- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同[優(yōu)選15篇]
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的加工承攬合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
加工承攬合同1
定作方:xx(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:xxx
承攬方:xx(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:xxx
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:xxx
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:xxx
三、履行的期限、地點和方式:xxx
四、驗收標準和方法:xxx
五、結(jié)算方式:xxx
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:xxx
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執(zhí)xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:xx年xx月xx日
定作方:xxx
代表:xx
開戶銀行:xx
帳號:xx
承攬方:xxx
代表:xx
開戶銀行:xx
帳號:xx
xx年xx月xx日
加工承攬合同2
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
防盜門名稱___________,規(guī)格___________,單位___________,數(shù)量___________,單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2.2 本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
2.3 材質(zhì)標準:
2.3 乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條 承攬范圍
3.1 乙方承攬加工范圍:
3.2 工程地點:
第四條 合同價款的計算、結(jié)算、支付方式4.1計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3 付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條 合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條 加工制作安裝要求
6.1 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
6.2 乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設(shè)計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
6.4乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
6.5 為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2 如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
。1)按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
。3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條 工程質(zhì)量標準和驗收辦法
8.1 本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
8.3 乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條 質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調(diào)、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條 違約責任
11.1 工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的'千分之一。
11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負的責任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應(yīng)當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條 合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
加工承攬合同3
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復。
六、加工物品的包裝按定作方的.要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應(yīng)承擔違約責任,除應(yīng)承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
加工承攬合同4
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡稱甲方
定作方:_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元、
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收、驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、
第七條交貨的時間和地點:____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(____萬元)、甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還、
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的.,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________%的違約金、
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金、
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話:________________
開戶銀行:____________________
帳號:________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話:____________
開戶銀行:________
帳號:____________
年 月 日
加工承攬合同5
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根據(jù)《_____》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的`圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同6
合同編號:
甲方(定作方):______公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:
1、品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
2、規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術(shù)要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
3、數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
4、備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
1、合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2、付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
3、付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
1、質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
2、技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3、以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
6、得復制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;
7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)
2、驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
5、驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6、對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權(quán)要求退還。
7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
。1)自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
。2)自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
2、雙方約定由乙方送交定作物
(1)送交定作物的時間:(如選擇了1,則在空格處劃線)
(2)送交定作物的地點:(如選擇了1,則在空格處劃線)
。3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
。4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
1、包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
2、費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
2、運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
2、甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
3、甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
4、甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同約定的.質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應(yīng)當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
1、超過合同約定日期付款,甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
1、向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
2、向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(應(yīng)詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區(qū))
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執(zhí)份。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同7
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的.時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年月日
加工承攬合同8
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的`構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
加工承攬合同9
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________
貨號:__________
面料:__________
顏色:__________
尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________
單價:__________
總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在_________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的`資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預付款_元。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工承攬合同10
地址:______
電話:______傳真:______
容器類委托加工承攬合同NO:______
委托方:_____公司簽訂地點:______
受托方:______簽訂時間:______
標的、數(shù)量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的.內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:________ 公司受托方:______
法人代表:______ 法人代表:______
委托代表:______ 委托代表:______
傳真:______ 傳真:______
電話:______ 電話:______
開戶銀行:______ 開戶銀行:______
帳號:______ 帳號:______
地址:______ 地址:______
加工承攬合同11
定作方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達成以下合同條款:
第一條項目名稱:車間排風工程
第二條施工地點:
第三條合同范圍:風機安裝;風機線路敷設(shè);風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算:(略)
詳情可參考公司網(wǎng)站信息,或來電咨詢。
第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。
第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)幫助。
第七條驗收標準和方法:
(一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的相關(guān)費用。
第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù))
第九條付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付合同總價款的50%作為定金給乙方;乙方在設(shè)備材料到場后,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格后,甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任:
(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的`,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任:
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。
補充條款:
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽約日期:簽約日期:
加工承攬合同12
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的`違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同13
承攬方:_______________________身份證號:_______________________電話:_______________________
定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號:_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外)。
第五條:驗收標準和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗收合格的.產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的,承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時報請當?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人):________________________
簽訂地點:_______________________日期:年____月____日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_______________________日期:年____月____日
加工承攬合同14
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
____年____月____日____年____月____日 甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的`成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工承攬合同15
承攬方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)腵,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):
代表人(簽字):
_________年____月____日
承攬方(蓋章):
代表人(簽字):
_________年____月____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同04-21
加工承攬合同06-12
承攬加工合同【精選】07-16
承攬加工合同07-12
承攬加工合同(精選)07-13
(精選)承攬加工合同07-13
承攬加工合同07-12
加工承攬協(xié)議02-21
雕花加工承攬合同12-03
承攬加工合同模板10-26