房屋買賣定金合同精選15篇
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家收集的房屋買賣定金合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
房屋買賣定金合同1
原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,漢族,身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè)XX,工作單位白銀市XX局,住白銀區(qū)長安路XX號(hào),聯(lián)系電話XXXXXXXXXXX。
被告:張明生,男,19XX年XX月XX日生,漢族,身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè),工作單位白銀市XX局白銀分局,住白銀區(qū)西山路XX號(hào)樓2單元XXX室,聯(lián)系電話15309xxxxx996。
訴訟請(qǐng)求:
1.撤銷原、被告之間購房合同;
2.判令被告承擔(dān)違約責(zé)任,向原告雙倍返還定金人民幣20000元;
3.由被告承擔(dān)本案所有訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由:
20xx年8月初,原告經(jīng)同事介紹,意向購買被告位于白銀西區(qū)蘋果家園22號(hào)樓4單元401室的房產(chǎn)一套,看房過程中,被告介紹,該房產(chǎn)實(shí)際所有人為其朋友仙云輝,仙云輝將該房產(chǎn)全權(quán)委托給被告,由被告代理出售,房產(chǎn)面積106.77平方米,建造年代為20xx年。當(dāng)原告及家人問及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時(shí),被告滿口
答應(yīng)可以砸墻,基于建筑常識(shí),原告認(rèn)為該房屋為框架建筑結(jié)構(gòu)(實(shí)際為磚混結(jié)構(gòu)),被告對(duì)此持默認(rèn)態(tài)度,沒有對(duì)房屋建筑結(jié)構(gòu)這一關(guān)鍵性問題履行其如實(shí)告知的義務(wù)。
原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進(jìn)行坐談,期間原告多次問及被告,購買此房產(chǎn)除購房款、過戶費(fèi)、稅費(fèi)外是否還需原告承擔(dān)其他費(fèi)用,被告稱再無其他費(fèi)用,雙方于當(dāng)日晚達(dá)成口頭購房協(xié)議,約定房屋總價(jià)為41萬元人民幣,為表購房誠意,原告當(dāng)即付給被告購房定金1萬元,由被告開具標(biāo)注有“定金”字樣的1萬元借條一張留存于原告處。
20xx年8月13日,原告籌備房款之余在蘋果家園物業(yè)管理處詢問蘋果家園22號(hào)樓4單元401室房產(chǎn)情況,物業(yè)管理處工作人員告知原告,該房產(chǎn)為磚混式建筑結(jié)構(gòu),絕不能砸墻改變?cè)课莞窬,否則將直接影響到整棟樓的住戶安全,除此以外還拖欠物業(yè)費(fèi)用6000多元。原告立即給被告打電話進(jìn)行交涉,但被告堅(jiān)持自己隱瞞房屋建筑結(jié)構(gòu)及物業(yè)費(fèi)用的`行為沒有過錯(cuò),極力主張讓原告忽略房屋結(jié)構(gòu)問題并由原告承擔(dān)6000多元物業(yè)費(fèi)用,交涉無果。后原告多方聯(lián)系被告,提議協(xié)商解決爭(zhēng)端以繼續(xù)履行合同,但被告寸步不讓,堅(jiān)持由原告單方面承擔(dān)全部責(zé)任。20xx年8月27日晚,原告再次電話聯(lián)系被告,被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區(qū)某房產(chǎn)中介登記出售,即將與他人簽訂購房合同,無意向原告出售此房產(chǎn),并拒絕退還原告支付的定金,此事實(shí)有當(dāng)晚電話錄音材料為證。
綜上,原告認(rèn)為,原、被告之間雖未簽訂書面房屋買賣合同,但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話錄音材料,可證實(shí)交易雙方、交易標(biāo)的和交易價(jià)格,已經(jīng)形成合法有效的房屋買賣合同關(guān)系。被告在房屋交易過程中違背誠信,不履行其如實(shí)告知房屋情況的義務(wù),刻意隱瞞房屋建筑結(jié)構(gòu)、拖欠的物業(yè)費(fèi)用等關(guān)鍵性問題,產(chǎn)生分歧后,被告推卸己方責(zé)任,以定金為要挾,迫使原告接受其無理?xiàng)l件,為合同進(jìn)一步履行制造障礙,合同目的落空;另一方面被告在未撤銷與原告已形成的購房合同情況下,又將房屋登記出售給第三人,事實(shí)上已購成“一房多賣”。 被告的這些行為不僅浪費(fèi)了原告巨大的精力和時(shí)間,同時(shí)也嚴(yán)重?fù)p害了原告的利益。為維護(hù)自己的合法權(quán)益,訴至貴院,請(qǐng)貴院依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
白銀市白銀區(qū)人民法院
起訴人:XXX
20xx年9月28日
房屋買賣定金合同2
甲方(賣方): 身份證號(hào)碼:
房屋共有產(chǎn)權(quán)人: 身份證號(hào)碼:
房屋共有產(chǎn)權(quán)人: 身份證號(hào)碼:
房屋共有產(chǎn)權(quán)人: 身份證號(hào)碼:
房屋共有產(chǎn)權(quán)人: 身份證號(hào)碼:
房屋共有產(chǎn)權(quán)人: 身份證號(hào)碼:
乙方(買方): 身份證號(hào)碼:
甲乙雙方遵循自愿、公平、誠實(shí)信用原則,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)定房屋事宜,訂立本合同。
第一條 乙方預(yù)訂購買的房屋位于 ,該房屋建筑面積為 平方米。甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提供房屋所有權(quán)證明及建筑面積測(cè)繪證明等相關(guān)文書。
第二條 乙方預(yù)定的該房屋單價(jià)為每平方米 元(大寫: ),總價(jià) 元(大寫: )。
第三條 乙方同意簽訂本協(xié)議時(shí),支付甲方定金人民幣 萬元整。甲乙雙方簽訂《房屋買賣合同》后,乙方支付的定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為購房款。甲方在收取定金之后,應(yīng)當(dāng)向乙方出具有效的收款憑證。
第四條 甲乙雙方商定,預(yù)定期為 天,乙方應(yīng)在 年 月 日前同甲方簽訂《房屋買賣合同》,《房屋買賣合同》須經(jīng)律師事務(wù)所律師見證及公證處公證人員公證。
第五條 本協(xié)議在第四條約定的預(yù)定期內(nèi),且無本協(xié)議第六條、第七條約定的情形,甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的`,雙倍返還乙方定金。乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,無權(quán)要求甲方返還已經(jīng)收取的定金。
第六條 有下列情形之一,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應(yīng)當(dāng)全額返還乙方已經(jīng)支付的定金:
1、甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時(shí),因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、爭(zhēng)議解決等合同條款存在分歧,不能協(xié)商一致的;
2、甲乙雙方簽訂本協(xié)議后、簽訂房屋買賣合同前,司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法限制該房地產(chǎn)權(quán)利的。
第七條 有下列情形之一,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應(yīng)當(dāng)雙倍返還乙方已經(jīng)支付的定金:
1、甲方未告知乙方在簽訂本協(xié)議前該房屋已存在出租、查封、抵押及共有人不同意出售等事實(shí)的;
