鋼結構加工合同
現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的鋼結構加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
鋼結構加工合同1
工 程 名 稱:
委托方(甲方)：
承攬方(乙方)：
簽 訂 日 期：
鋼結構加工承攬合同
委托方(甲方)全稱：
承攬方(乙方)全稱：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結合本項目的特點，為保質、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：
附件一：《鋼結構制造技術協(xié)議》以下簡稱《技術協(xié)議》;
附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三：鋼結構的材料匯總清單;
附件四：往來傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍：
交貨期：
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術要求
為了確保加工質量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術協(xié)議》和相應的國家標準。所有《技術協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。
3、技術資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項目管理
本合同規(guī)定的鋼結構的制作質量要求按《技術協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質量控制要求執(zhí)行，構件出廠后發(fā)現(xiàn)的質量問題，甲方有權向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉由他人制作，否則甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。
為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內，乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。
乙方應隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關人員的檢查，并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購及進廠復檢等規(guī)定
本合同項下的 材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為 方購買，損耗為 ，廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗收標準和方法
制造執(zhí)行標準見《技術協(xié)議》中的相關規(guī)定;
7、合同價格及交貨要求：
7.1合同單價：綜合單價：
1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構件的實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。
3)因乙方制造或運輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更，出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。
3)貨物發(fā)運時，應同時移交材質證明書、質量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。
5)雙方單位簽章的《結算單》。
8、付款及結算
8.1付款方式：轉帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預付款：合同簽訂生效后五天內預付 (約計￥ 元);或本工程無預付款。
2)全部構件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的 ，余款 作為質量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的 付進度款，余 作為質量保證金，該合同質保期為乙方合同構件安裝完成，質保期滿且無質量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質量保證金。
3)乙方所制作的全部構件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內由甲方項目經(jīng)理部初審完畢，報甲方工程公司經(jīng)營部10日內復核完畢，復審后的結算資料提交甲方審計部門審計10日內審計完畢審計結果為最終竣工結算值。
9、擔保
合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式： ; 擔保額度： 待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。
10、違約責任
乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的'方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。
同時由于乙方原因導致延期發(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術文件，如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調整單價。
乙方提供的鋼結構產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質量標準，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。
實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌b，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。
甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內對合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導致乙方在執(zhí)行本合同項下相關部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當?shù)恼{整，而且雙方應對合同進行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。
12、技術服務
乙方應做好售后服務工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術人員到安裝現(xiàn)場進行技術服務。在售后服務過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向 法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章： 乙方合同章：
地址： 地址：
委托代理人： 法定代表人：
經(jīng)辦人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
簽定日期： 簽定日期：
鋼結構加工技術協(xié)議
委托單位： (以下簡稱甲方)
承攬單位： (以下簡稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔 鋼結構的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術協(xié)議：
一、概況：
二、制造范圍：
三、制造驗收標準：
1、構件制作的一般質量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》的相應規(guī)定。
2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：
四、標識及包裝：
1、構件制作完畢，應按構件清冊上的拆開構件號在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用，應根據(jù)構件長度，在構件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它：
五、職責范圍：
1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。
2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。
3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。
六、產(chǎn)品完工應提交的資料：
乙方產(chǎn)品制作完畢，應向甲方提供下列資料：
1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。
2、按規(guī)定必須進行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。
3、對接焊縫的超聲波探傷報告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術負責人： 電話： 傳真：
乙方技術負責人： 電話： 傳真：
八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
鋼結構加工合同2
在委托合同中，受托人處理事務，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結構的委托加工合同。具體內容如下，歡迎參考：
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條
價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條
