工程施工合同 15篇
隨著時(shí)間的推移，很多場(chǎng)合都離不了合同，在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的工程施工合同 ，歡迎大家分享。
工程施工合同 1
發(fā)包人：（全稱）________________
承包人：（全稱）________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
1.工程名稱：_______________________________________
2.工程地點(diǎn)：_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍：___________________________________________________________________
4.計(jì)劃工期
計(jì)劃開(kāi)工日期：________年________月________日
計(jì)劃竣工日期：________年________月________日
計(jì)劃工期總?cè)諝v天數(shù)________天。
5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________________
6.計(jì)價(jià)方式與簽約合同價(jià)格
本合同采用計(jì)價(jià)方式為_(kāi)_______________
金額：________萬(wàn)元人民幣
________（小寫(xiě)）
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括：
�。�1）合同協(xié)議書(shū)及合同附件;
�。�2）中標(biāo)通知書(shū)（如果有）;
�。�3）投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄（如果有）;
�。�4）專用合同條款;
�。�5）通用合同條款;
�。�6）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
�。�7）圖紙;
�。�8）已標(biāo)價(jià)工程量清單（如果有）;
�。�9）其他合同文件。
7.2雙方有關(guān)工程的變更等書(shū)面文件視為本合同的組成部分。
8.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
9.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
10.合同生效
10.1合同訂立時(shí)間：______年______月______日
10.2合同訂立地點(diǎn)：________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
電話：電話：
傳真：傳真：
開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：賬號(hào)：
郵政編碼：郵政編碼：
經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠(chéng)信的原則下達(dá)成以下協(xié)議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來(lái)“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍：
1、乙方負(fù)責(zé)主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費(fèi))不負(fù)責(zé)任何裝修工程和基礎(chǔ)土方拉出拉進(jìn)。
2、在施工用電方面，乙方負(fù)責(zé)電線、電表，施工水電費(fèi)。甲方負(fù)責(zé)拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實(shí)際面積計(jì)算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開(kāi)工時(shí)支付貳萬(wàn)元整(￥：20xx0元)，地圈梁灌起付叁萬(wàn)元整(￥：30000元)，到20xx年4月份付壹拾萬(wàn)元整(￥：100000元)。其余施工費(fèi)甲方盡量籌集，不得超過(guò)兩年付清。
三、工期
開(kāi)工時(shí)間：20xx年11月23日
完工時(shí)間：20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中，雙方各盡其責(zé)，保質(zhì)保量安全文明完工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 2
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著精誠(chéng)合作、互利共盈的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就進(jìn)賢縣20xx年、20xx年標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣工程一事，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程基本情況：
1、20xx年及20xx年縣獎(jiǎng)勵(lì)資金標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣及其附屬設(shè)施工程。
2、本工程地點(diǎn)為：梅莊鎮(zhèn)、南臺(tái)鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、白圩鄉(xiāng)、張公鎮(zhèn)、溫圳鎮(zhèn)、民和鎮(zhèn)等。
二、承包形式及建設(shè)主要內(nèi)容：
1、甲方將梅莊鎮(zhèn)、南臺(tái)鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、白圩鄉(xiāng)、溫圳鎮(zhèn)、張公鎮(zhèn)、民和鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。
2、工程內(nèi)容分二類：
�、僖活愓託獬匾及坳懥⒎降�2個(gè)（規(guī)格：直徑5米*4米深）化尸池肆拾立方、儲(chǔ)氣柜拾個(gè)立方、進(jìn)料池叁拾立方、養(yǎng)化塘貳佰立方（含出料池貳拾立方）。
②二類沼氣池壹佰貳拾立方的1個(gè)（規(guī)格：直徑6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、儲(chǔ)氣柜拾個(gè)立方、進(jìn)料池叁拾立
方、養(yǎng)化塘壹佰伍立方（含出料池貳拾立方。
三、承包金額：
甲方一次性包工包料給乙方，一類金額為捌萬(wàn)肆仟元整；二類金額為柒萬(wàn)伍仟元整。
四、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)開(kāi)挖時(shí)，甲方應(yīng)付給乙方每個(gè)工程開(kāi)挖時(shí)的工程款叁萬(wàn)元整。
2、如乙方每完工一個(gè)結(jié)工程款的90%，剩余10%作為工程質(zhì)保金，如未付清，乙方有權(quán)停工，乙方損失由甲方承擔(dān)。
3、作為保證金的工程款，在全部的工程能正常產(chǎn)氣使用后甲方一次性付清給乙方。（時(shí)間不得超過(guò)完工產(chǎn)氣半年內(nèi)）。
