工程施工合同 (15篇)
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,合同的地位越來(lái)越不容忽視,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的工程施工合同 ,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程施工合同 1
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程規(guī)模:
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
資金來(lái)源:
二、承包范圍
承包范圍:
三、合同價(jià)款
金額(大寫): 元(幣) 小寫: 元,其中,安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)為:(大寫): 元(幣) 小寫: 元。
四、合同工期
合同工期: 日歷天
計(jì)劃開(kāi)工日期: 年 月 日
計(jì)劃竣工日期: 年 月 日。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
六、合同文件
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
1.中標(biāo)通知書;
2.投標(biāo)函及其附錄;
3.已標(biāo)價(jià)的工程量清單(含暫估價(jià)的材料和工程設(shè)備損耗率表);
4.合同條款專用部分;
5.合同條款通用部分;
6.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
7.合同圖紙。
雙方在本合同履行中所共同簽署或認(rèn)可的符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件,且符合本合同實(shí)質(zhì)性約定的指令、洽商、紀(jì)要或同類性質(zhì)的文件,均構(gòu)成合同文件的有效補(bǔ)充。
七、承包人承諾按照本合同約定進(jìn)行施工、竣工并在缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)工程缺陷承擔(dān)維修責(zé)任。
八、發(fā)包人承諾按照本合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價(jià)款。
九、合同生效
合同訂立時(shí)間: 年 月 日
合同訂立地點(diǎn):
雙方約定 后本合同生效。
發(fā)包人:(蓋章)
承包人:(蓋章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽字或蓋章)
法定代表人:(簽字或蓋章)
或委托代理人:(簽字或蓋章)
或委托代理人:(簽字或蓋章)
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
傳真:
傳真:
開(kāi)戶銀行:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
帳號(hào):
郵政編碼:
郵政編碼:
工程施工合同 2
為了明確發(fā)包方與承包方的責(zé)任,分工協(xié)作,互相配合,共同完成施工任務(wù)。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):____________________
第一條:工程名稱:________________________
第二條:工程地點(diǎn):________________________
第三條:承包方式:________________________
第四條:工程內(nèi)容:________________________
第五條:工程造價(jià):________________________
第六條:合同日期:本工程自____年___月___日至____年___月___日止,完成全部工程,共計(jì)___日歷天。
第七條:付款辦法:依照施工進(jìn)度付款
1、工程完工后支付至總造價(jià)的80% 即_____元。
2、經(jīng)甲方驗(yàn)收合格并辦理完結(jié)算手續(xù)后(公司內(nèi)部流程)支付至總造價(jià)的95% 即_____元
3、5%兩年質(zhì)保后無(wú)息返還即____元。
第八條:工程質(zhì)量與交工驗(yàn)收:
1、按照>進(jìn)行驗(yàn)收,乙方必需達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必需按照室內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程進(jìn)行施工。
3、每道工序完工后,由乙方提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,甲方組織質(zhì)檢人員,按照國(guó)家頒發(fā)的相關(guān)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)整改。
第九條:乙方工作與責(zé)任:
1、聽(tīng)從甲方指導(dǎo)
2、乙方不能不通過(guò)甲方批準(zhǔn)以任何形式把工程轉(zhuǎn)包給他人
3、遵守甲方在施工現(xiàn)場(chǎng)頒布的規(guī)章制度與作息時(shí)間及獎(jiǎng)罰措施。
4、所需材料必需在五天前用書面形式報(bào)給甲方,由甲方購(gòu)買,否則造成停工由乙方負(fù)責(zé)。
5、做好材料的搬運(yùn)和現(xiàn)場(chǎng)清潔工作,承包費(fèi)已包括搬運(yùn)費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)清潔費(fèi),如乙方拒絕搬運(yùn)材料和清潔現(xiàn)場(chǎng),甲方有權(quán)請(qǐng)搬運(yùn)工和清潔工進(jìn)行乙方應(yīng)該干的工作,所花費(fèi)用,從乙方承包費(fèi)中扣除。
6、及時(shí)向甲方提供隱蔽工程驗(yàn)收通知,竣工驗(yàn)收通知。
7、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。如工程質(zhì)量不符合規(guī)定,負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返工,其工料費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān),未能按時(shí)交工或由于修理返工造成逾期者,按違約責(zé)任處理。
8、進(jìn)出工地車費(fèi),由乙方自行負(fù)擔(dān)。
9、工具由乙方負(fù)責(zé),具體界定為:用在裝飾體上的材料由甲方負(fù)擔(dān),沒(méi)有用在裝飾體上的低值易耗品,由乙方負(fù)擔(dān),比如:砂布、鉆頭、砂輪片、刀片、電焊條等。
10、發(fā)現(xiàn)不合格的材料,不準(zhǔn)使用,一旦用在裝飾體上,造成質(zhì)量問(wèn)題,工料費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
11、乙方工地負(fù)責(zé)人必須在工地現(xiàn)場(chǎng),不經(jīng)甲方允許不準(zhǔn)離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng),擅自離開(kāi)者,每天扣乙方承包費(fèi) 元。
12、工人偷盜材料,按進(jìn)價(jià)的5倍處罰,數(shù)額較大交公安機(jī)關(guān)處理。
13、甲方給乙方的承包費(fèi)里面,包含人身安全保險(xiǎn)費(fèi),乙方必須給自己的工作購(gòu)買額人身安全保險(xiǎn)。
第十條:甲方工作與責(zé)任:
1、指導(dǎo)乙方工作。
2、給乙方講解設(shè)計(jì)方案,工程程序。
3、對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,組織簽收隱蔽工程,解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題。
4、協(xié)助乙方辦理在施工現(xiàn)場(chǎng)抽需要的手續(xù)。
5、開(kāi)工前,接通施工現(xiàn)場(chǎng)的水源、電源。提供施工工人的住宿場(chǎng)所。
6、工程中途由于甲方要求,改變乙方已做好的工程項(xiàng)目,而造成的返工,工料費(fèi)用收由甲方負(fù)擔(dān)。
第十一條:違約責(zé)任:
1、乙方?jīng)]有按時(shí)交工,甲方根據(jù)建設(shè)單位對(duì)甲方的處罰數(shù)量,以同等數(shù)量處罰乙方。同時(shí)由乙方承擔(dān)甲方在此期間管理費(fèi)用。
2、乙方?jīng)]有達(dá)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方根據(jù)建設(shè)單位對(duì)乙方的處罰數(shù)量,以同等數(shù)量處罰乙方。
3、乙方浪費(fèi)材料,甲方按購(gòu)買價(jià)加運(yùn)費(fèi)和材料人員工資,扣除乙方承包費(fèi)。