驗收標準和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條
包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條
運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條
結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條
其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的'費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
年 月 日訂
鋼結構加工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權益，保證施工順利完成，經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同，雙方必須共同遵守。
一、工程地點：
______________________
二、工程名稱：
________________________
三、物料提升機使用高度：
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定：
1、租憑時間從安裝調試好并由安監(jiān)站驗收第二天起計算租金。
2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，
超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時間照計，租金照收。
五、租憑費用標準及結算方式：
1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。
2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調試好并有安監(jiān)站驗收第二天起計算，壹個月內一次性支付三個月租金乙方收款時以收據(jù)收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內付清
3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。
六、物料提升機所有權及服務范圍：
1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。
2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉租轉賣。
七、甲方責任：
1、負責場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。
2、負責基礎、基礎預埋，基礎出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。
3、負責物料提升機圍閉，警示牌。
4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無關。
八、乙方責任：
1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。
2、操作人員應嚴格遵守機械操作規(guī)程，積極配合甲方施工生產(chǎn)，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關職能部門查處罰款等一切費用由乙方負責。
3、乙方提供對講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負責機械使用的`日常維護，如機械出現(xiàn)故障，確保及時修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責
5、乙方屬于全包性質：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。
九、機械操作人員注意事項：
1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時切斷主電源
4、禁止上班時間做與工作無關的一切事宜。
5、其余以公司制度為準。
6、操作人員嚴格遵守安全規(guī)則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成，提交不成，提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等的法律效力。
甲方：___________乙方：___________
甲方代表：___________乙方代表：___________
________年____月日________年____月____日
鋼結構加工合同4
工 程 名 稱： 安徽三建pC構件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 ： 安徽三建工程有限公司
工程承包方 ： 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 ： 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位： 安徽三建工程有限公司 （以下簡稱甲方）
承包單位： 安徽建筑機械有限責任公司 （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
l、工程名稱：安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結構及維護工程。
2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內容：圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產(chǎn)車間鋼構件的采購、加工等（不含預埋螺栓）。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結算時合同價款不再調整。
�。�1）根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術
資料、有關文件及現(xiàn)場安裝分段要求，完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場（按圖紙編號統(tǒng)一標注）、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續(xù)。鋼構件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
�。�2）制作之前編寫構件制作方案，并得到發(fā)包人、設計單位及施工監(jiān)理的認可。按發(fā)包人的要求，提供本工程中鋼結構加工及運輸?shù)南嚓P計劃、資料。并于簽訂合同一周內，提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。
�。�3）按發(fā)包人確認的分段分節(jié)要求和構件進場計劃配套供應鋼構件，負責進行鋼構件必要的預拼裝。
（4）承包人按發(fā)包人要求將構件資料準備齊全，隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸，發(fā)車前需將構件進場清單傳至發(fā)包人，并通知發(fā)包人代表相關負責人。
�。�5）提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設計及現(xiàn)場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
�。�6）提供出廠標識、標志和編號，提供構件測量基準線和監(jiān)測基準點的標識等。
�。�7）負責鋼結構制作的現(xiàn)場技術支持及與設計人的技術配合，按規(guī)定完成本工程所需的各種技術和安全措施。
�。�8）鋼材進加工廠后，在下料之前必須按有關規(guī)定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時，提交給發(fā)包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復印件加蓋公章三份）、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質量驗收記錄、鋼結構制作相關質量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關資料等。
（9）承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改，發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改，相關費用由承包人承擔。
�。�10）未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質量標準、構件配套順序交付構件，發(fā)包人有權拒收，承包人應承擔質量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責任，并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
�。�11）任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認可，并以發(fā)包人的名義轉發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設計院等相關方面獨自聯(lián)系，否則一切責任和損失由承包人承擔。
�。�12）在合同規(guī)定的保修期內，凡屬于承包人質量問題，承包人要負責免費維修，并承擔相關責任。
（13）本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進行處理。
�。�14）將構件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構件指定堆放場地，并自行負責所有材料設備的保管和安全。