五、工程質(zhì)量
1、乙方在本工程過(guò)程中，須按照建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工操作，確保工程合格。
2、如因乙方在施工過(guò)程中少量而造成甲方的損失，應(yīng)由乙方全部承擔(dān)。
3、如因乙方在施工過(guò)程中造成本工程不合格或不產(chǎn)氣等重大質(zhì)量問(wèn)題，如需返工乙方應(yīng)付全部責(zé)任。
六、施工工期：
1、乙方應(yīng)在二O**年十月一日之前進(jìn)入工地施工。
七、安全生產(chǎn)：
乙方在該工程項(xiàng)目的施工全部過(guò)程，必須充分注意安全，嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)操作法規(guī)》施工，指安全保障措施，杜絕一切大小安全事故的發(fā)生，如小事故，由乙方承擔(dān)，如出現(xiàn)大事故，甲、乙雙方共同承擔(dān)。
八、其它：
1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方共同商討，可簽補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
工程施工合同 3
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）__________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
二、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
�。�1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。
�。�2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
工程施工合同 4
發(fā)包方（下稱甲方）：成都松立建材有限責(zé)任公司承包方（下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著公平、公正、公開(kāi)的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，具體事宜如下：
第一條、工程項(xiàng)目概況
1、工程名稱：成都松立建材有限責(zé)任公司廠區(qū)混凝土地面工程
2、工程地址：大邑縣沙渠工業(yè)園
3、承包方式：乙方包工、包輔料。甲方供商品混凝土及4mm的鋼筋。
4、工程范圍與內(nèi)容：
�。�1）甲方負(fù)責(zé)混凝土地面的基層處理工作：碾壓、機(jī)械找平、（乙方配合找平）。
�。�2）乙方方負(fù)責(zé)C30混凝土地面施工：定位放線、支側(cè)模、混凝土攤鋪、振搗、提漿、磨光、割縫等相關(guān)混凝土地面所有工序的施工。
�。�3）使用所有機(jī)械設(shè)備及輔助材料均由乙方自帶。
�。�4）混凝土地面質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家混凝土標(biāo)準(zhǔn)地面施工。
�。�5）乙方嚴(yán)格按照國(guó)家混凝土標(biāo)準(zhǔn)地面施工施工。
第二條、工程量及工期
1、暫定工程量：混凝土地面平方米。
2、工期：20xx年2月15日開(kāi)工，20xx年2月28日竣工。日歷工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影響工期順延。
3、甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙。
第三條、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范施工，達(dá)到混凝土地面驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。
第四條、合同價(jià)款
1、合同價(jià)款計(jì)算：每平方米16.00元，合同總價(jià)約：xx元
2、工程量按實(shí)際結(jié)算。
第五條、工程款支付
乙方進(jìn)場(chǎng)施工三內(nèi)支付工程總價(jià)的30%；當(dāng)完成地面混凝土工程量的50%支付工程總價(jià)的30%；工程竣工后的七日內(nèi)支付工程余款及工程總價(jià)的40%。
第六條、雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
�。�1）甲方派駐現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員，負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)、執(zhí)行甲方對(duì)于工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、文明施工的監(jiān)督、檢查、控制與管理，行使獎(jiǎng)罰，具有工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的決定權(quán)與否決權(quán)。乙方必須服從甲方有關(guān)安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工規(guī)章制度和管理辦法要求。確保無(wú)安全、質(zhì)量事故發(fā)生，否則一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任后果由乙方負(fù)責(zé)。
�。�2）甲方提供電源二級(jí)箱以上電源，按時(shí)提供施工工作面給乙方使用。
�。�3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場(chǎng)。
�。�4）甲方提供施工用水、電源連接點(diǎn)。乙方工作人員用水、用電乙方負(fù)責(zé)。
�。�5）工程竣工未交付甲方之前，乙方負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)。
2、乙方職責(zé)
�。�1）乙方派駐現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員。乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。
�。�2）施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)做到工完場(chǎng)料清。
第七條、安全施工
乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān)。
第八條、關(guān)于工期延誤
以下原因造成工期延誤，經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
�。�1）甲方未按約定日期提供施工場(chǎng)面、甲供材料及相關(guān)開(kāi)工條件。
�。�2）不可抗力：自然災(zāi)害等。
第十條、違約
合同雙方任何一方不履行合同義務(wù)或不按照合同約定履行義務(wù)的其他情況，均屬違約。由違約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償另一方因其違約造成的損失，并支付合同價(jià)款的10%作為違約金。
第十一條、合同爭(zhēng)議解決方式