4、甲方按時(shí)、按進(jìn)度支付工程承包費(fèi)。(工程款)
第十二條:
1、本合同所承包的工程由乙方 負(fù)責(zé)施工。并由 負(fù)責(zé)工程價(jià)款的預(yù)收,中間結(jié)算及工程決算。
2、施工中非正常停電和遇到人力不可抗力拒的自然災(zāi)害,工期順延。
第十三條:合同期限
本合同雙方簽字之日起執(zhí)行,到工程竣工結(jié)算,支付工程款完畢,雙方結(jié)算一切手續(xù)后失效。
第十四:合同份數(shù):本合同壹式兩份,甲方一份,乙方一份。
發(fā)包單位:(甲方)__________ 承包單位(乙方):_________
法人:____________________ 法人:___________________
負(fù)責(zé)人:__________________ 負(fù)責(zé)人:_________________
電話:____________________ 電話:___________________
____年___月___日 ____年___月___日
工程施工合同 3
甲方:
乙方:
應(yīng)甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應(yīng)增項(xiàng)。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補(bǔ)充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的增項(xiàng)工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見(jiàn)附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項(xiàng)目一覽表》
四、質(zhì)量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設(shè)計(jì)師提供施工標(biāo)準(zhǔn)。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補(bǔ)充協(xié)議1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
工程施工合同 4
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)__________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
二、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
。1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
。2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則:按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按__________________計(jì)取,材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同 5
為了強(qiáng)化***工程管理,確保工程質(zhì)量,加快施工進(jìn)度,法庫(kù)縣***(全稱以下簡(jiǎn)稱甲方)將****工程,承包給***(全稱,以下簡(jiǎn)稱乙方)施工,經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱:****新建工程
二、 工程內(nèi)容及工程量:*******。
三、工程總造價(jià):大寫(¥******元)
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)按甲方提供的***施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,施工必須符合村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)該項(xiàng)工程要求達(dá)到:合格品。
五、約定施工工期:20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款結(jié)算方式:甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題到期返還)
七、資金來(lái)源:省、市、縣村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任:甲方提供施工設(shè)計(jì)圖,乙方應(yīng)在開(kāi)工前仔細(xì)核對(duì)甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與甲方取得聯(lián)系,解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工,環(huán)境保護(hù)措施,促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展,履行安全生產(chǎn)職責(zé),建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問(wèn)題,均由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年):此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負(fù)責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗(yàn)收合格,簽字后生效,并結(jié)清全部款項(xiàng),隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 6
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”):
聯(lián)系方式:
法定代表人:
承包方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條?工程概況
1.1工程地點(diǎn)及面積:
地點(diǎn):_____________。
面積:______________平方米。
1.2工程造價(jià):¥_____________元,大寫(人民幣):_______。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
。1)乙方包工、包全部材料;
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
。3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
開(kāi)工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份;
3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份,設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務(wù)
4.1開(kāi)工前____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開(kāi)工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫;
4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條?乙方義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的.家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條?工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的,乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的,在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的____%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu),加收所購(gòu)材料款____%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條?工期延誤
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延。
第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》;
。2)《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》;
。3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):_______________________________。