�。�15）承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人，并配合項目質量驗收工作。
�。�16）承包人必須服從發(fā)包人的管理，發(fā)包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。
（17）合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
�。�1）總價合同：鋼結構構件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規(guī)格、材質等相關要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工，必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時，除設計變更外，在施工圖范圍內總價固定不變，圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算，計算規(guī)則明確構件按矩形理算，且投標報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范，施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查，如若鋼結構重量負偏差超過國家規(guī)范，甲方將對負偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進行處罰。
合同總價包括：
�。�1）由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作：
�。�2）按照國家稅法規(guī)定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納；
�。�3）按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費；
（4）現(xiàn)場施工人員及材料、設備的保險；
�。�5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤；
（6）根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔的其他費用：
5、工程款支付和工程結算
（1）本項目甲方提供合同造價 20% 預付款（合同簽訂后7個工作日內支付）；
（2）本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行：
a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b．主體鋼結構運至項目現(xiàn)場內安裝，支付合同造價20%的工程款；
c．主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款；
d．圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；
f．工程決算定案后支付至合同造價95%；
g.剩余5%工程款作為質保金，待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
（3）簽訂合同之日起7個日歷天內，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；
�。�4）支付規(guī)定：
a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務發(fā)票，乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據(jù)；
b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù)；
�。�5）缺陷責任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規(guī)定的缺陷責任期。
�。�6）竣工結算：
竣工驗收達到本合同規(guī)定的質量標準并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內審核完畢，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認后一個月內向乙方支付到結算總價的95%，其余5%作為質保金。如果質量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求，結算時甲方將扣除其相應部分的保證金；
�。�7）現(xiàn)場簽證及變更：
發(fā)生合同外的費用時，乙方應注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。
�。�8）竣工結算：
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款，并直接從工程款中扣除。
�。�9）免責條款：
乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關稅務事宜，在規(guī)定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務發(fā)票，從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構成甲方延期付款責任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
�。�1）構件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。
進場節(jié)點要求：
a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結構主體材料進場；
b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場；
c.20xx年5月10日，鋼結構主體結構必須全部到場（具體進場日期必須符合甲方的進度要求）
d. 20xx年6日10日，本鋼結構工程的所有材料必須進場。（維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求）
�。�2）進度：乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現(xiàn)場，接受甲方對構件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經(jīng)確認的計劃不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，經(jīng)甲方確認后執(zhí)行。因乙方的原因導致實際材料進場計劃與材料進場計劃不符，乙方無權就改進措施提出追加合同價款。
�。�4）暫停施工：因乙方材料質量嚴重與質量要求不符時，甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負責，相關的賠償按照本合同第9條相關規(guī)定執(zhí)行
7、質量驗收
�。�1）質量要求：本工程質量應符合現(xiàn)行的國家工程質量驗收規(guī)范，國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術標準規(guī)范，施工圖及相關技術文件的要求，達到合格標準；
�。�2）質量等級：乙方提供的構件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標準，由于乙方原因造成的不合格，乙方負責整改，整改仍達不到要求，乙方應無條件退出，由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
�。�3）試驗與檢驗：乙方應按相關規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。
�。�4）分項工程質量檢查：上道工序施工完成，必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認可后，乙方才能進行下道工序的施工。
�。�5）、乙方應協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。
（6）、用于主體結構的鋼構件，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權利和義務
1、甲方的權利和義務
�。�1）、甲方有義務按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。
�。�2）、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
（3）、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權要求乙方退換。
（4）、如因產(chǎn)品質量問題造成甲方損失的，乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權利和義務
�。�1）、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品，否則乙方違約。
�。�2）、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物，否則，乙方違約，并應承擔由此給甲方造成的'損失。
（3）、乙方有權按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
（1）乙方承包的工程項目，未經(jīng)甲方許可，不得進行轉包或分包。否則，甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時，需經(jīng)甲方書面批準，各項管理程序按甲方的有關規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）若因乙方原因造成材料進場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