本合同履行過(guò)程中所發(fā)生的爭(zhēng)議及本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)調(diào)解決。
第十二條、合同生效與終止
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字加蓋公章后生效。
2、本工程按照甲乙雙方按照合同約定，甲方付清全部工程款之日，此合同自動(dòng)終止。
第十三條、合同份數(shù)
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，備案一份，具有同等法律效力。如有本合同未盡事宜處，甲乙雙方共同協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同發(fā)生沖突部分以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
發(fā)包方（簽章）承包方（簽章）
合同簽訂時(shí)間：
工程施工合同 5
甲方(業(yè)主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《____省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同主要資料：
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(jià)(大寫(xiě))
3、工程資料：
�、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米，根據(jù)鉆水取樣若取水樣本達(dá)不到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方同意，乙方可增加打井深度。
�、跁憾棵装�500元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取打井費(fèi)用。
�、鄹鶕�(jù)甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔(dān)鉆頭購(gòu)置費(fèi)用。
4、工程付款方式：簽合同當(dāng)天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結(jié)束后____日內(nèi)結(jié)清余款。
8、根據(jù)甲方要求，乙方為甲方帶給取水設(shè)備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計(jì)入工程合同總額計(jì)算。
甲方交自己位于市路工程過(guò)半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺(tái)，金額元，無(wú)塔供水裝置一套，金額
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同 6
發(fā)包方：
(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：
(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方將架設(shè)10電力線路工程承包給乙方，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：
一、工程地點(diǎn)
場(chǎng)隊(duì)。
二、工程性質(zhì)
包工包料。
三、工程造價(jià)
四、施工期限
自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。
五、付款方式
工程開(kāi)工前甲方向乙方支付現(xiàn)金
元整，工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后，于________年____月____日一次性付清余款(稅票由乙方
六、工程內(nèi)容：
架設(shè)10線路700米，導(dǎo)線采用G-50型。
七、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方有權(quán)派監(jiān)理人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)監(jiān)理，對(duì)不符合質(zhì)量的施工路段及時(shí)進(jìn)行返工。
2.甲方做好各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規(guī)范要求。
4.乙方要牢固樹(shù)立安全意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現(xiàn)的安全責(zé)任事故均由乙方承擔(dān)。
八.違約責(zé)任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災(zāi)害外)，每延長(zhǎng)一天罰款
元。
2.工程完工后，經(jīng)驗(yàn)收不合格的路段及保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的路段，由乙方無(wú)條件修復(fù)或返工。
3.工程經(jīng)驗(yàn)收合格后，按甲乙雙方約定時(shí)間，甲方必須按時(shí)向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔(dān)。
九.其它
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
負(fù)責(zé)人
�。�
負(fù)責(zé)人
�。篲_______年____月____日________年____月____日
工程施工合同 7
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
第一條合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(guó)《合同法》和《建設(shè)安裝工程合同及施工條例》；工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊(cè)全所照明及第一卷第七冊(cè)防雷接地》施工圖為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算及核定。
第二條工程名稱、地點(diǎn)和范圍及內(nèi)容
一、工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn):清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料x(chóng)x按實(shí)結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。（結(jié)算定額采用20xx年北京地區(qū)價(jià)目本；裝置性材料預(yù)算價(jià)格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（20xx年價(jià)）的通知》；費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》（20xx年版）；根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項(xiàng)
甲方負(fù)責(zé)：
一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有
有關(guān)部門(mén)進(jìn)行中間驗(yàn)收.
