簡易施工合同集錦15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的簡易施工合同，希望能夠幫助到大家。
簡易施工合同1
發(fā)包人(甲方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號：
承包人(乙方)：
地址：
法定代表人：
開戶行及帳號：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下合同：
(本合同中內(nèi)容不可空白不填，若無某一方面的規(guī)定，需注明“無”。)
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內(nèi)容：
1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、總價包干的方式承包上述工程。
第2條雙方一般責(zé)任
2.1甲方責(zé)任
1)提供工程的設(shè)計圖紙及技術(shù)資料;
2)組織有關(guān)設(shè)計及監(jiān)理單位對乙方現(xiàn)場施工技術(shù)人員進行圖紙會審及技術(shù)交底;
3)對工程的材料材質(zhì)進行檢驗。
2.2乙方責(zé)任
1)乙方負責(zé)做好施工場地建筑物、構(gòu)筑物和地下管線及其他設(shè)施的保護，因乙方原因造成損壞的，乙方應(yīng)自費負責(zé)修復(fù)至初始狀態(tài)。
2)因乙方過失致使甲方遭受經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)全數(shù)補償。
3)根據(jù)施工圖、設(shè)計意圖及規(guī)范要求編制施工組織設(shè)計，進行按質(zhì)按時的施工。
4)對進場的材料及半成有品應(yīng)出廠合格證和質(zhì)檢報告單，并對材料及半成品加強保管，杜絕材料及半成品的損傷。
5)乙方負責(zé)在工程施工、竣工及保修的整個過程中施工現(xiàn)場全部人員的安全。除因甲方、甲方代表或雇員的行動或過失而造成的傷亡外，甲方不承擔(dān)乙方或其分包單位雇用的工人或其他人員的傷亡賠償或補償責(zé)任。
6)乙方負責(zé)整個工程施工至工程竣工交驗前的施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作及所施工工程和安裝的全部設(shè)備的成品、半成品保護。工程竣工驗收前的所有工程及設(shè)備的成品或半成品的破壞、損壞或設(shè)備及部件的丟失，乙方均應(yīng)無償承擔(dān)修復(fù)或更換或賠償責(zé)任。
7)乙方在工程結(jié)束后，向甲方提交竣工資料及竣工圖一式陸份
第3條工期
3.1本工程開工日期：
竣工日期
總工期(日歷天數(shù))：
3.2除合同條件約定外，如在本合同條款約定開工時間內(nèi)，因甲方原因不能按期開工的，可延期開工，工期順延。
第4條質(zhì)量
4.1質(zhì)量等級：本工程要求達到的質(zhì)量等級為合格，依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》和乙方提供的樣品驗收。
4.2因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求，乙方負責(zé)無償返修,并賠償甲方因此而造成的經(jīng)濟損失，且此類返工工期不予順延。
第5條合同價款與支付
5.1合同總價：
本工程合同價價。
5.2結(jié)算方式
結(jié)算方式:本工程范圍內(nèi)總價包干、不需結(jié)算。
5.3工程款支付：
1)工程竣工驗收合格后向乙方支付至合同價的95%。
2)其余5%作為工程質(zhì)量保修金，在工程保修期滿后結(jié)清，保修金不計利息。
第6條爭議和違約
6.1雙方發(fā)生合同爭議，應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均同意向發(fā)包方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
6.2違約責(zé)任：
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。賠償因此給乙方造成的直接經(jīng)濟損失，造成工期延誤的，應(yīng)相應(yīng)順延。
乙方未按合同約定履行自己的各項義務(wù)，致使工程不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達不到本合同條款及工程設(shè)計和規(guī)范要求，或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給甲方造成的經(jīng)濟損失。
第7條工程保修
7.1本工程保修期規(guī)定如下：
本合同工程的質(zhì)量保修期為工程竣工驗收之日起一年。
7.2保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起算。
保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到保修通知后的5日內(nèi)派人修理。否則，甲方可以委托其他單位和人員修理，所發(fā)生費用從預(yù)留保修金中支付。
保修期內(nèi)因工程質(zhì)量及其他乙方原因造成的返修費用，甲方在保修金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的費用支出，由甲方承擔(dān)。
7.3保修期滿，甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的費用支出后，將剩余的保修金在期滿后10日內(nèi)支付給乙方。
第8條不可抗力
在合同生效后至履行完畢前，任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)在不可抗拒的情況發(fā)生后5天內(nèi)向?qū)Ψ揭詴嫘问教岢霾荒苈男谢蛘卟荒芡耆男泻贤行ёC明的報告，對方在收到報告后5天內(nèi)予以確認，經(jīng)雙方協(xié)商后允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承擔(dān)違約責(zé)任;但逾期履行過程中發(fā)生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力為理由不履行合同。