9.2施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
。1)可向______市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解;
。2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條?工程驗(yàn)收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額:
第一次合同簽訂之日;
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi);
第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。
。3)其他支付方式:_________________________。
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)穨甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條?違約責(zé)任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
。1)向_____________________委員會(huì)申請(qǐng)_____;
。2)向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條?附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持_____份;
甲方(簽字):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
工程施工合同 7
工程發(fā)包方:(甲方)__________________
工程承包方:(乙方)__________________
為保證工程順利施工,雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議條款:
一、工程概況
工程名稱:_________
工程地點(diǎn):_________
工程內(nèi)容:_________
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
1、工程施工日期_________年_________月_________日機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
2、打試樁結(jié)束時(shí)間_________月_________日。
3、正式施工全部工期為_(kāi)________天有效工作日,正式施工為_(kāi)________年_________月_________日,正式施工日期有提前或退后業(yè)主提前_________天通知承包方。
4、因雨天、停水、停電、設(shè)備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發(fā)包簽證為準(zhǔn))。
5、試樁檢測(cè)時(shí)間不包括在有效工作日內(nèi)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2、承包方施工的管樁必須達(dá)到一、二類標(biāo)準(zhǔn)。不得出現(xiàn)三、四類樁。
五、合同價(jià)款
合同總價(jià):施工費(fèi)用約_________元(_________元),管樁材料費(fèi)用約_________元( _________元),結(jié)束后按實(shí)調(diào)整。
六、雙方權(quán)利和義務(wù)
(一)發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)
1、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平(路通、水通、電通電源至施工現(xiàn)場(chǎng)100米內(nèi)、施工現(xiàn)場(chǎng)平整),由發(fā)包方在機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前3日內(nèi)完成,并能滿足樁機(jī)運(yùn)輸車輛正常通行,提供地下管網(wǎng)平面圖并負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng)障礙物(便道位置由乙方指定,甲方負(fù)責(zé)實(shí)施)。
2、負(fù)責(zé)在開(kāi)工前3日提供施工圖,場(chǎng)地地質(zhì)勘探報(bào)告各二份,并組織圖紙會(huì)審,形成書面紀(jì)要。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建筑物主軸線的定位,確定現(xiàn)場(chǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn)。
4、負(fù)責(zé)管樁的及時(shí)供應(yīng)且運(yùn)至樁機(jī)施工地點(diǎn)的30米范圍內(nèi)。
5、有權(quán)監(jiān)管承包方施工過(guò)程中的一切生產(chǎn)活動(dòng),但不得強(qiáng)行干涉或違背可觀規(guī)律去亂指揮,否則造成一切安全生產(chǎn)質(zhì)量事故由發(fā)包方承擔(dān)。
6、有義務(wù)協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場(chǎng)四鄰關(guān)系。
(二)承包方的權(quán)利和義務(wù)
1、按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范完成工程樁基設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)變更內(nèi)部?jī)?nèi)容。
2、提交承包方有效的資質(zhì)文件。
3、做好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括場(chǎng)內(nèi)定位放線,設(shè)備進(jìn)場(chǎng)并調(diào)試完畢做好施工人員的組成工作。
4、編制施工組織設(shè)計(jì),提交開(kāi)工報(bào)告于開(kāi)工前報(bào)業(yè)主或監(jiān)理,經(jīng)審批后方可正式開(kāi)工。
5、現(xiàn)場(chǎng)施工必須按照設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)家規(guī)范及安全操作規(guī)程,按章操作。
6、應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育后再上崗,做好文明施工,確保無(wú)安全質(zhì)量事故。
七、工程量確認(rèn)
1、工程量計(jì)算辦法:
(1)樁長(zhǎng)度計(jì)算方法:按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)變更有效樁長(zhǎng)以延長(zhǎng)米計(jì)算。
(2)施工綜合單價(jià):PHC600(130)AB:_________元∕米
(3)材料單價(jià):PHC600(130)AB:_________元∕米
2、工程樁檢測(cè)合格,甲方在接到?jīng)Q算報(bào)告30天內(nèi),按圖紙核定已完工程量。若發(fā)包人在收到承包人決算報(bào)告30天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量或以各種理由不計(jì)量,則從第31天起報(bào)告中開(kāi)列的工程量即視為被確認(rèn),作為工程價(jià)款支付依據(jù)。
3、決算審核,承包人必須派專人配合,如無(wú)人配合審計(jì),中途缺席超過(guò)2天,甲方直接審計(jì)或事務(wù)所審計(jì),結(jié)果仍然有效。
八、工程款的支付
針對(duì)樁基工程的特殊性雙方約定:
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工結(jié)束后付總價(jià)款的_________%。
3、樁基檢測(cè)結(jié)束后質(zhì)量齊全已完工程量的_________%。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。
5、材料費(fèi)用款到發(fā)貨,合同簽訂后付材料費(fèi)用的20%。
九、竣工驗(yàn)收
1、樁基竣工驗(yàn)收由甲方組織。
2、乙方負(fù)責(zé)提交三套完整的樁基技術(shù)資料在驗(yàn)收后15天內(nèi)提交給發(fā)包方。
3、工程未經(jīng)驗(yàn)收若發(fā)包方自行上部施工,出現(xiàn)一切問(wèn)題由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
十、違約、索賠和爭(zhēng)議
(一)違約
1、發(fā)包人違約;
1)發(fā)包人不按時(shí)支付工程款,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行時(shí);
