涂料施工合同--(范本合同)
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的`涂料施工合同--(范本合同)，歡迎大家分享。
甲方：______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，外墻使用“昱奎牌”乳膠漆進(jìn)行裝飾，并委托乙方施工，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：______。
二、工程地址：______ 。
三、工程內(nèi)容：外墻乳膠漆裝飾工程。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方必須嚴(yán)格按圖紙、說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方的監(jiān)督和檢查。
2、乙方施工確保顏色一致。
六、顏色：按照效果圖或雙方約定涂刷施工。
七、工期：本工程合同工期為_(kāi)_____天，（______年______月______日至______年______月______日）。
若遇下列情況之一工期可相應(yīng)順延；
1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；
2、夜間室外最低溫度低于5℃；
3、甲方未按合同撥付工程進(jìn)度款；
4、因雨、雪、大風(fēng)天氣影響工程進(jìn)度；
八、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、為乙方施工人員提供水、電、材料倉(cāng)庫(kù)及臨時(shí)住房（乙方不承擔(dān)費(fèi)用）；
2、及時(shí)向乙方支付工程進(jìn)度款，并協(xié)調(diào)乙方與職能部門(mén)的相關(guān)事宜；
3、及時(shí)組織對(duì)工程的竣工驗(yàn)收，并按合同規(guī)定辦好決算；
4、為乙方在此施工提供必要保護(hù)，不得有外來(lái)人員的干擾和破壞，并協(xié)助做好協(xié)調(diào)工作。
九、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、派一名施工隊(duì)長(zhǎng)在工地搞好現(xiàn)場(chǎng)管理，與甲方協(xié)調(diào)處理好有關(guān)問(wèn)題。
2、搞好安全施工，嚴(yán)格按施工操作規(guī)程進(jìn)行施工，若因乙方原因發(fā)生安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)；
3、乙方在施工中必須接受甲方及監(jiān)督部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)驗(yàn)收合格；
4、做到文明施工，杜絕各種違紀(jì)違法現(xiàn)象發(fā)生。
十、單價(jià)：外墻乳膠漆______元／m
十一、總造價(jià)：按實(shí)際涂刷展開(kāi)面積核算為準(zhǔn)。
十二、付款辦法：
1、本合同簽訂______天內(nèi)，甲方應(yīng)預(yù)付款______；
2、施工人員進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工時(shí)，甲方付款______；
3、膩?zhàn)訉邮┕ね戤�，涂刷底漆之前，甲方付工程款______元；
4、上兩遍乳膠漆施工時(shí)甲方付工程款______元；
5、工人施工完畢______天內(nèi)甲方進(jìn)行驗(yàn)收，并出據(jù)工程量結(jié)算單，逾期視為驗(yàn)收合格且以乙方結(jié)算為準(zhǔn)，驗(yàn)收合格______天內(nèi)甲方付清全部工程款。
十三、付款方式：
1、銀行帳戶(hù)結(jié)算：從銀行直接匯款到昱奎化工公司帳戶(hù)。
2、現(xiàn)金結(jié)算：結(jié)算人必須持有我公司的“工程結(jié)算委托書(shū)”才能進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
十四、違約責(zé)任：
1、甲方按合同約定的付款辦法及時(shí)辦理工程進(jìn)度款及完工結(jié)算，若甲方未按合同約定及時(shí)辦理，乙方可停工，并由甲方按未付款的______％/天支付違約金；
2、乙方質(zhì)量不合格的，負(fù)責(zé)無(wú)償修理和返工，其損失由乙方自行負(fù)責(zé)。
十五、其它：______。
十六、未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。
十七、合同一經(jīng)簽訂，具有法律效力，雙方認(rèn)真履行，互不違約。
十八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽章）：______乙方（簽章）：______
法人代表（簽字）：______法人代表（簽字）：______
身份證號(hào)碼：______身份證號(hào)碼：______
代表（簽字）：______代表（簽字）：______
聯(lián)系方式：______聯(lián)系方式：______
______年______月______日______年______月______日
【涂料施工合同--(合同)】相關(guān)文章：
涂料施工合同06-16
內(nèi)墻涂料施工合同07-29
涂料施工合同范本03-22
關(guān)于涂料施工合同模板07-10
防火涂料施工合同模板12-15
油漆涂料施工合同模板12-16
外墻涂料施工合同06-14
涂料施工合同15篇06-16
防水涂料施工合同06-24