第9條合同份數(shù)
8.1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，若雙方簽字蓋章時間不一致，以后簽字蓋章一方時間為合同生效時間，有效期至雙方履行完畢所有義務(wù)止。
8.3合同一式陸份，甲、乙方各執(zhí)叁份。
8.4本合同的簽定地點為：
發(fā)包人：
承包人：
代表：
代表：
蓋章：
蓋章：
日期：
日期：
簡易施工合同2
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照建筑市場勞務(wù)分包的相關(guān)法規(guī)及規(guī)定，通過友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
1、甲方作為總承包公司承攬了工等分部工程的勞務(wù)分包給等人，負責(zé)人作為乙方代表，負責(zé)履行本合同的全部條款。
2、本合同按照勞務(wù)分包的原則，乙方在施工期間，服從甲方及甲方派駐工地現(xiàn)場項目經(jīng)理部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮，乙方必須無條件遵守甲方項目經(jīng)理部制定的一切規(guī)章制度、施工規(guī)范，以及安全生產(chǎn)、文明施工等相關(guān)的規(guī)定。
3、乙方及進場施工的所有人員必須遵紀守法，如有違法亂紀的行為，乙方承擔(dān)所有的直接和間接的責(zé)任和產(chǎn)生的一切后果。本合同則自動失效，甲方有權(quán)把乙方清出施工現(xiàn)場，乙方不得干擾甲方正常的工作。
4、乙方勞務(wù)分包的分部工程具體內(nèi)容為：
(1)地面磚、零星大理石、地面石材人工費單價：13元/平方米(含主輔材料上力費)
(2)樓梯踏步人工費單價：17元/平方米(含主輔材料上力費)
(3)石材踢腳線人工費單價：20元/米、(含主輔材料上力費)
(4)窗臺板人工費單價：6元/米(含主輔材料上力費)
(5)墻面磚人工費單價：12元/平方米(有縫)15元/平方米(無縫)(含主輔材料上力費)膠貼，掛貼，濕貼
25元/平方米(大理石、大磚，文化石)
(6)敲墻24墻22元/平方米(含運出指定場所)12墻：12元/平方米(含運出指定場所)拆瓷磚12元/平方米，拆大理石按點工算。
(7)砌墻24墻：22元/平方米12墻：15元/平方米抹灰：5元/平方米，拆浴池按立方計算。
(8)零星活另算項目經(jīng)理提供工作量零星砌墻：15元/平方米，干掛大理石：40元/平方米≤10平方米，50元/平方米。
(9)澆地坪：清澆坪4元/平方米，毛澆2元/平方米。
(10)挖洞，挖洞按頂額主方按實結(jié)算。鏟墻皮滾膠水1.5元/平方米，打毛滾膠水8元/平方米。
注：以上結(jié)算面積按照施工平面面積為準
以上價格含工地由泥瓦工范疇做的雜事，即單價包干制
以上價格含主材搬運費
5、甲方按照實測面積和單價跟乙方結(jié)算，如有未列項目，雙方友好協(xié)商;乙方自行承擔(dān)施工工具、損耗、拖線板、伙食等;住宿由乙方統(tǒng)一安排，住宿費、水電費由乙方按實結(jié)算;
乙方分包工程的裝飾材料送貨到施工現(xiàn)場，由乙方負責(zé)卸貨，搬運至工作面或料庫;
乙方負責(zé)清理自己工作面的衛(wèi)生及施工垃圾袋裝化到指定場所;甲方提供腳手架、安全防護及施工電源;
乙方必須按照甲方要求，統(tǒng)一服裝、佩帶安全帽、上崗證，甲方按照實際成本收取押金，待工程結(jié)束后，乙方統(tǒng)一退還，拿回押金，如有丟失或損壞甲方扣除相應(yīng)的費用;
乙方在施工現(xiàn)場如有違反施工操作流程及規(guī)章制度的行為，甲方可以按照規(guī)定處罰;具體標準：
A、不按規(guī)定著裝，佩帶安全帽，上崗證(或胸卡)每人每天每違反其中一項罰款50元;
B、
不按規(guī)定作好安全防護，插座，拖線板不按規(guī)定安裝，每違反一次罰50元，并在安全員監(jiān)督下更換合格，因違反安全規(guī)程產(chǎn)生后果，乙方自行承擔(dān)費用和責(zé)任;
C、產(chǎn)生生活垃圾每次罰款100元，隨地小便一次罰款500元，隨地大便一次罰款1000元;
D、吸煙或游煙每人每次罰款100元;
E、
不按規(guī)定作息時間上下班，一次罰款50元;分包負責(zé)人違反一次罰款500元;如有請假，提前三天，待項目經(jīng)理部批準方可。(本工程作息時間：上午7：30—11：30，下午12：30—17：30，晚班18：30-22：00)
F、鬧事斗毆，醉酒上班一次罰款200元;(工地或宿舍嚴禁喝白酒)
G、不按規(guī)定清除分包所產(chǎn)生的建筑垃圾袋裝化到指定場所，一次罰款50元;
H、甲方根據(jù)施工現(xiàn)場增加處罰條款，保留處罰的權(quán)利;
6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活費標準支付乙方的工資，但支付總額不得超過乙方完成工作量的50%，待工程結(jié)束時;甲方支付乙方工資到完成工作量的80%;待工程驗收合格后，甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5
%待一年質(zhì)保期到達時結(jié)清。
7、乙方承攬的分部工程的施工，甲方按照《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(GB50210-20__)《電氣照明施工驗收規(guī)范》《給排水施工驗收規(guī)范》進行驗收，同時符合業(yè)主及監(jiān)理的驗收標準。甲方根據(jù)施工規(guī)范和管理制度對乙方進行按下列條款處罰或獎勵。
(1)進場特殊材料由乙方負責(zé)保管，如有損壞、丟失，費用由乙方承擔(dān);
(2)因乙方施工質(zhì)量問題和安裝結(jié)束后造成的返工、整改，乙方除自己承擔(dān)人工費外，同時賠償甲方所損失的材料費用;
(3)乙方安裝的材料損失，超出定額外的部分由乙方承擔(dān)，小于定額規(guī)定的甲方給予乙方補償;
(4)乙方在未經(jīng)項目部的許可，被發(fā)現(xiàn)偷拿材料，以一罰十;私自拿出施工現(xiàn)場的材料每次罰5000元;
(5)乙方必須按照施工進度調(diào)配人員，保證總體施工進度，乙方施工工期不按規(guī)定執(zhí)行的每超出一天罰款一千元;
