怎么寫道路施工合同范本
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的怎么寫道路施工合同范本，歡迎閱讀與收藏。
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路交通安全設(shè)施施工的相關(guān)事宜協(xié)商一致，具體內(nèi)容如下：
一、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：
（二）工程地點(diǎn)：
�。ㄈ┕こ谭秶旱缆窐�(biāo)線施劃、道路標(biāo)志標(biāo)牌安裝，具體施工內(nèi)容見附圖。
�。ㄋ模┏邪绞剑喊ぐ稀�
�。ㄎ澹┎牧霞肮に囇a(bǔ)充說明見施工附圖。
二、合同工期及順延條件
�。ㄒ唬┦┕すて�
合同總工期以實際進(jìn)場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20__年11月25日。
�。ǘ┕て陧樠訔l件
1、甲方未能按約定提供施工圖紙；
2、設(shè)計變更或工程量增加；
3、因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時；
4、因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
�。ㄈ┮曳綕M足工期順延條件后1個工作日內(nèi)，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
（一）施工要求
1、甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工允許手續(xù)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)要求，無償為甲方設(shè)計施工規(guī)劃，在合同簽定后七個工作日內(nèi)，將規(guī)劃方案提交甲方。
3、乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場。
4、乙方嚴(yán)格按照施工圖紙中的'要求進(jìn)行采購和加工，并提相關(guān)材料供質(zhì)量保證書。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
�。ǘ┌踩�
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。
四、工程質(zhì)量、驗收及質(zhì)保
�。ㄒ唬┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照《鋼筋混凝土設(shè)計規(guī)范》GBJI0—87、《公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)臵規(guī)范》JTGD82—20__明確要求施工，保證工程質(zhì)量。
�。ǘ┕こ舔炇�
1、乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達(dá)甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內(nèi)書面回復(fù)乙方，并另行商定驗收日期。
2、甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。
3、自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內(nèi)辦理工程移交完畢。
�。ㄈ┕こ藤|(zhì)保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內(nèi)為工程質(zhì)保期，乙方對工程負(fù)責(zé)保修，質(zhì)保期內(nèi)除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費(fèi)、人工費(fèi)等所有費(fèi)用，由乙方全部承擔(dān)，質(zhì)保期屆滿后，乙方提供終身維護(hù)服務(wù)。
五、合同金額及費(fèi)用結(jié)算
�。ㄒ唬┖贤痤~：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2，836，483元。
�。ǘ┳院贤炗喓笪鍌�工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進(jìn)度款。
�。ㄈ┳栽O(shè)施安裝完成后七個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進(jìn)度款。
�。ㄋ模┳怨こ炭⒐を炇蘸细翊稳掌鸲畟�工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進(jìn)度款。
�。ㄎ澹┖贤傤~的5%作為質(zhì)保金，保修期壹年，在質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，甲方于質(zhì)保期界滿后十個工作日內(nèi)，將質(zhì)保金全額支付給乙方。
六、違約責(zé)任
（一）甲方違約
因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進(jìn)度款，造成乙方工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)因工期延誤產(chǎn)生的材料保管、誤工等附加費(fèi)用。
�。ǘ┮曳竭`約
1、除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規(guī)定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2、因乙方造成工程質(zhì)量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔(dān)因此給甲方造成的各項損失。
3、乙方施工過程中未按安全生產(chǎn)規(guī)范要求，造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應(yīng)盡量協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。
八、附則
�。ㄒ唬┍竞贤皇剿姆荩�、乙雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章后生效。
�。ǘ┍竞贤幢M事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等效力。
（三）合同附件
1、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；
2、施工圖紙；
3、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件。
甲方：_________乙方：_________
___年___月___日___年___月___日
【怎么寫道路施工合同】相關(guān)文章：
道路施工通告怎么寫09-07
道路施工通告怎么寫-通告02-22
怎么寫道路施工合同范本03-14
道路施工合同07-11
道路施工合同06-09
鄉(xiāng)村道路施工合同06-18
道路施工合同模板06-27
規(guī)范道路施工合同07-12
道路施工采購合同02-07