2)發(fā)包人無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款;
3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同履行義務(wù)的其他情況,發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給承包人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,順延的工期,并支付違約金。
4)因發(fā)包人原因造成承包人停工,由此造成承包方樁機(jī)臺(tái)班停置費(fèi)按1000元/天計(jì)算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協(xié)議所約定的工期或監(jiān)理工程師(業(yè)主)同意順延的工期內(nèi)完成。
2)因承包人施工質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3)承包人不履行合同內(nèi)義務(wù)的其他情況等,則承包人賠償因其違約給發(fā)包人造成的一切損失。
4)開(kāi)始正式打樁后,發(fā)包方發(fā)現(xiàn)承包方不能滿足經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理審批的工期要求(合同天數(shù)),發(fā)包方有權(quán)另加工程隊(duì)伍,承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當(dāng)一方向另一方提出索賠時(shí),要有正當(dāng)?shù)乃髻r理由,且有索賠事件發(fā)生的有效證件;
2、當(dāng)一方向另一方提出索賠要在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)送交報(bào)告,受理方要在28天內(nèi)予以回復(fù),否則視為該索賠已認(rèn)可。
(三)爭(zhēng)議
雙方約定,在履行合同過(guò)程中或未盡事宜發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在協(xié)商未果的情況下,可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關(guān)事項(xiàng)
1、為保證工程能順利實(shí)施,發(fā)包方委派同志為工地代表,承包方委派為工地代表,隨時(shí)協(xié)調(diào)處理工程施工中的一切事項(xiàng)。
2、本合同自簽訂之日起生效,工程款結(jié)清后自行廢止。
3、本合同條款與國(guó)家、省、市有關(guān)法律相抵觸時(shí),一律以國(guó)家、省、市法律法規(guī)為準(zhǔn)。
十二、其它
1、合同價(jià)款中含第一次試樁檢測(cè)期間的機(jī)械停滯周期為15天,超過(guò)此期間停滯費(fèi)用另計(jì)。
2、如因第一次試樁結(jié)果未能滿足設(shè)計(jì)要求,再次要求打試樁,機(jī)械停滯費(fèi)臺(tái)班按投標(biāo)報(bào)價(jià)所報(bào)費(fèi)再行結(jié)算。兩種規(guī)格一種試樁合格不計(jì)停滯費(fèi),兩種都不合格按20xx元/天/臺(tái)。
3、如需引孔或增加其它的技術(shù)施工措施所造成的費(fèi)用另行協(xié)商結(jié)算。
4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰20xx元/天。因付款不及時(shí)造成工期延誤,按機(jī)械停滯臺(tái)班補(bǔ)償。
5、合同簽訂后,若乙方無(wú)正當(dāng)理由機(jī)械設(shè)備不進(jìn)場(chǎng)或甲方無(wú)故拒絕乙方進(jìn)場(chǎng)施工,則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內(nèi)。
6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續(xù)施工,如果中途停滯時(shí)間超過(guò)一周,甲方補(bǔ)償乙方一周以外每天停滯費(fèi)20xx元/天,需要臨時(shí)樁機(jī)退場(chǎng),甲方補(bǔ)貼進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)陸萬(wàn)元/次。
7、合同中未盡之處,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行簽證。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 8
發(fā)包單位:(甲方)
承包人:(乙方)
根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第1條:工程概況
工程名稱:九龍明珠D標(biāo)段
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
含如下內(nèi)容:地下室基礎(chǔ)承臺(tái)及基礎(chǔ)梁的開(kāi)挖、樁頭的破除、開(kāi)挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機(jī)甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負(fù)責(zé)外運(yùn)。
工程總價(jià):按下室占地面積×18元(此價(jià)格含不可考慮的因素,沒(méi)有任何價(jià)格調(diào)差)。
工期:
第2條:合同使用標(biāo)準(zhǔn)和法律
1、合同使用標(biāo)準(zhǔn):GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律:中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法和建設(shè)安裝工程承包合同條例
第3條:甲方工作
1、公布工地各項(xiàng)管理制度,對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促,監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的各種問(wèn)題。
2、按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時(shí)完成甲方規(guī)定的施工任務(wù),或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工,甲方有權(quán)終止合同。對(duì)造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全管理、完善安全規(guī)章制度,做好安全設(shè)防。
5、對(duì)乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)。乙方不服從甲方現(xiàn)場(chǎng)施工員的安排,不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)(或整改內(nèi)容)的,甲方有權(quán)另行安排人員完成,造成的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé),對(duì)消極對(duì)待、屢教不改的,甲方有權(quán)終止協(xié)議;中途退場(chǎng)的,甲方有權(quán)不付任何工資費(fèi)用。
第4條:乙方工作
1、乙方須安排一個(gè)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期呆在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作,至該工作內(nèi)容全部完成為止,
2、乙方嚴(yán)格按照甲方測(cè)量出的樁頂標(biāo)高進(jìn)行破除,標(biāo)高測(cè)量中乙方必須派人員配合,嚴(yán)禁用炮機(jī)鑿除,人工破除過(guò)程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機(jī)吊出基坑,并掩埋在車庫(kù)底板以下。
3、前期進(jìn)場(chǎng)必須保證有一臺(tái)大挖機(jī)和兩臺(tái)小挖機(jī)方可開(kāi)始施工,施工中乙方必須按照甲方的進(jìn)度相應(yīng)的增加機(jī)械人員,如進(jìn)度達(dá)不到要求,甲方有權(quán)終止合同,并按完成的50%結(jié)算。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方負(fù)責(zé)提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機(jī))。在施工過(guò)程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發(fā)生安全事故,由乙方完全負(fù)責(zé),嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全,生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度,如進(jìn)度嚴(yán)重跟不上,甲方有權(quán)中止乙方的合作。