(6)公司共用工具不經(jīng)項目部同意，私自拿用或損壞的，乙方照價賠償。
(7)乙方的人身傷亡等發(fā)生的賠償責(zé)任及費用與甲方無關(guān)由乙方自己承擔(dān)。
(8)乙方完成自己承擔(dān)的分部工程后，必須按照驗收規(guī)范進行班組分專業(yè)自檢，認為自檢合格后，報甲方項目部驗收，項目部提出整改意見，乙方必須無條件配合整改，項目部報業(yè)主監(jiān)理驗收，乙方能一性通過驗收，甲方根據(jù)乙方所承攬分部工程的分額，酌情進行獎勵。
8、乙方必須按照施工進度調(diào)配人員，保證總體施工進度，否則甲方有權(quán)對乙方進行資金上的處罰，乙方所有施工人員必須接受甲方的技術(shù)、安全生產(chǎn)交底后方能施工;在施工過程中如發(fā)生質(zhì)量及安全問題責(zé)任及費用由乙方承擔(dān)。
9、由于裝飾工程的.特殊性，因乙方施工質(zhì)量問題造成的返工、整改，乙方除自己承擔(dān)人工費外，同時賠償甲方所損失的材料費用;由于業(yè)主及甲方小面積的修改，乙方本著長期合作的前提，乙方人工不計費，幅度控制在15個工內(nèi);如有超出，甲方按實結(jié)算。
10、乙方按照圖紙及項目經(jīng)理部的要求施工，分部工程如有疑問，乙方必須事先請示，待認可后方可施工;甲方在分部工程施工前，有權(quán)對圖紙及施工節(jié)點提出修改，按實結(jié)算，乙方不得異議。
本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
雙方本著同舟共濟的精神，圍繞質(zhì)量、進度、成本客戶滿意度四個原則，努力完成好合同所約定的內(nèi)容。
本合同一式三份，甲方、乙方及項目經(jīng)理部各執(zhí)一份。
甲方：
乙方(代表)：
項目經(jīng)理(代表)：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
時間：
時間：
簡易施工合同3
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程
二、工程地點： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總?cè)諝v天數(shù) 10 天
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用.
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
簡易施工合同4
發(fā)包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：_____________
1.2工程地點：_____________
1.3承包范圍：衛(wèi)生間
1.4承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。
1.5工期：本工程自_____________年_____________月_____________日開工，于_____________年_____________月_____________日竣工。
1.6工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保甲方衛(wèi)生間防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照海南防水工程新規(guī)范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求……
1.7工程造價：衛(wèi)生間防水每平方30元，結(jié)算時按實際面積結(jié)算。
2.1應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
2.3甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。
3.1參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
3.5應(yīng)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負責(zé)。(包括對于樓下造成的損失)
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________
代表人：_____________代表人：_____________
電話：_____________電話：_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
簡易施工合同5
甲方：
乙方：
甲方擬在市鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結(jié)構(gòu)，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實量面積計價。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進度乙方應(yīng)提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工（包建房）采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計價價格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算，每平方米為元（第一層至第三層按實量面積計算，屋頂按第三層的一半計算）。
第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標準施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進度計算，第一層至第三層付人民幣元（大寫萬千百元整），房屋落成完工驗收合格后付人民幣元（大寫萬千百元整），余人民幣元（大寫萬千百元整）作為房屋質(zhì)量保證金，至年月日止，如無質(zhì)量問題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員（包括磚匠工、木工）等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應(yīng)積極采取安全措施，確實抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字（手�。阂曳胶炞郑ㄊ钟。�
日期：日期：
簡易施工合同6
發(fā)包人：_________________(以下簡稱甲方)
承包人：_________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。()
一、工程項目
1、工程名稱：__________________________混凝土道路
2、工程地點：_________________________
3、承包范圍：__________________________米混凝土道路
4、承包方式：_________________包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：_________________合同總價款_________萬元。
二、技術(shù)要求
1、路面為_________cm厚C_________水泥混凝土路面，寬_________米。
2、_________cm厚_________：_________________7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作：_________________
負責(zé)場地三通一平;
2、承包人主要工作：_________________
負責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。(]承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的_________%。工程質(zhì)量保證金為總造價的_________%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：_________________
乙方：_________________
_________年_________月_________日
簡易施工合同7
工程名稱：工程地點：發(fā)包人：承包人：
發(fā)包人：(全稱)承包人：(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發(fā)包人承包人就本工程施工有關(guān)事項達成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：工程立項、規(guī)劃批準文件號：資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：____天。擬從_____年_____月_____日開始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款
合同總價(大寫)：____元;
(小寫)：____元。 項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預(yù)算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按招標文件約定的期限和方式支付工程價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
本合同訂立時間：_____年_____月_____日
本合同訂立地點：發(fā)包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于后生效。
本合同共六份，雙方各執(zhí)三分。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)
簡易施工合同8
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點： ____縣固村鎮(zhèn)
3、承包方式:
4、承包范圍： 建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構(gòu)件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方：
(1)工程開工前負責(zé)做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底;
(3)委派 為現(xiàn)場代表，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督、 檢查，負責(zé)簽證，核實工程量及進度報表以及負責(zé)甲方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。
2、承包方：
(1)負責(zé)施工區(qū)域的臨時設(shè)施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設(shè)計和施工方案;
(4)委派 為現(xiàn)場代表，負責(zé)工程施工質(zhì)量，施工安全，提供工程進度報表以及負責(zé)乙方應(yīng)該承擔(dān)的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開工日期： 竣工日期：________年____月____日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)：____日歷天 。 在施工中，如遇下列情況，可順延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更，而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因，導(dǎo)致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項目和內(nèi)容不能繼續(xù)履行。承包方應(yīng)妥善做好已完工工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，并按發(fā)包方要求將所屬機械設(shè)備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應(yīng)由甲乙雙方及時協(xié)商，簽字生效。
四、質(zhì)量標準 工程質(zhì)量標準：達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