乙方負(fù)責(zé)：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)。
二：乙方應(yīng)按時(shí)按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報(bào)有關(guān)部門(mén)審核。
第五條違約責(zé)任
按國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)追究對(duì)方的違約責(zé)任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達(dá)到目的，可向人民法院申請(qǐng)仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。
第九條安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十條工程造價(jià)
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實(shí)結(jié)算。
第十一條合同份數(shù)
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）
乙方：
負(fù)責(zé)人：（簽章）
負(fù)責(zé)人：（簽章）
日期：
工程施工合同 8
發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點(diǎn)：______________________________________________________________________
工程內(nèi)容：______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：___________________
資金來(lái)源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開(kāi)工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________________________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：_____________________________元（人民幣）
�。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn)： _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話：_______________________________電話：______________________________________12
工程施工合同
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開(kāi)戶銀行：___________________________開(kāi)戶銀行：__________________________________
賬號(hào)：_______________________________賬號(hào)：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。12
工程施工合同 9
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
為了對(duì)裝飾工程順利進(jìn)行，明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方商定達(dá)成協(xié)議如下：
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、承包范圍：
3、承包方式：
4、工程質(zhì)量等級(jí)(優(yōu)良或合格)：
5、工程工期：本工程自年月日開(kāi)工，于年月日竣工，總工期天數(shù)為天。
6、合同價(jià)款：
二、甲方工作
1、開(kāi)工前天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，騰空房屋，消除影響施工障礙物。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2、指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、速度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
3、由乙方辦理。
4、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)費(fèi)用。
三、乙方工作
1、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收編制工程結(jié)算。
3、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物，設(shè)備管線等不受損壞。
四、有關(guān)工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
3、因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4、因設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
5、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天向乙方支付元違約金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元違約金。
五、于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、設(shè)計(jì)變更和國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲、已雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。已方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延;責(zé)任由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)、
六、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、雙方商定本合同價(jià)款采取用第種;
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算(已記入合同價(jià)內(nèi))，包干風(fēng)險(xiǎn)不包括以下內(nèi)容：。
(3)調(diào)價(jià)格：按雙方議定價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、本合同生效后，甲方分次，按附表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。工程款付款時(shí)間表
七、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
3、甲方的圖紙或作法說(shuō)明必須符合有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，否則后果與乙方無(wú)關(guān)。
八、設(shè)計(jì)變更
1、施工中甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)在變更前天向乙方發(fā)出書(shū)面通知，乙方按通知書(shū)進(jìn)行變更，延誤的工期相應(yīng)順延。
2、施工中乙方對(duì)原設(shè)計(jì)提出的變更要求，經(jīng)甲方同意后方可實(shí)施，乙方未經(jīng)同意不得擅自變更設(shè)計(jì)，否則，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，有乙方承擔(dān)，工期不予順延。
九、補(bǔ)充條款：
十一、附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、合同履行完后自動(dòng)終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 10
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將新陽(yáng)路292號(hào)面粉廠舊改項(xiàng)目立筒庫(kù)爆破拆除工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家法律的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的有關(guān)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱：新陽(yáng)路292號(hào)面粉廠舊改項(xiàng)目立筒庫(kù)爆破拆除工程
二、工程地點(diǎn)：新陽(yáng)路292號(hào)面粉廠
三、工程承包范圍和內(nèi)容：
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內(nèi)容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設(shè)、警戒起爆、爆后檢查、進(jìn)行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。