第5條:工程款
工程款支付金額和時(shí)間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項(xiàng)待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清,甲方違約的責(zé)任:甲方不按期付款,乙方有權(quán)停工,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據(jù)。
第6條:合同的生效與終止
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數(shù):甲乙雙方各執(zhí)2份。
第8條:合同款未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后,用補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充或協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 9
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(guó)《合同法》和《建設(shè)安裝工程合同及施工條例》;工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達(dá)電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊(cè)全所照明及第一卷第七冊(cè)防雷接地》施工圖為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算及核定。
第二條工程名稱、地點(diǎn)和范圍及內(nèi)容
一、工程名稱:清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn):清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:
1:清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2:清鎮(zhèn)寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料x(chóng)x按實(shí)結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用20xx年北京地區(qū)價(jià)目本;裝置性材料預(yù)算價(jià)格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字(20xx年價(jià))的通知》;費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》(20xx年版);根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項(xiàng)
甲方負(fù)責(zé):
一:甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有
有關(guān)部門進(jìn)行中間驗(yàn)收.
乙方負(fù)責(zé):
一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向甲方反應(yīng)。
二:乙方應(yīng)按時(shí)按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報(bào)有關(guān)部門審核。
第五條違約責(zé)任
按國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)追究對(duì)方的違約責(zé)任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,雙方應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達(dá)到目的,可向人民法院申請(qǐng)仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。
第九條安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé),獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十條工程造價(jià)
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實(shí)結(jié)算。
第十一條合同份數(shù)
本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)
乙方:
負(fù)責(zé)人:(簽章)
負(fù)責(zé)人:(簽章)
日期:
工程施工合同 10
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將__小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。
二、開(kāi)竣工時(shí)間:開(kāi)工:年__月__日
竣工:年__月__日施工合同補(bǔ)充協(xié)議
三、工程內(nèi)容及造價(jià):
基礎(chǔ)工程及地下室:__元
閣樓:__元
平房車庫(kù):__元
化糞池:__元(包括池外管道項(xiàng)目)
合計(jì)人民幣:__(__元)
四、工程質(zhì)量等級(jí):合格。
五、付款方式:甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費(fèi)由乙方承擔(dān),稅金由甲方負(fù)責(zé)支付。
八、施工過(guò)程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方負(fù)責(zé)人:
乙方負(fù)責(zé)人:
__年__月__日
工程施工合同 11
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
民族:_________
住所:_________
身份證號(hào):_________
聯(lián)系電話:_________
手機(jī)號(hào):_________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):_________
住所:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
建筑資質(zhì)等級(jí)證書號(hào):_________
本工程設(shè)計(jì)人:_________
聯(lián)系電話:_________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:_________
聯(lián)系電話:_________
依照中華人民共和國(guó)合同法a;及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1、1工程地點(diǎn):_________
1、2工程裝飾裝修面積:_________
1、3工程戶型:_________
1、4工程資料及做法(見(jiàn)報(bào)價(jià)單和圖紙);
1、5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方帶給其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。
1、6工程期限____日(以實(shí)際工作日計(jì)算);
開(kāi)工日期________年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1、7工程款和報(bào)價(jià)單
(1)工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)金額大寫:_________
(2)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以四川家庭裝飾工程參考價(jià)格a;為參考依據(jù),根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同a;,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書
3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)的,需帶給施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)的,乙方需帶給施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3、2雙方帶給的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書務(wù)必貼合民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的要求。