3、承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)要求承包人拆除和重新施工，承包人應(yīng)按發(fā)包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
五、材料供應(yīng)
1、該建筑所需的材料由承包方負責(zé)采購(供貨單位及價格、數(shù)量須經(jīng)發(fā)包方書面確認)，承包方購回的材料，必須具有出廠合格證，經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責(zé)任由承包方全部負責(zé)。
2、承包方采購材料，經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應(yīng)無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責(zé)，并追究其違約責(zé)任。
六、安全施工：
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應(yīng)按工程建設(shè)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定組織施工，采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責(zé)，與發(fā)包人無關(guān)。承包人施工期間應(yīng)對工地有關(guān)作業(yè)人員進行安全保險，費用由承包人承擔(dān)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
七、 合同價款與結(jié)算： 總合同價款約150萬元。本工程結(jié)算：
(1)套用____省________年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額____省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差)，以此為取費基礎(chǔ)綜合取費，費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執(zhí)行贛建價8號文件：建筑、安裝、市政、市政設(shè)施養(yǎng)護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)發(fā)票 。
八、 工程款的支付： 承包人完成主體工程后，經(jīng)發(fā)包方驗收合格后____日內(nèi)，付至已完工程價款的75%;承包人完成內(nèi)、外墻等初裝修后，經(jīng)發(fā)包方驗收合格后____日內(nèi)，付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質(zhì)保金，工程質(zhì)保金在工程竣工驗收合格后________年內(nèi)無息付清。
九、 竣工驗收
1、工程竣工后，承包方應(yīng)在竣工驗收5天前，向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內(nèi)，組織有關(guān)人員進行驗收。發(fā)包方無正當(dāng)理由不組織驗收并在5天內(nèi)不提修改意見，亦不批準驗收報告，工期順延。 竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責(zé)任
1、發(fā)包方責(zé)任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結(jié)構(gòu)及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責(zé)任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理，遵守發(fā)包方管理規(guī)定，承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設(shè)臨時設(shè)施，不亂搭、亂放，做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險，在施工過程中做好安全防護，確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的，承包人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔(dān)施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、道路、樹木等保護工作，如有損壞，由承包方負責(zé)賠償。
(7)承包人負責(zé)工程成品及設(shè)備的保護，做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門批準，不得改動原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
十
一、違約責(zé)任
1、發(fā)包方逾期付款的，每逾期____日按應(yīng)付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金，承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的，發(fā)包人有權(quán)將剩余工程另行發(fā)包，所需費用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承擔(dān)。此外，發(fā)包人有權(quán)按照合同總價的20%追究承包人的違約責(zé)任，有權(quán)要求承包人無條件退場，已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責(zé)任及其他責(zé)任由承包人承擔(dān)，承包人并應(yīng)賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應(yīng)返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格，發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責(zé)任，給發(fā)包人造成其他損失的，發(fā)包人有權(quán)向承包人追究賠償責(zé)任。