�。�3）本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認可，并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質量罰款，并承擔此項違約導致甲方的損失。
（4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負責。
（5）合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔給對方所造成的全部損失外，還需向對方支付工程款總價 10% 的違約金。
�。�6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。
�。�7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算，由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。
�。�8）未經(jīng)甲方書面授權，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執(zhí)行，并由乙方向甲方承擔相應的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。
10、爭議
�。�1）如甲乙雙方發(fā)生爭議，應本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
�。�2）發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保護好已進場材料：
a.單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工；
b.調解要求停止，且為雙方接收；
c.仲裁機構要求停止時；
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結算
�。�1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續(xù)履行本合同時，本合同終止，按已進場材料結算，乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；
�。�3）未經(jīng)甲方同意，乙方將本工程轉包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進場材料的 60% 結算
�。�4）乙方單方要求終止合同，結算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；
12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責任導致合同中期解除情況下，工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。
14、本合約附件：⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
�。ㄒ韵聼o正文）
甲 方： 乙 方：安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表： 乙方代表：
開戶銀行： 開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行
賬號： 賬號：1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間： 年 月 日 簽訂時間： 年 月 日
鋼結構加工合同5
需 方：
供 方：
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，結合本項目實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。
二、材料規(guī)格和技術要求：根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設計聯(lián)系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求：鋼材材質按圖紙設計及設計聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價（元）金額（元）備注
數(shù)量按理論實際計算
略
合 計
以上產(chǎn)品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。
七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式：
另行協(xié)商。
九、結算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。
十、產(chǎn)品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。
十一、技術要求：供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費用需方負責。
十二、違約責任：
1、需方未按合同支付貨款的.，按應付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨，經(jīng)的供方催促15日內未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
訂立合同時間：年 月 日
鋼結構加工合同6
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1.制作內容：
主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
鋼結構加工合同7
委托方：______________(以下簡稱“甲方”)
承攬方：______________(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)中華人民共和國等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、所屬工程概況
1、本合同加工的材料將用于(以下簡稱“工程”)中。
2、材料使用地點為工程所在地點
第二條、承攬方式及內容
1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。
2、承攬內容：工程鋼結構主結構(鋼柱鋼梁)和次構件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。
3、交貨地點為廣西恒源鋼結構有限公司廠內，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車由乙方負責并承擔相應的費用。
第三條、合同價款
1、本合同采用固定綜合單價方式，每噸不含稅單價元整(￥元/噸)，含稅單價為(￥元/噸)，稅率為%增值稅專票。乙方已熟知了本工程的所有技術要求和工期要求，并明確該單價中已包含乙方按合同完成承攬內容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;
2、合同價款：暫定加工量為噸，暫定合同價款為(￥元)，不含稅。
3、以上單價不包含安裝費、卸車費。
第四條、交貨時間
乙方應按照下述約定的時間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現(xiàn)場需求順序發(fā)貨)
第五條、付款及結算
1、合同簽訂后，甲方先付合同總價的%(￥元，大寫：)做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構件的加工費(含已支付部分)。
2、支付方式：銀行轉賬。
3、結算：本合同采取固定綜合單價包干，以鋼構件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價進行結算。
第六條、雙方責任
一、甲方責任：
1、提供承攬內容相應的圖紙壹套。
2、按合同規(guī)定支付構件加工款，按民法典的.規(guī)定承擔違約責任。
3、負責按時解決乙方書面提出的圖紙設計問題。
4、對于甲方提出的設計變更或增加承攬內容，工期經(jīng)甲方確定后相應順延，合同已有相應單價的，按合同單價執(zhí)行，工程量據(jù)實結算。
二、乙方責任：
1、負責承攬內容項下全部的加工作業(yè)，并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。
2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術、質量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作，確保質量、進度和配套。
3、接受甲方的質量監(jiān)督、進度控制;發(fā)現(xiàn)問題及時糾正;因乙方原因造成構件不符合質量要求的，由乙方負責整改。
4、乙方應嚴格按交貨計劃進行加工，構件出廠前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構件出廠后，視為驗收合格，如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)構件存在質量問題，乙方收到甲方通知后，應及時進行整改。
第七條、質量要求
1、乙方應按照《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術要求進行加工，達到合格標準。
第八條、驗收和交工資料
1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠對產(chǎn)品數(shù)量、外觀及基本質量標準進行初驗，初驗合格后方允許裝車。
2、交工資料：交貨同時，乙方向甲方提供鋼構件的出廠合格證。
第九條、合同生效、終止及其他
1、本合同執(zhí)行如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場地占用費;逾期2個月以上且甲方無法支付完所有貨款的，乙方有權利處置余下貨物。
3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
以下無正文!