3、3雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評(píng)價(jià)計(jì)算書予以簽收確認(rèn)。
3、4雙方不得將對(duì)方帶給的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。
第四條甲方工作
4、1開(kāi)工____日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4、2無(wú)償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4、3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開(kāi)工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。
4、4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制定。
4、5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4、6不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開(kāi)窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4、7凡務(wù)必涉及
4、6款所列資料的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準(zhǔn)。
4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4、9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第五條乙方工作
5、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程資料。
5、2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:
(1)無(wú)房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)穆氊?zé)。
(4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳X的保護(hù)。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
5、3透過(guò)告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)算書、參考價(jià)格等書面資料的查閱條件。
5、4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過(guò)程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條工程變更
在施工期間對(duì)合同約定的工程資料如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應(yīng)
7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設(shè)備明細(xì)表a;所約定的供料方式和資料進(jìn)行帶給。
(1)應(yīng)當(dāng)由甲方帶給的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
(2)應(yīng)當(dāng)由乙方帶給的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗(yàn)收,由甲方確認(rèn)備案。
(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料,務(wù)必貼合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)a;,并具有由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格報(bào)告。
(4)如一方對(duì)對(duì)方帶給的材料持有異議需要進(jìn)行復(fù)檢的,檢測(cè)費(fèi)用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測(cè)確實(shí)不合格的,檢測(cè)費(fèi)用則最終由對(duì)方承擔(dān)。
(5)甲方所帶給的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制職責(zé)均由乙方承擔(dān)。
第八條工期延誤
8、1對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他狀況。
8、2對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方職責(zé)造成工期延誤的其他狀況。
8、3因乙方職責(zé)不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8、4決定造成工期延誤以雙方認(rèn)定的文字協(xié)議為確定雙方職責(zé)的依據(jù)。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9、1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
9、2本工程施工質(zhì)量按下列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1)四川家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)a;(db1-43-);
(2)四川高級(jí)建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)a;(db01-27-)。
9、3在竣工驗(yàn)收時(shí)雙方對(duì)工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)由相關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)予以認(rèn)證;認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由申請(qǐng)方墊付,并最終由職責(zé)方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收
10、1在施工過(guò)程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
10、2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知單后____日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10、3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
10、4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
10、5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂解決竣工驗(yàn)收遺留問(wèn)題協(xié)議(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
10、6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為_(kāi)_______年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_(kāi)_______年。
第十一條工程款支付方式
1、1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間工程款支付比率應(yīng)支付金額
第一次開(kāi)工____日前50%
第二次工程進(jìn)度過(guò)半45%
第三次竣工驗(yàn)收合格5%
1、2工程進(jìn)度過(guò)半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成為界定工程過(guò)半的標(biāo)準(zhǔn)。
1、3工程驗(yàn)收合格后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起____日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
1、4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約職責(zé)