2、甲方在乙方支付定金后將該房屋出售給第三人的。
第八條 本協(xié)議自雙方簽字蓋章(捺。┲掌鹕。
第九條 本協(xié)議壹式柒份,甲方共有人及乙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
房屋買賣定金合同3
售方:________(簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào):________________
買方:________(簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào):________________
為了保證甲、乙雙方簽訂的房屋買賣合同的順利履行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,訂立此定金合同,以便雙方共同遵守。
第一條:房屋基本情況
甲方自愿將坐落在區(qū)的'房屋(以下簡(jiǎn)稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對(duì)該房屋已作充分了解并實(shí)地看房,對(duì)該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
第二條、成交價(jià)格
甲、乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為人民幣:______元(大寫)¥ (小寫)該房屋的配套設(shè)施、過戶的相關(guān)費(fèi)用由方承擔(dān)。
第三條:房款付款約定(本條各款項(xiàng)均不計(jì)利息)
乙方向甲方的付款約定:
1、乙方于_____年____月____日向甲方支付該房屋的定金。計(jì)人民幣_(tái)_____元(大寫)¥ (小寫)
2、乙方于_____年____月____日過戶當(dāng)日交付清該房全款人民幣_(tái)_____元(大寫)¥ (小寫)
第四條:相關(guān)事宜
1、甲方承諾于_____年____月____日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤
氣、物業(yè)管理等過戶手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的交接事宜。
2、由于賣房人房屋正在住用,房子的買賣現(xiàn)在不能兌現(xiàn),經(jīng)甲、乙雙方?jīng)Q定甲方不得再賣他人,乙方不能悔約,如一方違約,除適用定金罰則外,還應(yīng)當(dāng)賠償因一方違約給對(duì)方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
第五條:免責(zé)條款
如因洪水、地震、火災(zāi)和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲、乙雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
第六條:約定其他事宜
1、本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭(zhēng)議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、按手印后生效,一式兩份,一份三頁,甲、乙雙方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動(dòng)終止。
賣房人(甲方)簽字_______________聯(lián)系方式:_______________
買房人(乙方)簽字_______________聯(lián)系方式:_______________
_____年____月____日_____年____月____日
房屋買賣定金合同4
售 方:________身份證號(hào):________________
買 方:________身份證號(hào):________________
居間方:_______
甲、乙、丙根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在______區(qū)______的房屋(以下簡(jiǎn)稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對(duì)該房屋已作充分了解并實(shí)地看房,對(duì)該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
2、該房屋的基本情況如下:
房屋性質(zhì):________所有權(quán)人:________ 面積:________樓層:________
產(chǎn)權(quán)證號(hào):________________土地證號(hào):________________丘號(hào):________________
附屬設(shè)施:________________
第二條、成交價(jià)格
甲、乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為人民幣:________元(大寫),¥________(小寫)該房屋的配套設(shè)施、過戶的相關(guān)費(fèi)用由 承擔(dān)。
第三條:傭金支付
甲方按照總房?jī)r(jià)款的________%支付,即為人民幣 元(¥________元)
乙方按照總房?jī)r(jià)款的________%支付,即為人民幣 元(¥________元)
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的,違約方須在違約行為發(fā)生之日起______日內(nèi)向丙方支付本合同約定的全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對(duì)上述傭金的.支付承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四條:房款付款約定(本條各款項(xiàng)均不計(jì)利息)
乙方向甲方的付款約定:
(1)乙方于________年______月______日向甲方支付該房屋的定金。計(jì)人民幣_(tái)_______________元(大寫)¥________(小寫)
(2)乙方于________年______月______日過戶當(dāng)日交付該房款人民幣_(tái)_______________元(大寫)¥________(小寫)
(3)待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢,且甲、乙雙方確認(rèn)該房屋費(fèi)用交接清楚并在物業(yè)實(shí)驗(yàn)單簽字______日內(nèi)(遇節(jié)假日付款時(shí)間順延),結(jié)清余款。
第五條:相關(guān)事宜
1、乙方需要貸款并請(qǐng)丙方為其承擔(dān)他項(xiàng)權(quán)辦理之前擔(dān)保責(zé)任,乙方需承擔(dān)辦理貸款的相關(guān)費(fèi)用。
2、丙方為甲乙雙方提供交易機(jī)會(huì),并促成交易成功,協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
3、甲方承諾于________年______月______日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的交接事宜。
4、甲方保證該房屋權(quán)屬無爭(zhēng)議。如有共有權(quán)人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權(quán)人的同意。
第六條:違約責(zé)任
1、甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭(zhēng)議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切后果及違約責(zé)任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責(zé)任均由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
3、甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時(shí):
