 名 稱: 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護(hù)工程。
2、工程地點(diǎn):安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購(gòu)、加工等(不含預(yù)埋螺栓)。具體包括詳圖深化設(shè)計(jì)、鋼構(gòu)件制作(含配件)、檢測(cè)(原材料檢驗(yàn)及焊縫檢測(cè))等,本合同約定的招標(biāo)文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報(bào)價(jià)書中遺漏項(xiàng)則視為乙方報(bào)價(jià)中已包括該部分,結(jié)算時(shí)合同價(jià)款不再調(diào)整。
。1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計(jì)院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場(chǎng)安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購(gòu)、按發(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)安裝分段分節(jié)要求進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測(cè)、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測(cè)試驗(yàn)、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)輸前的堆放、編號(hào)、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計(jì)劃和順序的要求運(yùn)輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(chǎng)(按圖紙編號(hào)統(tǒng)一標(biāo)注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構(gòu)件制作方案,并得到發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位及施工監(jiān)理的認(rèn)可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細(xì)的焊接評(píng)定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗(yàn)收時(shí)所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時(shí)的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認(rèn)的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件,負(fù)責(zé)進(jìn)行鋼構(gòu)件必要的預(yù)拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準(zhǔn)備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場(chǎng)。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進(jìn)行構(gòu)件的裝車運(yùn)輸,發(fā)車前需將構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負(fù)責(zé)人。
。5)提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時(shí)連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗(yàn)、焊接試驗(yàn)用的試板等,配合設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費(fèi)用在報(bào)價(jià)中綜合考慮。
。6)提供出廠標(biāo)識(shí)、標(biāo)志和編號(hào),提供構(gòu)件測(cè)量基準(zhǔn)線和監(jiān)測(cè)基準(zhǔn)點(diǎn)的標(biāo)識(shí)等。
。7)負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持及與設(shè)計(jì)人的技術(shù)配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
(8)鋼材進(jìn)加工廠后,在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復(fù)檢。在鋼構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)的同時(shí),提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗(yàn)報(bào)告(原件一份、復(fù)印件加蓋公章三份)、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗(yàn)報(bào)告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
。9)承包人自行解決鋼構(gòu)件運(yùn)輸途中的一切問(wèn)題,保證加工件不造成損壞及變形,因運(yùn)輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時(shí)整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
。10)未按發(fā)包人規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件,發(fā)包人有權(quán)拒收,承包人應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量缺陷、整改和不按時(shí)供貨、發(fā)貨順序錯(cuò)亂的責(zé)任,并承擔(dān)由此導(dǎo)致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟(jì)損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等相關(guān)方面獨(dú)自聯(lián)系,否則一切責(zé)任和損失由承包人承擔(dān)。
(12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問(wèn)題,承包人要負(fù)責(zé)免費(fèi)維修,并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
。13)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
(14)將構(gòu)件運(yùn)輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場(chǎng)構(gòu)件指定堆放場(chǎng)地,并自行負(fù)責(zé)所有材料設(shè)備的保管和安全。
。15)承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
(17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價(jià)款
。1)總價(jià)合同:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價(jià)¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬(wàn)壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進(jìn)行采購(gòu)、加工,必須滿足圖紙及招標(biāo)文件要求。工程竣工結(jié)算時(shí),除設(shè)計(jì)變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價(jià)固定不變,圖紙及招標(biāo)文件所含工作內(nèi)容或費(fèi)用已含在總價(jià)中
乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)按GB50755計(jì)算,計(jì)算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算,且投標(biāo)報(bào)價(jià)重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國(guó)家規(guī)范,施工過(guò)程中甲方有權(quán)對(duì)進(jìn)場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)過(guò)磅抽查,如若鋼結(jié)構(gòu)重量負(fù)偏差超過(guò)國(guó)家規(guī)范,甲方將對(duì)負(fù)偏差部分扣減材料工程款,并對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
合同總價(jià)包括:
。1)由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔(dān)的所有費(fèi)用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標(biāo)志等按照甲方要求選擇和制作:
。2)按照國(guó)家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費(fèi)用。其中稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加及企業(yè)和個(gè)人所得稅。與乙方承包項(xiàng)目有關(guān)的所有稅費(fèi)均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi);
(4)現(xiàn)場(chǎng)施工人員及材料、設(shè)備的保險(xiǎn);