4、做好安全防護(hù)欄的搭設(shè)，并滿足驗(yàn)收要求。
四、工程量：按實(shí)際方量。
五、結(jié)算方式：按實(shí)際方量，以單方人民幣1120xx0元包干，結(jié)算時(shí)扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期：天
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。
八、雙方責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任
1、協(xié)助乙方辦理有關(guān)爆破報(bào)批手續(xù)和協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的施工單位業(yè)主的關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)為乙方提供施工用房?jī)砷g，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時(shí)匯集點(diǎn);
3、負(fù)責(zé)提供施工有關(guān)的圖紙;
4、負(fù)責(zé)承擔(dān)乙方爆破前按方案、規(guī)定等進(jìn)行安全防護(hù)工作，對(duì)不符合規(guī)定、規(guī)程的必須整改完善;
5、協(xié)助乙方在爆破施工時(shí)對(duì)警戒范圍內(nèi)人員(包括現(xiàn)場(chǎng)的甲方施工人員和生活區(qū)人員)的撤離工作;
6、負(fù)責(zé)提供乙方施工用電。
(二)乙方責(zé)任
1、乙方必須以“安全第一”實(shí)施整個(gè)爆破拆除工作，嚴(yán)格執(zhí)行《爆破安全規(guī)程》GB6722-20xx及國(guó)家、省、市有關(guān)爆破工程安全的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定、規(guī)程的必須整改完善，認(rèn)真檢查驗(yàn)收合格后才能起爆;
2、負(fù)責(zé)編寫(xiě)爆破設(shè)計(jì)方案和辦理爆破有關(guān)報(bào)批手續(xù)，負(fù)責(zé)公安、交警等部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，并承擔(dān)一切費(fèi)用(包括爆破安全評(píng)估費(fèi)用);
3、在甲方氣割鋼筋時(shí)，乙方派安全員全程監(jiān)護(hù);
4、負(fù)責(zé)火工品材料的購(gòu)買、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸至工地、回收回庫(kù)及火工品的安全防護(hù)工作，并承擔(dān)所需發(fā)生的費(fèi)用及相應(yīng)的安全責(zé)任;
5、在實(shí)施爆破時(shí)，如有爆破飛石震動(dòng)引起警戒范圍外的人員、房屋、車輛砸傷、損害、承擔(dān)一切安全責(zé)任(含經(jīng)濟(jì))，與甲方無(wú)關(guān);
6、乙方必須承擔(dān)起爆破安全警戒的所有工作，特別是爆破前的警戒線的拉設(shè)和爆破現(xiàn)場(chǎng)周邊的人員疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切責(zé)任(含經(jīng)濟(jì))由乙方自行承擔(dān);
7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護(hù)等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門(mén)對(duì)甲方的處罰由乙方承擔(dān)，并有權(quán)暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭(zhēng)議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結(jié)清后自動(dòng)失效。
甲方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期： 年 月 日
乙方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期： 年 月 日
工程施工合同 11
為了強(qiáng)化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，法庫(kù)縣***(全稱以下簡(jiǎn)稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡(jiǎn)稱乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱：****新建工程
二、 工程內(nèi)容及工程量：*******。
三、工程總造價(jià)：大寫(xiě)(￥******元)
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按甲方提供的***施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，施工必須符合村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)該項(xiàng)工程要求達(dá)到：合格品。
五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題到期返還)
七、資金來(lái)源：省、市、縣村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任：甲方提供施工設(shè)計(jì)圖，乙方應(yīng)在開(kāi)工前仔細(xì)核對(duì)甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護(hù)措施，促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問(wèn)題，均由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負(fù)責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項(xiàng)，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 12
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商， 由乙方承擔(dān) 探礦工程， 為保障工程順利進(jìn)行明確雙方責(zé)任和義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程項(xiàng)目：?jiǎn)慰卓咨睿?00m（如果超過(guò)200m應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定）
二、鉆孔直徑：鉆孔Φ75mm，如果遇到特殊情況不得＜Φ60mm
三、單價(jià)： （不含稅）。
四、總工程量 m。
五、甲方責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方責(zé)任鉆孔設(shè)計(jì)，孔位定點(diǎn)、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗(yàn)收。
2、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)三通一平（電、水、路）場(chǎng)地平整及外部協(xié)調(diào)。
3、甲方負(fù)責(zé)乙方解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。
4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。
5、甲方需承擔(dān)乙方無(wú)故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費(fèi)（按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算），如當(dāng)?shù)匕傩兆钃鲜┕さ�，不可抗拒力除外�?/p>
六、乙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負(fù)責(zé)鉆孔質(zhì)量，嚴(yán)格按照六大指標(biāo)執(zhí)行。
七、工程驗(yàn)收及付款方式：
1、工程驗(yàn)收：?jiǎn)慰淄旯ず�，由甲方進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格后，以實(shí)際進(jìn)尺計(jì)算工程費(fèi)。
2、付款方式：用現(xiàn)金支付，甲方預(yù)付給乙方材料、運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)的
費(fèi)用元 , 乙方來(lái)回往返車費(fèi)由甲方承擔(dān)( 元 )。 全部工程結(jié)束后， 甲方扣除乙方進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用， 一周內(nèi)結(jié)算清。
3、甲方支付給乙方工程費(fèi)用（單孔結(jié)算）,不得超過(guò)一周。
八、鉆孔在實(shí)際進(jìn)尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下， 甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費(fèi)用。在鉆孔打不進(jìn)去的情況下按實(shí)際進(jìn)尺計(jì)算工程費(fèi)用。
