工程施工合同14篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同的使用頻率呈上升趨勢(shì),正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢?下面是小編為大家整理的工程施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程施工合同 篇1
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長(zhǎng),住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào),郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請(qǐng)求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數(shù),按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個(gè)月,項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_(kāi)________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過(guò)了保修期后,該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為,被告拒絕返還保修款的.行為已構(gòu)成違約,嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,故依《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇2
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”):
聯(lián)系方式:
法定代表人:
承包方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
第一條?工程概況
1.1工程地點(diǎn)及面積:
地點(diǎn):_____________。
面積:______________平方米。
1.2工程造價(jià):¥_____________元,大寫(xiě)(人民幣):_______。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
。3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
開(kāi)工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份;
3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份,設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務(wù)
4.1開(kāi)工前____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開(kāi)工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫;
4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條?乙方義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的`整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條?工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由乙方提供的材料、設(shè)備的,乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的,在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的____%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買(mǎi)并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu),加收所購(gòu)材料款____%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
第八條?工期延誤
8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;
。4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延。
第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
。1)《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》;
。2)《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》;
。3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):_______________________________。
9.2施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
。1)可向______市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解;
。2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條?工程驗(yàn)收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
。1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫(xiě)工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
。1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款:
支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額:
第一次合同簽訂之日;
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi);
第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。
。3)其他支付方式:_________________________。
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)穨甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第十二條?違約責(zé)任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭(zhēng)議的解決方式
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第______種方式解決:
。1)向_____________________委員會(huì)申請(qǐng)_____;
。2)向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條?附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持_____份;
甲方(簽字):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
工程施工合同 篇3
甲方(發(fā)包方):______
乙方(承包方):______
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就______合作事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本分包合同,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程名稱:
香榭國(guó)際南區(qū)一期7、8樓
二、工程地點(diǎn):
江油市中醫(yī)院旁
三、工程承包內(nèi)容及范圍:
1、乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)圖紙、變更文件規(guī)范要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機(jī)械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期:
1、開(kāi)工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日;工程總?cè)諝v天數(shù):______天
2、施工過(guò)程中,如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;
五、工程質(zhì)量及材料要求:
1、各種材料下料、制作安裝,接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。
2、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理提出的問(wèn)題應(yīng)立即安排人員處理,嚴(yán)禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴(yán)重問(wèn)題,必須返工。
4、若返工造成延誤工期的,如對(duì)下道工序的工種造成停工,停工的工人人工費(fèi)由乙方賠償。
六、工程價(jià)款:
______元/平方米; (按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算)
七、工程價(jià)款的撥付及結(jié)算方式:
1、工程款的支付:
八、考核驗(yàn)收:本合同甲方要求在以下方面對(duì)乙方進(jìn)行考核后方可決算:
1、安全生產(chǎn):乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全。如因乙方違章操作造成的'一切傷亡事故,發(fā)生的任何費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、工程質(zhì)量:堅(jiān)持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可,否則不得使用。
5、文明施工:加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門(mén)、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定,做到文明施工。
九、甲方責(zé)任:
1、組織有關(guān)人員對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控,并按規(guī)定及時(shí)做好驗(yàn)收工作。
4、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員的住宿等問(wèn)題,并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。
十、乙方責(zé)任:
1、服從甲方對(duì)整個(gè)工程的運(yùn)行計(jì)劃指揮。按甲方的各項(xiàng)交底要求,嚴(yán)格按國(guó)家操作規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范,精心組織施工。
2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí),由乙方卸料,配合甲方項(xiàng)目部收料人員共同驗(yàn)收,核對(duì)材料的合格證、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量,并按材料的規(guī)格不同,有序、合理的堆放整齊,做好防銹保護(hù)工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池,做好工完料凈場(chǎng)地清工作。
6、本工程所需的機(jī)械及勞動(dòng)防護(hù)用品全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7、本班組在其相關(guān)工序開(kāi)始前和結(jié)束后,與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)
8、嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書(shū)中的規(guī)定,落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)措施,做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
10、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)作業(yè)人員的管理,自覺(jué)遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定。
十一、違約責(zé)任:
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時(shí),應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過(guò)十日的,應(yīng)向乙方支付怠工費(fèi),并順延延誤的乙方工作時(shí)間。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付本合同總價(jià)款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求,乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費(fèi)、工具、機(jī)械租賃費(fèi)以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí),違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方委派同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項(xiàng)約定。
十三、爭(zhēng)議:
甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇4
發(fā)包單位:_____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位:_____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù),促進(jìn)雙方共同搞好配合與協(xié)作,保證工程按質(zhì)按量按時(shí)完成建設(shè)任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本工程施工承包合同,以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱:_____________
2.工程地點(diǎn):_____________
3.工程施工范圍及內(nèi)容:_____________
4.工程造價(jià):_____________
本合同規(guī)定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項(xiàng)目于20xx年9月14日開(kāi)工,于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過(guò)程中,如遇下列情況,工期順延,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,以書(shū)面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災(zāi)害被迫停工者;
4.因甲方工程計(jì)劃調(diào)整需停工者;
5.因材料采購(gòu)困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應(yīng)
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購(gòu)。
2.水泥由乙方在縣內(nèi)采購(gòu)合格產(chǎn)品。
3.爆破材料原則上由乙方采購(gòu),如有困難,甲方可協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)。
第四條工程質(zhì)量要求及設(shè)計(jì)變更
1.乙方在組織施工過(guò)程中,必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家和行業(yè)制定的'有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。建立健全施工質(zhì)量保證體系,認(rèn)真填寫(xiě)單元工程質(zhì)量評(píng)定表。加強(qiáng)施工質(zhì)量管理,使工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.各工程項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)進(jìn)行施工,不得降低標(biāo)準(zhǔn)。
3.建筑材料質(zhì)量要求:本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,不準(zhǔn)使用不符合質(zhì)量要求的材料,如有違反,甲方有權(quán)要求乙方賠償一切損失,并終止合同。
4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂漿采用細(xì)砂),含泥量按重量計(jì)不大于3%;碎石最大粒徑4cm,含泥量按重量計(jì)不大于3%。
5.砼質(zhì)量要求:砼標(biāo)號(hào)必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),砼澆筑面平整,振搗密實(shí),無(wú)蜂窩麻面,防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強(qiáng)度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窩工等浪費(fèi),均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第五條工程的支付
1.工程預(yù)付款:工程開(kāi)工后,甲方不支付進(jìn)度款,一切費(fèi)用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時(shí)驗(yàn)收結(jié)算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算和保修
1.工程竣工驗(yàn)收:工程完工后,乙方應(yīng)盡快向甲方提交竣工驗(yàn)收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結(jié)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后,于一個(gè)月內(nèi)組織有關(guān)單位和部門(mén)驗(yàn)收。