。5)因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等影響而涉及到的各種風(fēng)險(xiǎn)及管理費(fèi)和利潤(rùn);
。6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔(dān)的其他費(fèi)用:
5、工程款支付和工程結(jié)算
。1)本項(xiàng)目甲方提供合同造價(jià) 20% 預(yù)付款(合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)支付);
。2)本項(xiàng)目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個(gè)月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結(jié)構(gòu)運(yùn)至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安裝,支付合同造價(jià)20%的工程款;
c.主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)20%的工程款;
d.圍護(hù)結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價(jià)10%的工程款;e.工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同造價(jià)10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價(jià)95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責(zé)任期滿后一次性無(wú)息付清。
。3)簽訂合同之日起7個(gè)日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時(shí),必須同時(shí)提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請(qǐng)結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過(guò)程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時(shí),必須按照甲方要求履行工程款申請(qǐng)手續(xù);
。5)缺陷責(zé)任期:從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,至合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期。
。6)竣工結(jié)算:
竣工驗(yàn)收達(dá)到本合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方報(bào)送結(jié)算資料,甲方在收到足夠的資料后一個(gè)月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價(jià)的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期中任何項(xiàng)達(dá)不到業(yè)主合格要求,結(jié)算時(shí)甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金;
。7)現(xiàn)場(chǎng)簽證及變更:
發(fā)生合同外的費(fèi)用時(shí),乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個(gè)日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場(chǎng)具體指示人簽字及本合同指定的負(fù)責(zé)人確認(rèn)其工作時(shí)間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的施工簡(jiǎn)圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請(qǐng),則視為乙方自動(dòng)放棄該部分費(fèi)用,以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設(shè)計(jì)變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結(jié)算:
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工程量計(jì)算規(guī)則和價(jià)格計(jì)算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對(duì)乙方報(bào)送的竣工結(jié)算進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過(guò)5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過(guò)部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款,并直接從工程款中扣除。
。9)免責(zé)條款:
乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方財(cái)務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時(shí)開具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導(dǎo)致甲方財(cái)務(wù)部無(wú)法按時(shí)支付乙方工程款,此項(xiàng)延誤不構(gòu)成甲方延期付款責(zé)任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
(1)構(gòu)件到場(chǎng)日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進(jìn)場(chǎng)節(jié)點(diǎn)要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進(jìn)場(chǎng);
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng);
c.20xx年5月10日,鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(chǎng)(具體進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進(jìn)場(chǎng)。(維護(hù)結(jié)構(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
。2)進(jìn)度:乙方必須按甲方確認(rèn)的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃將構(gòu)件運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng),接受甲方對(duì)構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的檢查、監(jiān)督。材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與經(jīng)確認(rèn)的'計(jì)劃不符時(shí),乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦?shí)際材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃不符,乙方無(wú)權(quán)就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴(yán)重與質(zhì)量要求不符時(shí),甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進(jìn)場(chǎng)并進(jìn)行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負(fù)責(zé),相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗(yàn)收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,國(guó)家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);
。2)質(zhì)量等級(jí):乙方提供的構(gòu)件必須按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范的合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),由于乙方原因造成的不合格,乙方負(fù)責(zé)整改,整改仍達(dá)不到要求,乙方應(yīng)無(wú)條件退出,由此發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
。3)試驗(yàn)與檢驗(yàn):乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行試件的取樣、檢驗(yàn)。
。4)分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗(yàn)收合格簽字認(rèn)可后,乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
(5)、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。
。6)、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件,為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時(shí)向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。
。3)、甲方有權(quán)對(duì)乙方所送貨物進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)不符合要求的貨物,甲方有權(quán)要求乙方退換。