九、其它：本協(xié)議未及事宜， 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執(zhí)兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
工程施工合同 13
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
浙江家博云科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、和《浙江省建筑安裝工程預(yù)算定額》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 工程項(xiàng)目、地址、工程量、價(jià)款或酬金、完成期、備注
1、工程項(xiàng)目：
2、工程地址：
3、工程預(yù)算價(jià)款：
4、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工，包全部材料。
(2)乙方包工，包部分材料。
(3)乙方包工，甲方包全部材料。
5、開(kāi)工日期： 年月日
6、竣工日期：年月日，開(kāi)竣工期限共計(jì)天。
7、若因人力不可抗拒的因素影響工期，經(jīng)雙方駐工地代表簽證后順延。
第二條 工地代表
1、甲方駐工地代表： ________________________________________________
2、乙方駐工地代表：________________________________________________
第三條 甲方準(zhǔn)備工作
1、施工現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)工條件和完成時(shí)間的要求： 正式開(kāi)工前完成現(xiàn)場(chǎng)踏勘
2、 辦妥相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)施工手續(xù)的日期：
第四條 乙方準(zhǔn)備工作
1、施工圖紙完成的時(shí)間及要求：
2、施工防護(hù)工作的要求：未驗(yàn)收之前由乙方自行負(fù)責(zé)
3、材料及配套用品的存放、保護(hù)的要求：
4、施工現(xiàn)場(chǎng)的安全及衛(wèi)生要求：安全衛(wèi)生自行負(fù)責(zé)，并遵守工程施工相關(guān)規(guī)定。
第五條 結(jié)算方式
工程竣工驗(yàn)收合格后，甲、乙雙方根據(jù)實(shí)際完成量進(jìn)行結(jié)算。
第六條 設(shè)計(jì)變更
1、乙方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，須經(jīng)甲方代表同意。
2、施工中甲方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，須向乙方發(fā)出變更通知，乙方按通知變更。否則，乙方有權(quán)拒絕變更。
3、因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)支出和乙方損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第七條 其他事項(xiàng)
本合同一式4份，雙方各執(zhí)2份，并具等同法律效應(yīng)。
(甲方)：
代表人：
電 話：
(乙方)：
代表人：
電話：
工程施工合同 14
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法總則》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項(xiàng)目名稱：
2、座落地點(diǎn)：
3、材料說(shuō)明：詳見(jiàn)報(bào)價(jià)清單
第二條、承包方式及承包范圍：
2.1承包方式：乙方以包勞務(wù)、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質(zhì)量、包安裝驗(yàn)收合格等進(jìn)行包干施工，向甲方交付勞務(wù)成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應(yīng)按時(shí)完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調(diào)試、裝修。同時(shí)保證合同電梯安裝工程質(zhì)量，包驗(yàn)收(包括甲乙雙方組織的內(nèi)部驗(yàn)收及質(zhì)檢部門(mén)對(duì)電梯的驗(yàn)收)并取得電梯準(zhǔn)用證。
第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及乙方的質(zhì)量保證
3.1本工程的施工應(yīng)符合以下的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范、電梯技術(shù)條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗(yàn)方法等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及電梯廠商的技術(shù)要求。
3.2乙方必須嚴(yán)格按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方確認(rèn)的施工圖紙和用料進(jìn)行施工，保證質(zhì)量。
第四條、工期
4.1乙方應(yīng)在本合同簽訂后天內(nèi)安排材料進(jìn)場(chǎng)，實(shí)施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過(guò)竣工驗(yàn)收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過(guò)程中，如果由于甲方設(shè)計(jì)變更等甲方責(zé)任所延誤工期的，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，可對(duì)工期進(jìn)行調(diào)整。
第五條、合同總價(jià)款
5.1本工程的包干總價(jià)(含稅)為：
5.2合同包干總價(jià)款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調(diào)試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費(fèi)用，甲方無(wú)須就本項(xiàng)目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費(fèi)用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責(zé)任
7.1甲方指定項(xiàng)目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術(shù)要求、井道鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求、電梯安裝技術(shù)要求給乙方，由乙方按照技術(shù)要求制作施工計(jì)劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實(shí)施。
7.3甲方代表對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與管理，并檢查隱蔽工程。對(duì)于工程進(jìn)度或質(zhì)量不符合甲方要求的，有及時(shí)下發(fā)《進(jìn)度通知單》或《質(zhì)量整改通知單》的權(quán)利；有要求乙方加快施工進(jìn)度和整改工程的權(quán)利。
7.4協(xié)調(diào)業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場(chǎng)地。
7.5按時(shí)向乙方支付合同款項(xiàng)。
7.6負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。
7.7施工過(guò)程中，甲方有監(jiān)督按照?qǐng)D紙施工的權(quán)力。
7.8按工程所在地建設(shè)部門(mén)及勞動(dòng)安全監(jiān)察部門(mén)、消防部門(mén)等政府主管部門(mén)的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報(bào)批、有關(guān)安全施工手續(xù)及政府有關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收手續(xù)，相關(guān)費(fèi)用乙方負(fù)責(zé)。
第八條、乙方責(zé)任
8.1乙方指定的項(xiàng)目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計(jì)劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交書(shū)面報(bào)告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質(zhì)，并保證其資質(zhì)的真實(shí)性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開(kāi)始前，須根據(jù)工程規(guī)范編制設(shè)計(jì)及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應(yīng)得到甲方確認(rèn)。