(1)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補(bǔ)齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔(dān)由此而引起的經(jīng)濟(jì)損失。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實(shí)、可靠。如因證明不屬實(shí)或其資信度不夠等個(gè)人原因造成的貸款未果,乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
(3)乙方須按照約定按時(shí)到指定銀行辦理貨款手續(xù),否則貸款延期責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條第1、2、3、款違約責(zé)任,均由違約方向守約方支付相當(dāng)于合同第二條確定的房屋實(shí)際成交價(jià)的______%數(shù)額的違約金,并賠償守約方由此產(chǎn)生的一切損失。同時(shí),違約方應(yīng)向丙方支付總房款的______%違約金。
5、如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關(guān)訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)均由違約方承擔(dān)。
第七條:免責(zé)條款
如因洪水、地震、火災(zāi)和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:約定其他事宜
1、本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭(zhēng)議,甲、乙、丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動(dòng)終止,并由丙方收回。
甲 方:________乙 方:________丙 方:________
甲方共有人:________代 理 人:________經(jīng) 辦 人:________
代 理 人:__________身份證號(hào):________________
日期:________年______月______日
房屋買賣定金合同5
賣房人(以下簡(jiǎn)稱甲方): 身份證號(hào)碼:
買房人(以下簡(jiǎn)稱乙方): 身份證號(hào)碼:
為了保護(hù)房屋交易雙方的`合法權(quán)益,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買甲方名下的房屋及車庫達(dá)成如下協(xié)議,訂立本合同,以便雙方共同遵守。
一、房屋基本情況;乙方預(yù)定甲方名下的梅河口市東街 小區(qū) 區(qū)號(hào)樓 單元 房屋及車庫 號(hào) 平方,房屋及車庫總款為 元(小寫) 元(大寫)。
二、乙方同意簽訂本協(xié)議時(shí),支付甲方定金人民幣 元(小寫) 元(大寫),甲乙雙方簽訂《房屋買賣合同》后,乙方支付的定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為購房款。
三、甲乙雙方商定,乙方應(yīng)在年 月 日前簽訂《房屋買賣合同》,如乙方拒絕簽訂《房屋買賣合同》無權(quán)要求甲方返還已經(jīng)收取的定金,甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》需雙倍返還乙方定金。
四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方;
年 月 日 年 月 日
房屋買賣定金合同6
為了保護(hù)房屋交易雙方的合法權(quán)益,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買甲方名下物業(yè)一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、房屋基本情況
乙方預(yù)定甲方名下的位于_______市_______區(qū)(縣)_______小區(qū)樓_______單元_______房屋(地下室_______平米,儲(chǔ)藏間_______平米),屋內(nèi)建筑面積_______平方米(以產(chǎn)權(quán)證登記面積為準(zhǔn)),房屋單價(jià)_______元/平方米,總房款為_______元(小寫)_______元(大寫)。
二、正式簽署房屋買賣合同之前:甲方承諾為乙方所預(yù)定房屋保留_______天(自_______年_____月___日至_______年_____月___日)。
三、定金
本協(xié)議簽訂時(shí),乙方向甲方支付定金人民幣_(tái)______(小寫)元,(大寫)_______元。乙方須在上述房號(hào)保留期限內(nèi),攜本協(xié)議與甲方簽訂《房屋買賣合同》有關(guān)事宜。上述定金在甲、乙雙方簽訂《房屋買賣合同》時(shí),抵作該房屋的購房?jī)r(jià)款。
四、付款方式
乙方同意選擇下列付款方式,
1:一次性付款:于簽署《房屋買賣合同》當(dāng)日支付_______%房款,剩余款將于辦理產(chǎn)證過戶之日一次性支付。
2:按揭貸款:于簽署《房屋買賣合同》當(dāng)日支付_______%房款,余下部分通過銀行貸款支付甲方
3:分期付款:
五、證明文件
甲方應(yīng)向乙方出示下列證件及其附屬材料,甲方保證以下資格認(rèn)證文件真實(shí)無瑕疵。
1、房屋產(chǎn)權(quán)證或相關(guān)證明
2、附屬設(shè)施清單
六、甲方承諾
1、具備房屋買賣條件條件,如果甲方故意隱瞞重要事實(shí)或者提供虛假情況導(dǎo)致此協(xié)議無效,甲方應(yīng)承擔(dān)締約過失責(zé)任,除退還乙方定金外,還應(yīng)賠償乙方利息等資金損失及其他有關(guān)財(cái)產(chǎn)損失。
2、在本協(xié)議簽訂后,須為乙方保留該房屋至保留期屆滿之日止,且不得與第三方簽訂該房屋之《房屋買賣合同》;并承諾在乙方攜本協(xié)議與甲方簽訂《房屋買賣合同》時(shí),甲方將完全履行本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價(jià)款、戶型等條款。如甲方違反上述約定,甲方需向乙方雙倍返還定金,同時(shí)本協(xié)議自動(dòng)失效。
七、乙方承諾
在本協(xié)議簽訂后,在上述約定的`時(shí)間內(nèi)到甲方指定的地點(diǎn)與甲方簽訂《房屋買賣合同》,并承諾在與甲方簽訂《房屋買賣合同》時(shí),乙方將完全遵循本協(xié)議中約定的房屋位置、面積、價(jià)款、戶型等條款。如乙方不能履行本協(xié)議書確定的義務(wù),視為乙方自行放棄該房屋的房號(hào)保留權(quán),甲方有權(quán)終止本協(xié)議的履行,并將該房屋另行出售,同時(shí)乙方已交付的定金不予返還。
八、其他
甲方出現(xiàn)以下情形之一,乙方有權(quán)解除協(xié)議,甲方應(yīng)向乙方全額返還定金。
1、甲方依本協(xié)議第五條向乙方提供的證明文件不完整、不真實(shí)或有瑕疵,導(dǎo)致雙方不能簽訂《房屋買賣合同》的;
2、甲方存在其他違法、違約行為導(dǎo)致雙方不能簽訂《房屋買賣合同》的;
九、不可抗力
1、如果本協(xié)議在執(zhí)行過程中受到諸如:地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、或其他雙方認(rèn)可的不可預(yù)見的不可抗力的直接影響,或無法按照原協(xié)議條款執(zhí)行,受不可抗力影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方,并且在此以后7天內(nèi)將發(fā)生事故地區(qū)有關(guān)部門開具的事故證明寄給對(duì)方。
2、因政府產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化而導(dǎo)致本協(xié)議無法履行時(shí),甲、乙雙方可以解除本協(xié)議并免責(zé)。
3、其他未盡事宜雙方可協(xié)商解決,所簽訂補(bǔ)充協(xié)議與本合同同樣具有法律效力。
十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:(出售人)_________________
地址:____________________________
電話:____________________________