(4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成甲方損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償損失并承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
。1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
(2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn),按時(shí)送達(dá)貨物,否則,乙方違約,并應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(3)、乙方有權(quán)按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項(xiàng)。
9、違約責(zé)任
。1)乙方承包的工程項(xiàng)目,未經(jīng)甲方許可,不得進(jìn)行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失乙方負(fù)責(zé)賠償。如特殊需要時(shí),需經(jīng)甲方書面批準(zhǔn),各項(xiàng)管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。2)若因乙方原因造成材料進(jìn)場(chǎng)延誤,每拖一天按合同總價(jià)的 0.5 進(jìn)行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價(jià)款時(shí)扣除。工期延誤罰款總額不超過(guò)結(jié)算總價(jià)的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過(guò)該限額限制的且乙方無(wú)能力采取有效措施彌補(bǔ)該工期時(shí)甲方有權(quán)終止合同并邀請(qǐng)其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費(fèi)用從乙方工程款中扣除。
。3)本項(xiàng)目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計(jì)文件要求及投標(biāo)文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,如實(shí)際工作需更換材料,必須得到甲方書面認(rèn)可,并且甲方不補(bǔ)償因此產(chǎn)生的任何費(fèi)用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價(jià) 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔(dān)此項(xiàng)違約導(dǎo)致甲方的損失。
(4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)。
。5)合同履行中任何一方無(wú)正當(dāng)理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔(dān)給對(duì)方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r(jià) 10% 的違約金。
。6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應(yīng)保證甲方免于承擔(dān)由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負(fù)責(zé)的任何損害賠償費(fèi)。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費(fèi)用。
。7)因乙方自動(dòng)退出,甲方只對(duì)乙方已進(jìn)場(chǎng)材料價(jià)款的70%進(jìn)行結(jié)算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時(shí)保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
。8)未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得以甲方名義從事任何對(duì)外商務(wù)經(jīng)營(yíng)及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項(xiàng)中扣除,乙方不得有異議。
10、爭(zhēng)議
。1)如甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)本著實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會(huì)按照該會(huì)有效的仲裁條款申請(qǐng)仲裁。
。2)發(fā)生爭(zhēng)議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保護(hù)好已進(jìn)場(chǎng)材料:
a.單方違約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機(jī)構(gòu)要求停止時(shí);
d.法院要求停止時(shí)。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
(1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無(wú)能力繼續(xù)履行本合同時(shí),本合同終止,按已進(jìn)場(chǎng)材料結(jié)算,乙方應(yīng)在接到甲方通知時(shí)妥善做好已購(gòu)材料及移交工作;
(3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進(jìn)場(chǎng)材料的 60% 結(jié)算
。4)乙方單方要求終止合同,結(jié)算單價(jià)按合同單價(jià)的 80% 計(jì)算,另賠償合同總價(jià)10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責(zé)任導(dǎo)致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價(jià)款及保修金全部結(jié)清后合同自動(dòng)終止。
14、本合約附件:⑴中標(biāo)通知書⑵乙方投標(biāo)報(bào)價(jià)文件⑶招標(biāo)文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o(wú)正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機(jī)械有限責(zé)任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號(hào): 賬號(hào):1020 4010 2100 0283 880
簽訂時(shí)間: 年 月 日 簽訂時(shí)間: 年 月 日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同13
委托方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 加工方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金, / 萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)?原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,超過(guò)60天時(shí),乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同14
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):系列:噸位:?jiǎn)蝺r(jià)約元(大寫:)
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):噸位:?jiǎn)蝺r(jià)約元(大寫:)
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為元,(大寫) (以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書 、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:__年__月__日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的.墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
__年__月__日__年__月__日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(
1,承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________(
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,
以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的`,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,
除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,
所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,
如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
________年____月____日
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本09-13
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本06-25
建設(shè)工程鋼結(jié)構(gòu)加工合同11-10
鋼結(jié)構(gòu)加工合同15篇12-12
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本09-05