8.5乙方應(yīng)在安裝開(kāi)始前將詳細(xì)施工組織方案、施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)甲方審核確認(rèn)。施工期間，乙方應(yīng)作好施工原始記錄。
8.6井道及機(jī)房土建完工后，在雙方約定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)檢查電梯井道、機(jī)房以及土建預(yù)埋或預(yù)留的構(gòu)件等。
8.7負(fù)責(zé)施工所需的水電費(fèi)，按工程需要提供施工所需的照明、看護(hù)、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的任何與電梯安裝有關(guān)的施工安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由乙方過(guò)失造成的一切的法律責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.9施工所需的工料和施工設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé)。
8.10安裝期間轎廂內(nèi)加設(shè)保護(hù)板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負(fù)責(zé)電梯工程項(xiàng)目施工期間、安裝后至驗(yàn)收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
8.12遵守政府有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定，辦理有關(guān)手續(xù)，因此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如受有關(guān)部門(mén)處罰，由乙方自行承擔(dān)罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證施工質(zhì)量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負(fù)責(zé)人，做好現(xiàn)場(chǎng)施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對(duì)乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負(fù)全部的責(zé)任。
8.14工程竣工驗(yàn)收完成取得竣工驗(yàn)收合格證書(shū)后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗(yàn)收合格后，乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結(jié)算報(bào)告，經(jīng)過(guò)甲方審定后作為確定結(jié)算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報(bào)批和有關(guān)安全施工手續(xù)，以及安裝調(diào)試完畢后報(bào)勞動(dòng)安全及電梯質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行安裝質(zhì)量及安全檢驗(yàn)，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)承擔(dān)因報(bào)驗(yàn)不合格造成的違約責(zé)任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質(zhì)量原因不能通過(guò)驗(yàn)收除外。
第九條、材料設(shè)備供應(yīng)
9.1本工程所需的所有材料、設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé)購(gòu)買和提供。乙方購(gòu)買的材料應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)規(guī)范要求和工程質(zhì)量要求，相關(guān)規(guī)定如下：
9.1.1乙方所采購(gòu)的材料，由甲方驗(yàn)收合格后方可使用。
9.1.2對(duì)乙方所采購(gòu)的與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的材料，甲方代表有權(quán)拒絕驗(yàn)收，由乙方按甲方代表要求的時(shí)間重新采購(gòu)符合設(shè)計(jì)和規(guī)范和質(zhì)量要求的材料，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗(yàn)貨，乙方不得擅自開(kāi)工。否則，應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十條、工程驗(yàn)收
10.1隱蔽工程驗(yàn)收：工程達(dá)到施工過(guò)程中的隱蔽工程驗(yàn)收階段時(shí)，乙方應(yīng)在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，方可進(jìn)行此后工程施工。驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)修改后重新通知驗(yàn)收并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部費(fèi)用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。若乙方自行隱蔽，甲方有權(quán)要求剝離或開(kāi)孔，乙方應(yīng)進(jìn)行剝離或開(kāi)孔，并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)，乙方應(yīng)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用，且工期不得順延。
10.2竣工驗(yàn)收：本工程完成安裝調(diào)試后，乙方應(yīng)通知甲方對(duì)本工程進(jìn)行驗(yàn)收。鑒于本工程還需要報(bào)有關(guān)政府部門(mén)驗(yàn)收合格，故乙方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理該報(bào)驗(yàn)工作并保證本工程通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收。若本工程竣工驗(yàn)收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，雙方簽字蓋章確認(rèn)本工程驗(yàn)收合格，同時(shí)乙方把竣工驗(yàn)收資料(含竣工圖)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過(guò)驗(yàn)收的，乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)限內(nèi)對(duì)本工程進(jìn)行整改并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部費(fèi)用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應(yīng)承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。
10.3如果在驗(yàn)收中產(chǎn)生糾紛，由工程所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查部門(mén)核驗(yàn)為準(zhǔn)。
第十一條、違約責(zé)任
11.1甲方如不能按時(shí)付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應(yīng)付而未付款的萬(wàn)分之五的違約金，但累計(jì)違約金總額不得超過(guò)合同總價(jià)的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付逾期完工設(shè)備總價(jià)的萬(wàn)分之五違約金，若乙方逾期竣工超過(guò)三十天的，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價(jià)的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認(rèn)的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴(yán)格進(jìn)行施工，保證質(zhì)量，如不符合上述要求，甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收，且對(duì)乙方進(jìn)行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時(shí)間內(nèi)整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術(shù)或資料向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于合同總價(jià)的20%的違約金并賠償對(duì)方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后，乙方應(yīng)在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內(nèi)完成退場(chǎng)工作，包括人員撤場(chǎng)、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本合同轉(zhuǎn)包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當(dāng)于合同包干總價(jià)的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十二條、爭(zhēng)議及解決