5、本工程承包方不得轉(zhuǎn)包，若發(fā)現(xiàn)承包方違約，發(fā)包方有權(quán)責(zé)令承包方立即退場，并賠償發(fā)包方的一切損失。
十
二、爭議解決方式
雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時：
本合同發(fā)生爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決。也可由____縣建設(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，由發(fā)包人所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
十
三、合同生效
合同訂立時間：________年____月____日 合同訂立地點： XX豪庭售樓部
本合同一式四份，發(fā)包方執(zhí)二份，承包方執(zhí)二份，經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簡易施工合同9
發(fā)包人(以下簡稱甲方)：_____________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
承包人(以下簡稱乙方)：_____________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、工程范圍和內(nèi)容：__________________。
三、施工地點：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日;
2、竣工：____年___月___日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價款：共計_______人民幣元(大寫：_________________元整)。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的____%，計____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
八、質(zhì)保期：____年，自完成驗收之日起算。
九、工程質(zhì)量及驗收：
本合同項工作內(nèi)容應(yīng)滿足國家相關(guān)工程施工規(guī)范以及驗收標準的要求，雙方應(yīng)及時進行驗收，乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量合格。
十、甲方的責(zé)任：
1、協(xié)助乙方開展項目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術(shù)交底;
2、對乙方工作進行檢查，與乙方一起協(xié)商制定安全生產(chǎn)，文明施工的規(guī)范;
3、工程竣工時，及時驗收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責(zé)任：
1、按時完成施工工程，保證質(zhì)量經(jīng)得起檢驗，如出現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，需要返工，則由乙方承擔(dān)返工需要的一切費用;
2、服從甲方和相關(guān)部門的檢查、管理，遵守法律法規(guī)的規(guī)定;
3、安排具有資質(zhì)的工人進行施工，安全、文明施工;
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
十三、其他：
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等效力。
甲方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
乙方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
簡易施工合同10
建設(shè)單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設(shè)質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)就通組道路建設(shè)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議。
一、工程建設(shè)規(guī)模
通組道路長 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價（大寫） 。
二、工程質(zhì)量
乙方要嚴格按照工程施工技術(shù)規(guī)范進行施工，加強施工原材料和施工質(zhì)量控制，強化工程施工現(xiàn)場管理，主動接受區(qū)交通局和鎮(zhèn)政府或街辦管理人員的監(jiān)督，確保工程質(zhì)量通過區(qū)交通局驗收合格。
工程施工結(jié)束，乙方必須完善工程建設(shè)資料，并裝訂成冊，以備驗收
工程質(zhì)量保修期2年，保修期間所發(fā)生的維修費用由乙方自行承擔(dān)。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結(jié)束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責(zé)任
乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發(fā)生一切安全責(zé)任事故，由乙方負責(zé)處理，與甲方無關(guān)。
六、廉政責(zé)任
甲、乙雙方應(yīng)共同自覺遵守國家有關(guān)廉潔自律的相關(guān)規(guī)定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表簽字：
日期： 乙方代表簽字： 日期：
簡易施工合同11
建設(shè)單位(全稱)： (以下簡稱甲方)
施工單位(全稱)： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立本合同，條款如下：
經(jīng)甲乙雙方同意，甲方將本村自來水工程承包給乙方，工程總價 元。
一、質(zhì)量標準：
甲方要求乙方保質(zhì)保量，在保質(zhì)期一年內(nèi)，乙方無償保修;一年后出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方予以修理，甲方付維修費。