身份證號(hào)碼:______________________
乙方:(買受人)_________________
地址:____________________________
電話:____________________________
身份證號(hào)碼:______________________
_______年_____月___日
房屋買賣定金合同7
甲方(賣方):______________
身份證號(hào)碼:______________ 聯(lián)系電話:______________
乙方(賣方):______________
身份證號(hào)碼:______________ 聯(lián)系電話:______________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂二手房事宜,訂立本協(xié)議。
第一條乙方預(yù)訂甲方房屋,即______,(以下簡(jiǎn)稱該二手房)。
第二條該二手房轉(zhuǎn)讓總價(jià)為人民幣(大寫)______元整(¥______元)。
第三條甲、乙雙方一致同意簽訂本協(xié)議時(shí),由乙方向甲方支付定金人民幣(大寫)______元整(¥______元),作為甲、乙雙方當(dāng)事人訂立該房屋買賣合同的擔(dān)保,簽訂房屋買賣合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。甲方在收取定金后,應(yīng)當(dāng)向乙方開具收款憑證,并注明收款時(shí)間。乙方逾期未支付定金的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)將該二手房另行出賣給第三方。
第四條甲、乙雙方約定,自乙方交納定金后______天內(nèi),甲方與乙方簽定《房屋買賣合同》。
第五條在本協(xié)議的第四條約定的預(yù)訂期限內(nèi),甲方拒絕簽訂房屋買賣合同的,雙倍返還已收取的.定金;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第六條甲乙雙方簽訂房屋買賣合同后,本協(xié)議自行終止 。
第七條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽章):______________ 乙方(簽章):______________
日期:______________ 日期:______________
房屋買賣定金合同8
按目前新建房屋的交易習(xí)慣,購房者看中某套房屋后,開發(fā)商與購房者都會(huì)簽訂《購房意向書》,以說明雙方對(duì)購售房屋已達(dá)成初步意向!兑庀驎返膬(nèi)容一般包括房屋的位置、面積、價(jià)款,但一般并不涉及房屋的交付時(shí)間、違約責(zé)任及其它房屋的具體情況等。實(shí)踐中,《意向書》除了上述內(nèi)容外,一般還有定金內(nèi)容。正是《購房意向書》中的定金條款,使得并不具有法律效力的意向書,成了購房過程中矛盾的焦點(diǎn)。
要正確處理《意向書》中的定金糾紛,首先應(yīng)了解《意向書》的性質(zhì)和意向書》中約定的定金所擔(dān)保的內(nèi)容。從《意向書》簽訂的背景和內(nèi)容看,《意向書》并不是購房合同,沒有定金條款的《意向書》僅是購售雙方交易意向的表述,購房者和開發(fā)商之間并不存在權(quán)利義務(wù)關(guān)系。但對(duì)房屋交易已達(dá)成初步意向的`買賣雙方而言,為了保證雙方能進(jìn)一步接洽房屋買賣,即購房者保證開發(fā)商在簽訂正式購房合同之前,不將房屋另售他人,開發(fā)商保證購房者能再來接洽購房事宜,并不產(chǎn)生法律約束力的《意向書》顯然不能實(shí)現(xiàn)上述目的。正是為達(dá)到上述目的,達(dá)成購房意向的雙方約定,由購房者向開發(fā)商支付一定的定金,以保證開發(fā)商在約定期限內(nèi)不將房屋另售他人,同時(shí)保證購房者在約定期限內(nèi)與開發(fā)商進(jìn)一步洽談購房事宜。購房者交納了定金,認(rèn)購書的性質(zhì)就由意向書變成了協(xié)議,購房者與開發(fā)商之間就有了權(quán)利義務(wù),開發(fā)商的義務(wù)是在約定期限內(nèi)不得將房屋出售他人,購房者的義務(wù)是在約定期限內(nèi)與開發(fā)商進(jìn)一步接洽購房事宜。否則,購房者將損失定金,開發(fā)商將雙倍返還定金。
了解了認(rèn)購書的性質(zhì)和定金擔(dān)保的內(nèi)容,處理此類糾紛也就有了依據(jù)。
一、如因開發(fā)商原因致雙方在認(rèn)購書約定的時(shí)間內(nèi)未能簽訂《商品房買賣合同》的,例如開發(fā)商將約定房屋出售給第三方等,購房者可要求開發(fā)商雙倍返還定金;
二、如因購房者原因在認(rèn)購書約定的時(shí)間內(nèi)雙方未能簽訂《商品房買賣合同》的,例如購房者放棄購買約定房屋等,購房者將損失定金;
三、在認(rèn)購書約定的時(shí)間內(nèi)經(jīng)購房者與開發(fā)商協(xié)商,雙方對(duì)《商品房買賣合同》具體條款無法達(dá)成一致的,購房者可要求開發(fā)商退還已交納的定金;
四、如果開發(fā)商銷售未具備銷售條件的房屋,即開發(fā)商未取得預(yù)售許可證或銷售不具備使用條件的現(xiàn)房,購房者可要求開發(fā)商退還定金,并要求開發(fā)商支付相應(yīng)的利息損失。
出現(xiàn)定金糾紛雙方可協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可按《認(rèn)購書》中約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向法院起訴。
房屋買賣定金合同9
售方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào):_______________
買方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào):_______________
本合同非房屋買賣合同。本合同在雙方買賣意向達(dá)成一致并簽訂時(shí)生效,監(jiān)督和督促雙方簽署買賣合同及后續(xù)交房的全過程。甲、乙雙方根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1、甲方自愿將坐落在區(qū)的房屋(以下簡(jiǎn)稱“該房屋”)出售給乙方。乙方經(jīng)對(duì)該房屋了解后,對(duì)該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
2、該房屋的基本情況如下:
房屋性質(zhì):所有權(quán)人:面積:樓層:產(chǎn)權(quán)證號(hào):土地證號(hào):丘號(hào):附屬設(shè)施:
第二條、成交價(jià)格
甲、乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為人民幣:_____元(大寫),¥________ (小寫),該房屋(及配套設(shè)施)的辦理過戶的相關(guān)費(fèi)用由承擔(dān)(不包含第五條第2款,以及非辦理過戶產(chǎn)生的其他費(fèi)用)。
第三條:房款付款約定(本條各款項(xiàng)均不計(jì)利息)乙方向甲方的付款約定:
(1)乙方于_____年____月____日向甲方支付該房屋的定金。計(jì)人民幣_(tái)___________元(大寫)¥ _______(小寫),甲方應(yīng)同時(shí)將收款憑證交給乙方;
(2)甲、乙雙方擬定_____年____月____日簽訂房屋買賣合同(以下簡(jiǎn)稱“買賣合同”),并依照買賣合同約定,辦理貸款申請(qǐng)、房產(chǎn)過戶、首付款交收、貸款發(fā)放等事宜;
(3)乙方須按照房屋買賣合同的約定,按時(shí)到指定銀行辦理貨款手續(xù),否則
貸款辦理延期責(zé)任由乙方承擔(dān)。因銀行問題導(dǎo)致貸款延期、不足或失敗的、當(dāng)?shù)卣邔?dǎo)致貸款延期、不足或失敗的、雙方協(xié)商一致同意的情況除外。
(4)待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢,且甲、乙雙方確認(rèn)該房屋費(fèi)用交接清楚,并在房屋交接單簽字一個(gè)月內(nèi)結(jié)清余款。
第五條:相關(guān)事宜
1、甲、乙雙方應(yīng)相互配合按時(shí)完成交易;