2、1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償職責(zé);因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終職責(zé)由職責(zé)方承擔(dān)。
2、2一方當(dāng)事人無(wú)法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知另一方,并由職責(zé)方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
2、3甲方無(wú)正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第
二、三次工程款,每延誤____日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
2、4由于乙方職責(zé)延誤工期的,每延誤____日,乙方支付給甲方本合同工程造價(jià)金額2的違約金。
2、5由于乙方職責(zé)導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進(jìn)行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對(duì)工程質(zhì)量不合格的部位,乙方務(wù)必進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(2)對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方務(wù)必進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方職責(zé)的,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部?jī)r(jià)款;甲方對(duì)不達(dá)標(biāo)也負(fù)有職責(zé)的,乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十三條爭(zhēng)議解決方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)等申請(qǐng)調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向人民法院起訴,或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第十四條附則
4、1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
4、2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
4、3雙方能夠書面形式對(duì)本合同進(jìn)行變更或補(bǔ)充,但變更或補(bǔ)充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的職責(zé)的,仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。
4、4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。
4、5乙方撤離市場(chǎng)的,由市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償職責(zé);主辦單位承擔(dān)職責(zé)之后,有權(quán)向乙方追償。
4、6本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
第十五條其他約定事項(xiàng)
甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
________年____月____日________年____月____日
市場(chǎng)主辦單位(蓋章):
法定代表人:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
________年____月____日
工程施工合同 12
發(fā)包人:(全稱)________________
承包人:(全稱)________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
1.工程名稱:_______________________________________
2.工程地點(diǎn):_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________________________________
4.計(jì)劃工期
計(jì)劃開(kāi)工日期:________年________月________日
計(jì)劃竣工日期:________年________月________日
計(jì)劃工期總?cè)諝v天數(shù)________天。
5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):________________________
6.計(jì)價(jià)方式與簽約合同價(jià)格
本合同采用計(jì)價(jià)方式為_(kāi)_______________
金額:________萬(wàn)元人民幣
________(小寫)
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括:
。1)合同協(xié)議書及合同附件;
。2)中標(biāo)通知書(如果有);
。3)投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄(如果有);
。4)專用合同條款;
。5)通用合同條款;
。6)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(7)圖紙;
。8)已標(biāo)價(jià)工程量清單(如果有);
。9)其他合同文件。
7.2雙方有關(guān)工程的變更等書面文件視為本合同的組成部分。
8.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
9.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
10.合同生效
10.1合同訂立時(shí)間:______年______月______日
10.2合同訂立地點(diǎn):________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
電話:電話:
傳真:傳真:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào):
郵政編碼:郵政編碼:
經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠(chéng)信的原則下達(dá)成以下協(xié)議:甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來(lái)“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍:
1、乙方負(fù)責(zé)主體工程的材料施工,水電安裝、腳手架(水電不含材料費(fèi))不負(fù)責(zé)任何裝修工程和基礎(chǔ)土方拉出拉進(jìn)。
2、在施工用電方面,乙方負(fù)責(zé)電線、電表,施工水電費(fèi)。甲方負(fù)責(zé)拉接,電表落戶,甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實(shí)際面積計(jì)算840元/㎡,總面積在200㎡左右,開(kāi)工時(shí)支付貳萬(wàn)元整(¥:20xx0元),地圈梁灌起付叁萬(wàn)元整(¥:30000元),到20xx年4月份付壹拾萬(wàn)元整(¥:100000元)。其余施工費(fèi)甲方盡量籌集,不得超過(guò)兩年付清。
三、工期
開(kāi)工時(shí)間:20xx年11月23日
完工時(shí)間:20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中,雙方各盡其責(zé),保質(zhì)保量安全文明完工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 13
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商, 由乙方承擔(dān) 探礦工程, 為保障工程順利進(jìn)行明確雙方責(zé)任和義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程項(xiàng)目:?jiǎn)慰卓咨睿?00m(如果超過(guò)200m應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定)
二、鉆孔直徑:鉆孔Φ75mm,如果遇到特殊情況不得<Φ60mm
三、單價(jià): (不含稅)。
四、總工程量 m。
五、甲方責(zé)任和義務(wù):
1、甲方責(zé)任鉆孔設(shè)計(jì),孔位定點(diǎn)、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗(yàn)收。