二、結(jié)算方式：
1、乙方材料到位，甲方付給乙方材料費總價的 %。
2、經(jīng)上級有關(guān)部門驗收合格，工程按裝結(jié)束后，甲方付給乙方工程總價的剩余部分，留 元作為質(zhì)保金。
3、一年之內(nèi)質(zhì)量沒有問題，甲方把 元質(zhì)保金全部付給乙方。
三、違約責(zé)任：
1、甲方工程如出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)及時修理，如不及時修理，扣工程總價的 %。
2、甲方必須按規(guī)定時間付款，如不及時付款，按工程總價的 %付給乙方違約金。
3、工程有關(guān)材料因人為破壞，損失由甲方負責(zé)。
4、在施工當(dāng)中，甲方負責(zé)乙方的安全安裝。
以上責(zé)任甲乙雙方共同遵守，本合同在進行過程中，如有爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
簡易施工合同12
甲方：
乙方：
為了促進永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經(jīng)協(xié)商同意甲方的路面工程施工任務(wù)分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權(quán)益，特訂立如下協(xié)議，希雙方共同遵守。
一、 工程施工項目：
1. 墊層鋪碎石20cm厚
2. 鋪設(shè)15cm厚水泥穩(wěn)定層
3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設(shè)備維修由乙方負責(zé)。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的方式，乙方負責(zé)前后臺施工所需要的機械設(shè)備排插一臺，攤鋪機一臺，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方提供)。
三、 雙方責(zé)任：
1. 甲方負責(zé)提供料場攪拌場地，提供水到攪拌站(水電費由甲方負責(zé))。配備技術(shù)人員電工一名。
2. 乙方應(yīng)按照施工技術(shù)規(guī)范要求及安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進行施工，若未按照規(guī)范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔(dān)。
3. 甲方應(yīng)協(xié)商好當(dāng)?shù)鼐用耜P(guān)系，維護好乙方人員的正常施工和合法權(quán)益。
4. 乙方人員進場后應(yīng)遵守甲方一切規(guī)章制度，按甲方現(xiàn)場管理人員要求保質(zhì)、保量進行施工。
5. 工程計量按乙方施工實際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為依據(jù)，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價計算結(jié)算給乙方。
6. 甲方應(yīng)按乙方工程進度所需材料按時到位。
7. 不在合同內(nèi)的工程項目，甲方應(yīng)按乙方所做的實際工程量進行按實結(jié)算，付清項目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方開工后按進度每完成500米工程進度，甲方應(yīng)付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個月內(nèi)付清。
2. 若因甲方工程進度未按時到位，造成乙方停工，乙方有權(quán)退場，并賠償工人誤工費。
五、 安全施工：
1. 乙方應(yīng)按照安全規(guī)程進行施工作業(yè)，樹立“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針，本著“誰承包，誰負責(zé)“的安全職責(zé)，在施工過程中屬于乙方責(zé)任事故由乙方負責(zé)。
2. 本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應(yīng)由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。
本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
簡易施工合同13
發(fā)包方，甲方：
承包方，乙方：
第一條 工程概況
1、在甲方的指定地點 至 維修整治 m長的毛面公路，其中 0。5km的新挖里面，新挖有效路面寬度為6米，須用塊石鋪墊路面，壓路機碾壓。
2、邊溝清理（路邊邊溝兩邊計量為一邊）
3、手擺片石（平均填坑厚度為0.2米、寬度為1.5米）
4、使用35碎石（用碎石+花泥調(diào)平）。
5、乙方必須保證 建設(shè)施工及 村道公路硬化工程施工的公路運輸通暢。
第二條 承包方式及雙方工作職責(zé)
1、采用固定單價法雙包，即包工、包料。
2、甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進度進行全程監(jiān)督，負責(zé)民爆物品的購買、保管、由專業(yè)放炮員裝藥放炮，并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進行協(xié)調(diào)工作。所有費用由乙方自行承擔(dān)。
3、新開挖路段（ ）的棄土不得向外及越溪河內(nèi)傾倒，向外傾倒所導(dǎo)致的經(jīng)濟損失一切由乙方負責(zé)。
4、乙方嚴格按照合同的規(guī)定，采用甲方認可的合格材料進場施工，接受甲方代表的監(jiān)督，并做好安全包圍和垃圾清運工作，否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔(dān)。輛及行人的安全負責(zé)。
5、涉及農(nóng)民占地補償及附作物的賠償全部由乙方承擔(dān)； 地段的占地及附作物的處理由乙方聯(lián)系 協(xié)調(diào)。
第三條 安全施工及工程日期
