建筑工程防水施工合同
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,它可以保護民事法律關(guān)系。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編為大家整理的建筑工程防水施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
發(fā)包人(甲方):______________
承包人(乙方):______________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定,本著平等、公平、互惠、互利的原則,結(jié)合本工程具體事宜,經(jīng)雙方協(xié)商訂立此合同,當事人雙方必須全面履行此合同規(guī)定的義務(wù)及責任,任何一方不得擅自變更或解除。
一、工程概況
1、工程名稱:__________住宅房屋外墻滲水維修
2、工程地點:___________________
3、承包方式:包工包料
二、工期要求:工期自____________年_______月_____日至____________年_____月_____日,施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。
三、承包范圍:
1、材料乙方自購
2、使用材料:彩色有機硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑。
四、處理方法:
1、外墻裂縫滲水處理
、偈褂貌牧希翰噬袡C硅防水涂料及嵌縫帶。
、谑┕し椒ǎ阂砸徊既糠ㄊ┕,第一遍有機硅涂料刷完裂縫后,將嵌縫帶沿裂縫處貼實,隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結(jié)合,嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用,增強防水層彈性。
③工藝流程:用毛刷和膩子刀清理外墻基面上的灰塵及附著物,施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。
2、外墻瓷磚裂縫滲水處理
、偈褂貌牧希簾o色拒水溶液和速疑型堵漏劑。
、谑┕し椒ǎ簩⒋纱u接縫處的細微小洞用堵漏劑填實后,將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上,溶液在四小時后即形成一層透明防水隔離層,本溶液防水能保留原瓷磚顏色。
、酃に嚵鞒蹋河妹⒑湍佔拥秾⑼獗砻媲謇砀蓛簦┕と藛T用吊繩及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、質(zhì)量要求:
1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底,按照施工工藝進行規(guī)范施工,做到
確保優(yōu)良工程。
2、保質(zhì)期______年,保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的`質(zhì)量問題由甲方出資維修。
六、結(jié)算價格及付款方式:
1、施工價格及要求:根據(jù)雙方協(xié)商勝大花a區(qū)一期住宅按住戶簽字認可后的工程量維修費用¥________________元每戶;____________一期住宅按_______________元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據(jù)《屋面防水工程技術(shù)規(guī)范》及《防水涂料技術(shù)規(guī)范》之標準進行施工。
2、付款方式:_____維修施工時料費及人工費由乙方預(yù)支,工程結(jié)束后的________月后內(nèi)結(jié)清維修工程款的90剩余維修款做為維修保證金,在保修期結(jié)束后的兩個______月內(nèi)支付。
七、本工程在施工過程中,甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全,出現(xiàn)任何責任事故均由乙方負責。
八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成經(jīng)雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。
九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本合同一式4份,甲乙雙方各執(zhí)2份。
十一、未盡事宜,另行協(xié)商。
發(fā)包人(蓋章):__________承包人(蓋章):___________
負責人(簽字):___________負責人(簽字):___________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:___________
簽定日期:___________年______月______日
【建筑工程防水施工合同】相關(guān)文章:
防水施工合同05-26
屋頂防水施工合同06-12
防水堵漏施工合同06-12
防水維修施工合同06-16
屋面防水施工合同05-01
簡單防水施工合同06-13
防水施工合同通用07-19
防水施工維修合同08-11
樓頂防水施工合同06-23