12.1本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案等的約定如有不一致，解釋順序應(yīng)為：本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭(zhēng)議的，除雙方協(xié)議停止施工外，乙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，并在任何情況下，均須保護(hù)已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
12.4當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯(lián)系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式，若聯(lián)系方式發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方，未以書(shū)面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關(guān)通知、文件，即視為該有關(guān)通知、文件送達(dá)對(duì)方。
甲方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：通信地址：
乙方聯(lián)系人：聯(lián)系電話：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同 15
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：
聯(lián)系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：
第一條?工程概況
1．1工程地點(diǎn)及面積：
地點(diǎn)：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(xiě)（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開(kāi)工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份；
3．2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務(wù)
4．1開(kāi)工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開(kāi)工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)；
4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
4．4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門(mén)規(guī)定，甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫�；
4．5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收；
4．6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條?乙方義務(wù)
5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前，嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫�等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；
5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；
5．5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)；
5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；
5．7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條?工程變更
6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用；若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；
7．2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)（材料款的____%）+材料運(yùn)輸費(fèi)（根據(jù)實(shí)際情況確定）；若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；
7．4除合同注明外，五金（門(mén)鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)；若需要乙方代購(gòu)，加收所購(gòu)材料款____%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條?工期延誤
8．1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。
第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：
�。�1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》；
（2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》；
�。�3）其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________。
9．2施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：
�。�1）可向______市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解；
�。�2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條?工程驗(yàn)收和保修
10．1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
�。�1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；
�。�3）竣工驗(yàn)收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；
10．2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫(xiě)工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：
支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi)；
第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。
（3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條?違約責(zé)任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；
12．2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：
�。�1）向_____________________委員會(huì)申請(qǐng)_____；
（2）向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項(xiàng)具體規(guī)定
14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi)；
14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_____________元，（此費(fèi)用不在工程款內(nèi)）；
14．3施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條?附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
【工程施工合同 15篇】相關(guān)文章：
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
道路工程施工合同04-25
景觀工程施工合同04-25
關(guān)于工程施工合同04-25
小型工程施工合同04-24
(薦)工程施工合同04-24
監(jiān)控工程施工合同04-21
護(hù)坡工程施工合同04-29