1、乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等，以及相關(guān)法律、法規(guī)《建筑工程管理條例》等國家相關(guān)的法律法規(guī)；雙方本著誠實信用，進行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設(shè)立安全警示標志，對車公平合理，互惠互利的原則，簽訂毛面公路施工協(xié)議（注：1。所有工程管理費用和稅收一并在內(nèi)）；甲乙雙方共同達成如下協(xié)議：
2、由于乙方違反以上條款，違反安全施工和操作規(guī)程及相關(guān)法律法規(guī)而造成的一切安全事故，由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償和法律責(zé)任。
3、按照村級公共服務(wù)和社會管理相關(guān)規(guī)定，自簽訂合同之日起至20xx年3月10日完工（其中：新開挖路段必須在簽訂合同后六天內(nèi)完成）。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤，其完工期限順延。
第四條 驗收及付款方式
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質(zhì)量驗收合格后按照村級公共服務(wù)文件知道精神付款，工程總費用為： 萬元整（￥元）；開工一星期后付工程總款的10%，工完驗收合格后付總款的80%，余10%在一年后全部付清，保證金1萬元，工程完工后退還乙方。
第五條 違約責(zé)任
如單方違約，罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式二份，經(jīng)甲、乙雙方代表簽字之日起生效，同具法律效力。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方：
法人代表：
承包方：
法人代表：
年月日：
簡易施工合同14
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，為明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確保工程順利完成，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程內(nèi)容：
二、工程合同造價
本工程共計 ㎡，單價 元/㎡，合計 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程價款的支付與結(jié)算
在乙方施工任務(wù)完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙雙方責(zé)任
�。ㄒ唬┘追�
1、配合乙方遷移一切影響施工的障礙物，幫助乙方協(xié)調(diào)所需用土、沙方。
2、待工程結(jié)束后，負責(zé)組織有關(guān)人員進行驗收。
3、定期不定期對工程施工進行質(zhì)量檢測。
（二）乙方
1、嚴格按照合同、工程技術(shù)標準及工程質(zhì)量管理要求組織施工。
2、工程完成經(jīng)業(yè)主等有關(guān)單位驗收合格交付為準，如出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負責(zé)維修賠償。
3、施工期間無條件服從甲方及監(jiān)理部門的監(jiān)管。
4、保證所有施工機械符合施工要求。
六、安全施工與檢查
乙方應(yīng)遵守安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。甲方不得要求乙方違反安全規(guī)定進行施工，因甲方導(dǎo)致的安全事故，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)本著相互諒解的原則，隨時協(xié)商解決。因協(xié)商無效，提交新野縣人民法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
年 月 日
簡易施工合同15
發(fā)包方（以下稱甲方）：
法定代表人：
承包方（以下稱乙方）：
法定代表人：
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：_____________________________。
二、建筑面積（工程形式）：__________________。
三、施工地點：______________________________。
四、工期：
1、開工：____年___月___日；
2、竣工：____年___月___日；
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價款：共計_______人民幣元。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的____%，計____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
八、質(zhì)保期：____年。
九、工程質(zhì)量及驗收：
本合同項工作內(nèi)容應(yīng)滿足國家相關(guān)工程施工規(guī)范以及驗收標準的要求，質(zhì)量合格。
十、甲方的責(zé)任：
乙方自行解決施工過程中所需要的水源、電源和運輸?shù)缆穯栴}；甲方協(xié)助消除妨礙乙方施工的障礙物；
十一、乙方的責(zé)任：
1、按照合同所規(guī)定的施工內(nèi)容進行施工，確保工程質(zhì)量，按照合同規(guī)定的時間如期完工和交付使用。
2、在國家規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于乙方責(zé)任的工程質(zhì)量問題，免費無償修理。
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等效力。
發(fā)包方：
法定代表人：
_____年___月___日
承包方：
法定代表人：
_____年___月___日
【簡易施工合同】相關(guān)文章：
簡易施工合同11-04
正規(guī)簡易施工合同07-07
工程簡易施工合同07-14
工地施工合同簡易09-06
簡易板房施工合同09-08
簡易道路施工合同09-07
簡易建筑施工合同12-12
關(guān)于施工合同的簡易范本06-27
簡易工程施工合同06-27
簡易施工合同范本01-29