甲方：______________乙方：______________
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：______________法定代表人______________
簽約代表：______________簽約代表：______________
電話：______________電話：______________
開戶行：______________開戶行：______________
賬號：______________賬號：______________
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
鋼結構加工合同8
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。
1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的`所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。
4、結構網(wǎng)架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關費用由甲方承擔。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
鋼結構加工合同9
甲方：______________
乙方：______________
經(jīng)雙方充分協(xié)商為明確雙方責任，本著互利互惠的.原則現(xiàn)將鋼結構廠房車間承包給乙方施工，特訂本協(xié)議如下望共同遵守：
一、承包方，包工包料;
二、承包范圍：根據(jù)簡易圖和雙方約定施工內容范圍內的鋼結構工程，進行施工。檐口高度規(guī)格為4.6—5米之間;
三、總造價按建筑實有面積計算：長138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。
四、質量按照簡易圖紙標準驗收，原材料按照提供的施工要求材料表進行施工，保質保量。
五、雙方工作
甲方負責水、電、路三通;
自合同簽之日起付給乙方工程預付金;甲方按工程進度發(fā)給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。
六、本工期工程定于__________年___月____日開工，于__________年___月____日交工，如遇到風雨不能按時交工，其它特殊情況等不能按時交工，雙方協(xié)商可順延。
七、安全問題
在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責;
八、其它未盡事宜雙方協(xié)商;
甲方簽字：______________
乙方簽字：______________
日期：______________
鋼結構加工合同10
建設單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036
加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權利、義務關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱： 機器人 構件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格
1 翻轉機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。
2、 加工地點： 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量：每批約 5 噸
4、 合同內容：鋼結構件制作。
5、 承包方式：包工包料。
6、 產(chǎn)品標準：合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。
第三條 雙方職責
1、 甲方應提供確認的設計圖給乙方；
2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作；
3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現(xiàn)場損失由甲方負責。
5、 甲方應按本合同約定的.期限支付價款。
6、 甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料，經(jīng)雙方確認材料結算單價如下
序號 材料名稱 材質 單價 數(shù)量 結算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據(jù)下單時間鋼材價格為準。
備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結算
1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；
2、甲方到乙方廠內提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協(xié)助相關工作。在甲方驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。
第六條 付款方式：
1、 本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收�。�。
第七條 違約責任：現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定，在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質量問題后自動失效。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表人： 代表人：
鋼結構加工合同11
甲方(定作方)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
聯(lián)系電話：_________
統(tǒng)一社會信用代碼：____________
乙方(承攬方)：____________
法定代表人：____________
住所：____________
聯(lián)系電話：_________
統(tǒng)一社會信用代碼：____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為 。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：____________ ;系列：_________ ;噸位：_________ ;單價____元(大寫：________ )；
(2)次鋼構材質：____ ;噸位：_________ ;單價____元(大寫：________ )；
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷 面漆 道， 底漆 道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定____元，(大寫) (以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方____元，(大寫) 給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：__年______月______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙 套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后 小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向 人民法院起訴。
九、附則
1、本合同 ____份，雙方各____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為__年______月______日至__年______月______日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：______ 乙方(蓋章)：____________
法定代表人：____________
委托代理人：_______ 法定代表人：____________
委托代理人：____________
______年______月______日 ______年______月______日
鋼結構加工合同12
委托方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱：xx 。
2.工程地點：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預估構件重量：xx 。
5.工程內容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀要。
第四條：生產(chǎn)(加工)工作內容
1.主鋼構：xx。
2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權利和義務
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權監(jiān)督加工的進度和質量。
第六條：乙方的權利和義務
1.按時提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。
2.按國家現(xiàn)行鋼結構施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產(chǎn)。
第七條：加工費及付款方式、時間
1.本生產(chǎn)人工費單價為：xx元/噸。
2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。
4.提構件時付清本批鋼構件30%的`余款。
5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。
第八條：生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。
4.遇到下列情況之一時，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。
第九條：違約責任
1.由于產(chǎn)品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經(jīng)濟補償，并工期順延。
第十條：其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。
2.根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
日期：
鋼結構加工合同13
訂立合同雙方：____________
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
品 名
規(guī) 格
單 位
數(shù) 量
備 注
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１， 交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條 結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條 其他：_____________________________________________________（如：１． 根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％——３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％——６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的'違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％——３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％———６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
______年______月______日訂
鋼結構加工合同14
甲方：（發(fā)包方）
乙方： （承包方）
甲方將 鋼結構 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下（按甲方提供圖紙）
1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為 ）
2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為 ）
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為（大寫： ）
4、總價金額為：）
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構件離廠前全部結清。
6、鋼板用料：H型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費用。
8、H型鋼梁噴漆均為：
9、工期為： 天， 年 月 日至 年 月 日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10、構件有合格證，材料證明書。
以上H鋼結構用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的時間內保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的`圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼結構加工合同15
定做方：（簡稱甲方）
承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；
2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；
3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范（鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
1）檢測內容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2）其他檢測項目：
3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號：
【鋼結構加工合同】相關文章：
鋼結構加工合同09-07
鋼結構加工合同【推薦】02-21
鋼結構委托加工合同02-26
鋼結構加工承攬合同09-09
鋼結構加工合同【熱門】03-15
鋼結構加工合同【熱】02-21
鋼結構加工合同14篇04-06
鋼結構加工合同(14篇)04-06
鋼結構加工合同9篇04-07