2、甲方承諾于月匙交于乙方。甲方交房給乙方前,應(yīng)與乙方結(jié)清該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線電視、維修基金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用;
4、甲方保證該房屋權(quán)屬無爭(zhēng)議。如有共有權(quán)人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權(quán)人的同意,并出具書面為委托;
第六條:違約責(zé)任
1、甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭(zhēng)議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切后果及違約責(zé)任;
2、甲、乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責(zé)任均由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
3、甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時(shí):
(1)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補(bǔ)齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔(dān)由此而引起的經(jīng)濟(jì)損失。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的`真實(shí)、可靠。如因證明不屬實(shí)或其資信度不夠等個(gè)人原因造成的貸款未果,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
4、如甲、乙任何一方,單方面拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條第1、2、款違約責(zé)任,均由違約方向守約方支付相當(dāng)于合同第二條確定的房屋實(shí)際成交價(jià)的10%數(shù)額的違約金,并賠償守約方由此產(chǎn)生的一切損失。
5、如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關(guān)訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)用,均由違約方承擔(dān)。
第七條:免責(zé)條款
如因洪水、地震、火災(zāi)和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲、乙雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任;
第八條:約定其他事宜
第九條:其它
本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭(zhēng)議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹬俨、訴訟;
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲、乙雙方各執(zhí)一份。住房買賣合同和各項(xiàng)房屋交接工作履行完畢后,本合同自動(dòng)終止。
甲方:_______________
乙方:_______________
_____年____月____日
備注:______________________________。
房屋買賣定金合同10
定金和訂金在房屋買賣合同中有什么不同的法律效力
在城市化進(jìn)程加快的今天,很多人都會(huì)選擇在城市買房。由此也會(huì)產(chǎn)生很多糾紛,在房屋買賣時(shí)出現(xiàn)的糾紛主要有購房合同糾紛、不能按期交房糾紛、違約糾紛。本文就購買房屋時(shí)的相關(guān)問題作相應(yīng)分析。
所謂定金,是指合同當(dāng)事人為了確保合同的履行,依據(jù)法律規(guī)定或者當(dāng)事人雙方的約定,由當(dāng)事人一方在合同訂立時(shí)或者訂立后履行前,按照合同標(biāo)的額的一定比例(不超過20%),預(yù)先給付對(duì)方當(dāng)事人的金錢或其替代物。定金合同是從屬于主合同的從合同,其成立的前提是主合同已經(jīng)成立生效。
“定金”在法律上有明確的概念:它既是履約的保證,又是一種支付,同時(shí)還是一種賠償,即通過支付一定數(shù)額的金錢來表明合同雙方有意并要真誠履行簽訂的合同,如果購房者違約,定金不退,如果開發(fā)商違約,就要向購買方雙倍返還定金。在法律上有明文規(guī)定定金的靈敏額不能超過合同總價(jià)的20%.
在房產(chǎn)交易過程中,訂金只是預(yù)付款性質(zhì)的一種支付,不具有定金的'性質(zhì)。因此,在購房者簽訂《預(yù)購臨時(shí)協(xié)議》時(shí),真正的預(yù)購房屋正式合同一主合同是否能夠成立,還處于一種不確定狀態(tài),這與定金合同有著重大差別。因此,預(yù)購訂金不是定金,定金罰則也就當(dāng)然不能適用。訂金與定金的最基本的區(qū)別就是定金適用定金罰則,一方違約應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金或無權(quán)要求返還定金,而訂金適用這樣的罰則,只會(huì)存在返還或沖抵價(jià)款的作用。
“訂金”在法律上沒有明文規(guī)定。出現(xiàn)在房屋認(rèn)購書中的“訂金”,其業(yè)主或賠償僅僅是單方的,是購房者對(duì)開發(fā)商的保證。在開發(fā)商如果違約是否雙倍返還的問題上并不明確。如果開發(fā)商違約,只要退還訂金即可。
“定金”是規(guī)范的法律概念,是一種擔(dān)保形式;而“訂金”并非法律語言,沒有明確的法律規(guī)定,在審判實(shí)踐中一般被視為預(yù)付款。兩者的法律效力也是完全不同的;如果買方交付的是“定金”,那么買方違約則定金將賣方?jīng)]收,賣方違約則必須向買方雙倍返還定金;如果買方交付的是“訂金”,那么不論哪一方反悔,賣方都只須原數(shù)退還“訂金”。
根據(jù)法律的規(guī)定,開發(fā)商必須持有《預(yù)售商品房許可證》才能賣樓花,而且不管是預(yù)售商品房還是正式的商品房買賣,都必須簽訂書面合同。比如:開發(fā)商收取了2萬元錢后,并沒有與客戶簽訂書面合同,那么兩者之間的房屋買賣關(guān)系并沒有形成。而《擔(dān)保法》規(guī)定“定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定”,定金條款又只能是主合同的從合同,那么在房屋買賣合同沒有形成的情況下,客戶向開發(fā)商交的2萬元錢就可能是“定金”,也就不存在開發(fā)商可以“沒收”這2萬元的問題。那么客戶交付的只可能是“訂金”,而“訂金”是應(yīng)當(dāng)退還的。但是,如果當(dāng)時(shí)雙方簽訂了書面的預(yù)售商品房合同,則可以在合同中約定“定金條款”,那么買方反悔不買時(shí),開發(fā)商就完全有權(quán)沒收定金。
消費(fèi)者與開發(fā)商即使簽訂了書面商品房預(yù)售合同,實(shí)際上也還只是一種意向書。在房屋實(shí)際交付時(shí),雙方須另行簽訂正式的房屋買賣合同。購房者只有在與開發(fā)商簽訂房屋買賣合同,交付了購房款、拿到開發(fā)商開具的發(fā)票后,才能向主管部門申辦產(chǎn)權(quán)證。
房屋買賣定金合同11
出售方(甲方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
購買方(乙方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
依據(jù)國家的法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、誠信的基礎(chǔ)上,就甲方向乙方出售其合法擁有的房屋事宜,達(dá)成以下協(xié)議條款:
一、房屋概述
1、房屋區(qū)位:該房屋位于______________(_______院_______幢_______單元_______);
2、房屋面積:建筑面積______________平方米;產(chǎn)權(quán)類型:商品房;
3、房屋權(quán)屬證編號(hào):______________房屋權(quán)屬人姓名:______________;
