小工程施工合同書通用
現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的小工程施工合同書通用，歡迎大家分享。
小工程施工合同書通用1
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及____省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為：
元整
5、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合____省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則：按____省住房和城鄉建設廳文件湘建價406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-), 《____省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《____省建設工程計價辦法》,《____省修繕定額》、《____省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、《____省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按____省住房和城鄉建設廳文件湘建價237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200或200以上(以____市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的.工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿________年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
小工程施工合同書通用2
甲方：
乙方：
甲方愿將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經雙方充分協商一致，達成如下協議：
一、承包內容：_____________________
二、承包價格：承包價格參考《零星項目價目表》。
三、結算方式：乙方施工完畢驗收合格7天后方可結算。
四、付款方式：所有工程完成驗收合格后一次性結清承包價款。
五、質量要求：必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建筑工程規范和要求施工，必須達到建筑工程質量驗收標準。如因工藝問題造成的返工，一切工費由乙方負責。
六、工期要求：工程總工期為 天，即施工時段為 年 月 日至 年 月 日，工期包括雨天在內，每延遲一天按貳佰元進行處罰。
七、其他要求c
1.施工期間，堅決杜絕一切安全事故發生，所有安全事故無論大小，概由乙方負責。
2.施工期間，乙方必須服從甲方相關技術人員的.現場指導和監督，不得以任何借口無理取鬧，拒絕施工。
3.乙方若無故擅自停工，甲方有權終止合同，前面工程所發生的費用甲方概不負責，合同另簽他人。
4.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規范、操作規程、勞動安全衛生制度等各項規章制度，愛護甲方財物，維護甲方利益，服從甲方的領導、管理。乙方在施工中因違章作業，違反勞動紀律，發生人身傷亡事故，概由乙方自己負責。
5.工程竣工后由甲方驗收質量檢查，并簽字付款。
八、本合同一式二份，甲方乙方各執一份。自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
小工程施工合同書通用3
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。
三、工程內容：等內容。
四、承包形式：包工包料雙包工程。
五、甲方職責：
(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;
(2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;
(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責：
(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工
(3)嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務;
(4)確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失;
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《____省建設工程工程量清單計價定額》定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式：分________年到位(不計資金利息)。其中________年撥付工程款的`42.5%;________年____月____日前撥付28.5%;20________年____月____日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在________年____月____日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
小工程施工合同書通用4
甲方：__________________
乙方：__________________
依據<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點：__________________
2)、工程名稱：__________________
3)、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎___mm厚，-___°)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式：
包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
1、選用材質：“聚酯胎___mm厚，-___°防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求：采用外___mm厚“___”防水卷材
4、全部包工包料，單價為___元/平方。
6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。
四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量：
1)、工程質量標準：合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-20__)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積___元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。
達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法：
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，___日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的___%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后___日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的___%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的___日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的___%;
4、承包人剩余___%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的___日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收
所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工
安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的賠償金以保險公司理賠的數額為封頂數額，其余由承包人承擔。
十二、工程變更
施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協商，簽訂補充協議。
十三、工程轉包和分包
本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。
十四、不可抗力
雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險
承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定
因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修
本防水工程的保修期為___年;
承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。
十八、違約責任：
1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的`施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款___%的違約金。
5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款___%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為___年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知___小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。
十九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項：
1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章)：____________甲方負責人簽字：____________
乙方(蓋章)：____________乙方負責人簽字：____________
簽約日期：_________年___月___日,簽約日期：_________年___月___日
小工程施工合同書通用5
建設單位(以下簡稱甲方)：
施工單位(以下簡稱乙方)：
____縣香田小區新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點：香田小區
(二)工程內容：貝雷架鋼便橋
(三)承包方式：包工包料
第二條 工程造價為人民幣：19.91萬元整
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質量標準和保修期
(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收
(二) 工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，
(三) 屬乙方施工范圍的.工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
完工后一個月內一次性付清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任：
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。
② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。
③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：
3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條 本合同一式 叁份，均具有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
小工程施工合同書通用6
發包方：________________
承包方：________________
簽約時間：
簽約地點：
為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：____________
二、建筑面積(工程形式)：____________
三、施工地點：________________
四、工期：
1、開工：____年__月__日;
2、竣工：____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：________
六、工程質量標準：________
七、工程價款：共計人民幣 元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的'__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。
九、質保期：____年。
十、雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
發包方：
___年___月___日
承包方：
___年___月___日
【小工程施工合同書】相關文章：
工程施工合同書11-27
工程施工合同書08-31
工程施工合同書范本06-11
小工程施工合同書08-31
保溫工程施工合同書09-06
工程施工合同書通用11-25
裝修工程施工合同書09-22
建房工程施工合同書12-21
項目工程施工合同書11-07
建設工程施工合同書02-06