2、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)三通一平(電、水、路)場(chǎng)地平整及外部協(xié)調(diào)。
3、甲方負(fù)責(zé)乙方解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔(dān)乙方無(wú)故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的誤工費(fèi)(按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算),如當(dāng)?shù)匕傩兆钃鲜┕さ,不可抗拒力除外?/p>
六、乙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負(fù)責(zé)鉆孔質(zhì)量,嚴(yán)格按照六大指標(biāo)執(zhí)行。
七、工程驗(yàn)收及付款方式:
1、工程驗(yàn)收:?jiǎn)慰淄旯ず螅杉追竭M(jìn)行驗(yàn)收, 驗(yàn)收合格后,以實(shí)際進(jìn)尺計(jì)算工程費(fèi)。
2、付款方式:用現(xiàn)金支付,甲方預(yù)付給乙方材料、運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)的
費(fèi)用元 , 乙方來(lái)回往返車費(fèi)由甲方承擔(dān)( 元 )。 全部工程結(jié)束后, 甲方扣除乙方進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用, 一周內(nèi)結(jié)算清。
3、甲方支付給乙方工程費(fèi)用(單孔結(jié)算),不得超過(guò)一周。
八、鉆孔在實(shí)際進(jìn)尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下, 甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費(fèi)用。在鉆孔打不進(jìn)去的情況下按實(shí)際進(jìn)尺計(jì)算工程費(fèi)用。
九、其它:本協(xié)議未及事宜, 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執(zhí)兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
工程施工合同 14
甲方: 乙方:
為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),遵循平等、公平的原則,根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī),甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達(dá)成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 承包工程內(nèi)容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,每月按實(shí)際完成工程量的%支付進(jìn)度款。
四、 工 期:________年____月____日開(kāi)工到________年____月____日竣工。
五、 工程質(zhì)量
1、 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后,方可進(jìn)行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格工程部位,必須無(wú)條件返工,直到合格為止。
六、 工程造價(jià)
1、 工程承包預(yù)算造價(jià)執(zhí)行(20)《____省市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當(dāng)期的《____市建設(shè)工程造價(jià)信息》、《____省建設(shè)維修工程造價(jià)信息》計(jì)取;工程量按實(shí)計(jì)取;人工費(fèi)按相應(yīng)規(guī)定調(diào)整。
2、 工程竣工后,按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報(bào)審價(jià)部門審核后,結(jié)算工程承包款項(xiàng)。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后,其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間,乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。
九、 本合同一式四份,
甲、乙雙方各執(zhí)二份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 15
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著精誠(chéng)合作、互利共盈的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就進(jìn)賢縣20xx年、20xx年標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣工程一事,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程基本情況:
1、20xx年及20xx年縣獎(jiǎng)勵(lì)資金標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)沼氣及其附屬設(shè)施工程。
2、本工程地點(diǎn)為:梅莊鎮(zhèn)、南臺(tái)鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、白圩鄉(xiāng)、張公鎮(zhèn)、溫圳鎮(zhèn)、民和鎮(zhèn)等。
二、承包形式及建設(shè)主要內(nèi)容:
1、甲方將梅莊鎮(zhèn)、南臺(tái)鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、白圩鄉(xiāng)、溫圳鎮(zhèn)、張公鎮(zhèn)、民和鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。
2、工程內(nèi)容分二類:
、僖活愓託獬匾及坳懥⒎降2個(gè)(規(guī)格:直徑5米*4米深)化尸池肆拾立方、儲(chǔ)氣柜拾個(gè)立方、進(jìn)料池叁拾立方、養(yǎng)化塘貳佰立方(含出料池貳拾立方)。
、诙愓託獬匾及圪E拾立方的1個(gè)(規(guī)格:直徑6.2米*4米深)化尸池肆拾立方、儲(chǔ)氣柜拾個(gè)立方、進(jìn)料池叁拾立
方、養(yǎng)化塘壹佰伍立方(含出料池貳拾立方。
三、承包金額:
甲方一次性包工包料給乙方,一類金額為捌萬(wàn)肆仟元整;二類金額為柒萬(wàn)伍仟元整。
四、付款方式:
1、乙方進(jìn)場(chǎng)開(kāi)挖時(shí),甲方應(yīng)付給乙方每個(gè)工程開(kāi)挖時(shí)的工程款叁萬(wàn)元整。
2、如乙方每完工一個(gè)結(jié)工程款的90%,剩余10%作為工程質(zhì)保金,如未付清,乙方有權(quán)停工,乙方損失由甲方承擔(dān)。
3、作為保證金的工程款,在全部的工程能正常產(chǎn)氣使用后甲方一次性付清給乙方。(時(shí)間不得超過(guò)完工產(chǎn)氣半年內(nèi))。
五、工程質(zhì)量
1、乙方在本工程過(guò)程中,須按照建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工操作,確保工程合格。
2、如因乙方在施工過(guò)程中少量而造成甲方的損失,應(yīng)由乙方全部承擔(dān)。
3、如因乙方在施工過(guò)程中造成本工程不合格或不產(chǎn)氣等重大質(zhì)量問(wèn)題,如需返工乙方應(yīng)付全部責(zé)任。
六、施工工期:
1、乙方應(yīng)在二O**年十月一日之前進(jìn)入工地施工。
七、安全生產(chǎn):
乙方在該工程項(xiàng)目的施工全部過(guò)程,必須充分注意安全,嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)操作法規(guī)》施工,指安全保障措施,杜絕一切大小安全事故的發(fā)生,如小事故,由乙方承擔(dān),如出現(xiàn)大事故,甲、乙雙方共同承擔(dān)。
八、其它:
1、本合同未盡事宜,甲、乙雙方共同商討,可簽補(bǔ)充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
【工程施工合同 (15篇)】相關(guān)文章:
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
道路工程施工合同04-25
景觀工程施工合同04-25
關(guān)于工程施工合同04-25
小型工程施工合同04-24
(薦)工程施工合同04-24
監(jiān)控工程施工合同04-21
護(hù)坡工程施工合同04-29