4、甲方向乙方出售本房產(chǎn)的價(jià)格為人民幣:______________萬元(大寫:_______拾_______萬元)。
二、甲方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方所提供的身份證件,房屋證件和手續(xù)必須真實(shí)、有效;
2、在收到乙方交納的購房定金后,甲方須在2日內(nèi)和乙方一起去辦理過戶手續(xù)并在7日內(nèi)辦清相關(guān)手續(xù)。過戶手續(xù)費(fèi)乙方負(fù)責(zé)付20xx元(大寫:貳仟元),其余由甲方負(fù)責(zé);
3、甲方保證其所轉(zhuǎn)讓的房屋無任何產(chǎn)權(quán)糾紛,也未對(duì)該房屋及其產(chǎn)權(quán)設(shè)定任何形式的`抵押、擔(dān)保、留置;
4、甲方在_______年_____月___日前騰空房屋;
5、甲方應(yīng)把_______年_____月___日前該房屋產(chǎn)生的水電、物業(yè)管理及電視費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用交清。
三、乙方的責(zé)任和義務(wù)
1、乙方所提供的身份證件須真實(shí)、有效;
2、簽定本協(xié)議后,乙方須向甲方交納購房定金人民幣_(tái)______萬元(大寫:_______萬元);
3、乙方須在房產(chǎn)過戶(以拿到乙方新的房產(chǎn)證為準(zhǔn))后1個(gè)月之內(nèi)去銀行辦理貸款手續(xù),并交清余款_______萬元(大寫:_______萬元);
4、乙方必須在甲方交房前交清所有購房款項(xiàng),否則甲方有權(quán)保留房屋鑰匙直到乙方交清所有款項(xiàng)。
四、付款方式
1、購房定金_______萬元和房屋過戶手續(xù)費(fèi)_______元共_______萬零_______元(大寫:_______拾萬元_______仟元)由乙方以現(xiàn)金方式支付;
2、甲乙雙方在房產(chǎn)過戶后(以拿到乙方新的房產(chǎn)證為準(zhǔn)),由乙方以銀行貸款的方式支付購房余款_______萬元(大寫:_______萬元)給甲方。
3、甲方在收到購房定金、過戶手續(xù)費(fèi)及購房余款時(shí)都須向乙方開具收據(jù)。
五、違約責(zé)任
1、甲方在簽定本協(xié)議后,不得以任何理由停止出售該房屋(因國家政策不允許上市外)否則甲方以雙倍定金返還予乙方。
2、甲方保證,其所銷售的房屋無任何產(chǎn)權(quán)糾紛,也未對(duì)該房屋及其產(chǎn)權(quán)設(shè)定任何形式的抵押、擔(dān)保、留置,如果因此出現(xiàn)任何形式的爭(zhēng)議,給乙方造成實(shí)際損失,乙方有權(quán)要求甲方賠償;
3、因乙方原因致使本協(xié)議不能履行的,甲方有權(quán)保留乙方支付的定金。
六、終止條款
1、甲、乙雙方同意在本協(xié)議出現(xiàn)下列情況之一時(shí),本協(xié)議即視為終止,并且甲、乙雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任,甲方將乙方交納的定金退還予乙方。
。1)經(jīng)協(xié)商,甲、乙雙方均同意終止協(xié)議;
。2)因不可抗力事件發(fā)生(如戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等),本協(xié)議無法履行;
(3)因國家法律、法規(guī)和政策的原因,本協(xié)議無法履行;
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
八、補(bǔ)充條款
1、房屋的門、鑰匙、掛鉤、窗子、窗簾、燈飾、鞋柜、衣柜、廚房里的廚柜、抽油煙機(jī)、廁所里所有設(shè)施、馬桶、太陽能、各種線路管道、水籠頭等房屋部件為出售房屋的附帶財(cái)產(chǎn),甲方不能帶走。
甲方(簽章):______________電話:______________
乙方(簽章):______________電話:______________
_______年_____月___日
房屋買賣定金合同12
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)過平等、充分協(xié)商,就雙方共同投資購買物業(yè)之相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資信守:
一、甲乙雙方共同投資,購買一套位于的房產(chǎn),房產(chǎn)總價(jià)款萬元人民幣。
二、出資金額、出資比例甲方出資元人民幣,占%;乙方出資元人民幣,占%。
三、產(chǎn)權(quán)比例甲方享有共同所購物業(yè)%的產(chǎn)權(quán)。乙方享有共同所購物業(yè)%的產(chǎn)權(quán)。
四、物業(yè)考察、購買甲乙雙方共同對(duì)擬購房產(chǎn)進(jìn)行實(shí)際考察、了解。
五、購置物業(yè)法律文件簽署、款項(xiàng)支付、購房手續(xù)辦理及委托授權(quán)甲方委托乙方由乙方全權(quán)辦理購房定金、首付款、及其他購置房產(chǎn)相關(guān)款項(xiàng)的支付、《房產(chǎn)預(yù)售合同》等法律文件的簽署、房產(chǎn)抵押按揭貸款辦理、房產(chǎn)交接、房屋所有權(quán)證辦理、水電煤有線電視開通或入戶等所有購房相關(guān)手續(xù)。由方出具經(jīng)過公證認(rèn)證的授權(quán)委托書,并詳細(xì)載明委托事項(xiàng)及委托權(quán)限、委托期限。委托人有權(quán)監(jiān)督和過問委托事項(xiàng)的辦理情況和進(jìn)展情況,受托人應(yīng)按委托人的要求報(bào)告受托事項(xiàng)的辦理情況和進(jìn)展情況,如有重要情況應(yīng)及時(shí)向委托人報(bào)告或通知。
六、房地產(chǎn)權(quán)證署名、辦理、保管所購物業(yè)的所有權(quán)憑證要依法載明共有比例情況,即甲方享有%、乙方享有%的房屋產(chǎn)權(quán),房地產(chǎn)權(quán)證由乙方XX辦理并由乙方妥善保管。
七、物業(yè)裝飾裝修由方負(fù)責(zé)辦理,所需費(fèi)用甲方承擔(dān)%,乙方承擔(dān)% 。
八、物業(yè)管理、出租及收益分配比例由方負(fù)責(zé)所購房產(chǎn)的管護(hù)、維護(hù)、出租、收取房屋租金等物業(yè)管理事務(wù),但出租價(jià)格應(yīng)征得甲方的`書面同意,《房屋出租合同》應(yīng)在正式簽署前取得甲方或甲方委托律師得書面同意。乙方收取承租人的房屋租金后應(yīng)及時(shí)歸還銀行按揭貸款本息,余額視為房產(chǎn)收益由甲乙雙方按照投資比例分配,每一個(gè)月結(jié)算一次。
九、購置物業(yè)稅費(fèi)承擔(dān)購房及按揭貸款、產(chǎn)權(quán)登記所支出的公正費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、房產(chǎn)交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記稅費(fèi)、律師費(fèi)、維修基金、物業(yè)管理費(fèi)、水電煤有線電視開通或入戶費(fèi)、中介費(fèi)(委托中介出租物業(yè))、房屋租金稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)%,乙方承擔(dān)%,并以現(xiàn)金支付;
十、物權(quán)行使甲乙雙方共同行使所購房產(chǎn)的占有、出租、使用、收益、處分等權(quán)利,如有一方書面授權(quán),另一方也可以代為行使,但房產(chǎn)買賣、抵押、擔(dān)保必須有雙方書面同意。
十一、物業(yè)出賣及優(yōu)先購買權(quán)行使如甲乙雙方共同決定出售所購房產(chǎn),應(yīng)依法進(jìn)行并辦理相關(guān)手續(xù),盈利或虧損均由甲乙雙方按照投資比例享有或承擔(dān)。在同等條件(市場(chǎng)價(jià)或評(píng)估價(jià))下,甲乙雙方任何一方均有優(yōu)先購買權(quán);若通知后____日內(nèi)不予書面答復(fù)則視為同意出售房產(chǎn);如果不同意出售房產(chǎn)又不愿意購買或____日內(nèi)不以實(shí)際行動(dòng)履行購買承諾的,視為同意出售房產(chǎn),并應(yīng)給預(yù)積極配合。
十二、甲乙雙方以按揭貸款的方式購買物業(yè),具體約定如下:
1、購房首付款元(包括定金)人民幣(房款總價(jià)款的%)由甲方付%、乙方付%,并以現(xiàn)金支付;
2、主貸人為乙方先生;
3、按揭貸款的期限為________年;
4、由甲乙雙方每月向貸款銀行償還貸款本息,甲方承擔(dān)%、乙方承擔(dān)%;房產(chǎn)出租后,以房屋租金每月向貸款銀行償還貸款本息,不足部分由甲乙雙方按照投資比例支付。
十三、甲乙雙方所購房產(chǎn)的實(shí)際產(chǎn)權(quán)由甲乙雙方按本協(xié)議約定共有,所有權(quán)由雙方共同行使。
十四、適用法律本協(xié)議適用中華人民共和國法律。
十五、本協(xié)議變更或解除
1、甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或解除本協(xié)議;房屋買賣合同協(xié)議書
2、符合本協(xié)議相關(guān)條款約定的,可以變更或解除本協(xié)議;
3、未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本協(xié)議不得變更或解除;
十六、爭(zhēng)議解決辦法凡涉及本協(xié)議的生效、履行、解釋等而產(chǎn)生的爭(zhēng)議,先由甲乙雙方協(xié)商解決,如____日內(nèi)協(xié)商無果,雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十七、違約責(zé)任:甲乙雙方均應(yīng)嚴(yán)格信守本協(xié)議,不得違約,如有違約,違約方應(yīng)向守約方賠償因違約方違約而遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失。
十八、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商,并簽署書面文件。
十九、本協(xié)議正本一式六份,甲方貳份,乙方貳份,律師事務(wù)所保存貳份,各份具有同等法律效力。
二十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
賣方(簽字):
買方(簽字):
身份證號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
地址:
地址:
電話:
電話:
日期:__年__月__日
房屋買賣定金合同13
售 方: (簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào): 買 方: (簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào): 居間方: (簡(jiǎn)稱丙方)甲,乙,丙根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法,平。。。
售 方: (簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào):
買 方: (簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào):
居間方: (簡(jiǎn)稱丙方)
甲,乙,丙根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律的規(guī)定,在合法,平等,自愿,相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1,甲方自愿將坐落在 區(qū) 的房屋(以下簡(jiǎn)稱"該房屋")出售給乙方。乙方對(duì)該房屋已作充分了解并實(shí)地看房,對(duì)該房屋現(xiàn)狀無異議,愿意購買該房屋。
2,該房屋的基本情況如下:
房屋性質(zhì): 所有權(quán)人: 面積: 樓層:
產(chǎn)權(quán)證號(hào): 土地證號(hào): 丘號(hào):
附屬設(shè)施:
第二條,成交價(jià)格
甲,乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為人民幣: 元(大寫),$ (小寫)該房屋的配套設(shè)施,過戶的相關(guān)費(fèi)用由 承擔(dān)。
第三條:傭金支付
甲方按照總房?jī)r(jià)款的 %支付,即為人民幣 元($ 元)
乙方按照總房?jī)r(jià)款的 %支付,即為人民幣 元($ 元)
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的,違約方須在違約行為發(fā)生之日起三日內(nèi)向丙方支付本合同約定的.全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對(duì)上述傭金的支付承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四條:房款付款約定(本條各款項(xiàng)均不計(jì)利息)
乙方向甲方的付款約定:
乙方于 年 月 日向甲方支付該房屋的定金。計(jì)人民幣
元(大寫)$ (小寫)
乙方于 年 月 日過戶當(dāng)日交付該房款人民幣
元(大寫)$ (小寫)
待該房屋過戶手續(xù)辦理完畢,且甲,乙雙方確認(rèn)該房屋費(fèi)用交接清楚并在物業(yè)實(shí)驗(yàn)單簽字七日內(nèi)(遇節(jié)假日付款時(shí)間順延),結(jié)清余款。
第五條:相關(guān)事宜
1,乙方需要貸款并請(qǐng)丙方為其承擔(dān)他項(xiàng)權(quán)辦理之前擔(dān)保責(zé)任,乙方需承擔(dān)辦理貸款的相關(guān)費(fèi)用。
2,丙方為甲乙雙方提供交易機(jī)會(huì),并促成交易成功,協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
3,甲方承諾于 年 月 日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水,電,煤氣,有線電視,物業(yè)管理及戶口遷移等過戶手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的交接事宜。
4,甲方保證該房屋權(quán)屬無爭(zhēng)議。如有共有權(quán)人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權(quán)人的同意。
第六條:違約責(zé)任
1,甲方須保證該房屋權(quán)屬無爭(zhēng)議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權(quán)屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)一切后果及違約責(zé)任。
2,甲,乙雙方須保證該房屋結(jié)構(gòu)無拆改或拆改得到相關(guān)管理部門的同意及持有合法,有效證件,若因此影響辦理過戶手續(xù),產(chǎn)生的一切后果及違約責(zé)任均由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
3,甲方認(rèn)可乙方貸款方式付款時(shí):
貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補(bǔ)齊所差房款,繼續(xù)履行該合同,并承擔(dān)由此而引起的經(jīng)濟(jì)損失。
乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實(shí),可靠。如因證明不屬實(shí)或其資信度不夠等個(gè)人原因造成的貸款未果,乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
乙方須按照約定按時(shí)到指定銀行辦理貨款手續(xù),否則貸款延期責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4,如甲,乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條第1,2,3,款違約責(zé)任,均由違約方向守約方支付相當(dāng)于合同第二條確定的房屋實(shí)際成交價(jià)的25%數(shù)額的違約金,并賠償守約方由此產(chǎn)生的一切損失。同時(shí),違約方應(yīng)向丙方支付總房款的2%違約金。
5,如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關(guān)訴訟費(fèi),保全費(fèi),律師費(fèi)均由違約方承擔(dān)。
第七條:免責(zé)條款
如因洪水,地震,火災(zāi)和法律,政府政策變化等不可抗力原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,甲,乙,丙三方互不承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:約定其他事宜
第九條:其它
1,本合同在執(zhí)行中若發(fā)生爭(zhēng)議,甲,乙,丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2,本合同經(jīng)甲,乙,丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁,甲,乙,丙三方各執(zhí)一份。各種手續(xù)交接清楚,本合同自動(dòng)終止,并由丙方收回。
甲 方: 乙 方: 丙 方:
甲方共有人: 代 理 人: 經(jīng) 辦 人:
代 理 人: 身份證號(hào):
身份證號(hào):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 年 月 日
房屋買賣定金合同14
甲方(賣方):
乙方(預(yù)購方):
根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,現(xiàn)就乙方向甲方預(yù)交房屋定金事宜,特訂立本合同。雙方保證所提交資料的真實(shí)性。若任何一方提交虛假資料使本次交易無法進(jìn)行,則該方必須要負(fù)法律責(zé)任。
第一條賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房地產(chǎn))坐落于:無為二中宏業(yè)家園。登記建筑面積為平方米。房地產(chǎn)證號(hào)為:。
第二條該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封,賣方對(duì)該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。如因甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權(quán)人不同意出售等事實(shí)的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付定金之日起至本合同書解除之日止,將該商品房另行出賣給別人的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方雙倍返還定金。買方確認(rèn)購買的房屋為現(xiàn)狀房,買方已看現(xiàn)樓內(nèi)部,不得借此拒絕交易,否則當(dāng)違約處理。
第三條該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣大寫:拾萬仟元整(¥:元)。該轉(zhuǎn)讓價(jià)款不含稅費(fèi)。
第四條該房地產(chǎn)交易定金為人民幣大寫:叁萬元整(¥30000.00元)。買方必須于雙方簽定本合同時(shí)一次性支付給賣方,賣方應(yīng)出具相應(yīng)收款收據(jù)。該定金待房屋成交時(shí)從總房款中扣除。
第五條賣方應(yīng)當(dāng)于買方付清總房款時(shí),將該房地產(chǎn)交付買方,并履行下列手續(xù):
1、買賣雙方共同對(duì)該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收,記錄水、電、氣表的.讀數(shù),并協(xié)助辦理交接變更手續(xù); 2.作為房地產(chǎn)附屬物品等,其中房屋產(chǎn)權(quán)證等一并交付給買方,并協(xié)助乙方做好房屋變更手續(xù)。3.交付該房地產(chǎn)鑰匙。
第六條
1、簽定本合同后,雙方不得違約,若賣方違約,買方有權(quán)單方終止該合同,賣方應(yīng)雙倍返還買方所交納的樓款,作為違約金。反之,若買方違約,則所交納的樓款不予退還,賣方有權(quán)終止合同,可以將該物業(yè)出售于第三方。
2、賣方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛或其它權(quán)利限制,若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權(quán)利障礙的,概由賣方負(fù)責(zé)處理,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,由此給買方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由賣方負(fù)責(zé)賠償。
第七條賣方在交付該房地產(chǎn)時(shí)(__年__月__日前),應(yīng)將附隨的水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、有線電視費(fèi)、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清,單據(jù)交買方確認(rèn),并保證買方購買后,不需要支付任何購買前所產(chǎn)生的相關(guān)物業(yè)費(fèi)用。
第八條本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效,具有法律效力。
賣方(簽字):
買方(簽字):
身份證號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
地址:地址:
電話:
電話:
日期:__年__月__日
房屋買賣定金合同15
賣房人:_________________________________;(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買房人:_________________________________;(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同的.順利履行,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,訂立此合同,以便雙方共同遵守。
第一條甲方愿將座落_______市_______區(qū)______街____段______號(hào)的_____房(____室_____廳______平米)賣于乙方,永遠(yuǎn)為業(yè),空口無憑,立字據(jù)為證。
第二條該房的房?jī)r(jià)款計(jì)人民幣_(tái)_______萬______千_____百元整(__________元)。
第三條由于賣房人房證及發(fā)票沒有到手,房子的買賣現(xiàn)在不能兌現(xiàn),經(jīng)甲乙雙方?jīng)Q定甲方不得再賣他人,乙方不能悔約,訂立此合同,甲方應(yīng)在簽此合同后一個(gè)月之內(nèi)給予房證或發(fā)票等證件。
第四條在房屋買賣合同簽訂后三日內(nèi),乙方支付甲方定金_____。如一方違約,除適用定金罰則外,還應(yīng)當(dāng)賠償因一方違約給對(duì)方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
第五條本合同在施行中出現(xiàn)爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商解決不成訴至法院。
第六條本合同經(jīng)雙方簽字、按手印后生效,本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份。
賣房人(甲方):_______________________簽字
身份證號(hào):__________________________________
聯(lián)系方式:_____________________________
買房人(乙方):_______________________簽字
身份證號(hào):__________________________________
_______年_______月_______日
【房屋買賣定金合同】相關(guān)文章:
房屋買賣定金合同04-25
房屋買賣定金合同09-29
房屋買賣定金合同模板01-01
房屋買賣預(yù)收定金合同01-05
房屋買賣定金合同(精選15篇)04-29
房屋買賣定金合同15篇04-27
房屋買賣定金合同(15篇)04-27
房屋買賣定金合同范本01-02