2.工程結(jié)算:乙方按甲方驗(yàn)收合格的工程,結(jié)算甲方認(rèn)定的實(shí)際工程量。憑甲方工程技術(shù)負(fù)責(zé)人所開(kāi)出的驗(yàn)收結(jié)算清單,乙方開(kāi)具建安發(fā)票到甲方財(cái)務(wù)人員處結(jié)清帳務(wù)。
第七條工傷事故
乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例及政策。在施工中做到安全第一,嚴(yán)格操作規(guī)程,杜絕安全事故發(fā)生,若發(fā)生安全事故,乙方自行負(fù)責(zé)。
第八條違約責(zé)任
1.工期:竣工時(shí)間超過(guò)合同規(guī)定時(shí)間后,甲方有權(quán)從第十天開(kāi)始,每天罰款工程結(jié)算款價(jià)的5%。
2.按本合同規(guī)定,乙方若違約,甲方有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之,乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。
第九條合同份數(shù)及有效期
1.本合同一式四份,乙方執(zhí)一份,甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同所有附件,與本合同具有同等效力。
發(fā)包單位(甲方):(簽章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽名)_____________
承包單位(乙方):(蓋公章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同 篇5
發(fā)包單位:________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位:________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為貫徹“安全第一,預(yù)防為主”方針,明確雙方的安全責(zé)任,確保施工中人身、設(shè)備等安全,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)安全管理制度,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
一、工程項(xiàng)目:________________
二、施工地址:________________
三、甲方安全責(zé)任
1.開(kāi)工前甲方對(duì)乙方進(jìn)行施工安全技術(shù)交底,并應(yīng)有書(shū)面記錄或資料。
2.甲方應(yīng)要求乙方制定施工安全措施,在開(kāi)始施工前報(bào)甲方備案。
3.甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定,對(duì)乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書(shū),直至清退出場(chǎng)。
4.甲方指派同志負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。
5.發(fā)生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責(zé)任由乙方承擔(dān):
。1)人身傷亡事故;
。2)發(fā)生施工機(jī)械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故;
。3)發(fā)生廠內(nèi)火災(zāi)事故;
。4)發(fā)生違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)不聽(tīng)勸告的;
(5)施工現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
第四條乙方安全責(zé)任
乙方作為工程項(xiàng)目的承包單位,對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實(shí)履行以下安全責(zé)任:
1.乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效。
2.乙方必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的'法律法規(guī),必須制定相應(yīng)的安全管理制度;嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等有關(guān)安全生產(chǎn)、施工規(guī)定、制度。
3.現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)遵守國(guó)家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全,勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,為施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn),配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全用具。
4.施工期間,乙方應(yīng)設(shè)有專職安監(jiān)人員。乙方指派____作為安全工作聯(lián)系人。
5.乙方一切施工活動(dòng),必須編制安全施工措施,施工前對(duì)全體施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底,并在整個(gè)施工過(guò)程正確、完整地執(zhí)行,無(wú)措施或未交底嚴(yán)禁布置施工。
6.乙方用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用具的數(shù)量和質(zhì)量必須滿足施工需要,并經(jīng)有資質(zhì)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)符合安全規(guī)定,乙方對(duì)因使用工器具不當(dāng)所造成的人員傷害及設(shè)備損壞負(fù)責(zé)。
7.開(kāi)工前,乙方應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全教育,并將參加安全教育人員名單(包括臨時(shí)增補(bǔ)或調(diào)換人員)與培訓(xùn)記錄報(bào)給甲方備案。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門(mén)核發(fā)的合格有效的上崗資格證書(shū)。
8.開(kāi)工前,乙方應(yīng)組織人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等進(jìn)行檢查,確認(rèn)符合安全要求,一經(jīng)開(kāi)工,就表示乙方已確認(rèn)施工現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。
9.乙方應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志,不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工,禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自使用與施工無(wú)關(guān)的甲方設(shè)施設(shè)備;不得擅自拆除、變更甲方防護(hù)設(shè)施及標(biāo)示。
10.乙方施工過(guò)程中需使用電、水源,應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系,不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應(yīng)立即切斷有關(guān)開(kāi)關(guān)。
11.乙方施工過(guò)程中應(yīng)做到工完、料盡、場(chǎng)地清,確保安全文明施工,做到防火、防盜、防破壞、防事故。
12.乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查,對(duì)甲方提出的安全整改意見(jiàn)(或整改通知書(shū))必須及時(shí)整改,并將整改方案交由甲方備案。
13.乙方施工過(guò)程中發(fā)生人生傷亡、設(shè)備事故或危及生產(chǎn)運(yùn)行的不安全情況,應(yīng)立即報(bào)告甲方,并積極配合調(diào)查。
乙方應(yīng)執(zhí)行國(guó)務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》、《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》和《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》。對(duì)人員在施工中發(fā)生的人身傷亡事故,還必須立即用電話、電傳或電報(bào)等向事故所在地的政府安全管理部門(mén)、公安部門(mén)、工會(huì)報(bào)告,按規(guī)定組織調(diào)查處理,并由乙方統(tǒng)計(jì)上報(bào);如發(fā)生國(guó)務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫時(shí)規(guī)定》所規(guī)定的特大事故,還應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)卣、公安部門(mén),并要求派人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。
乙方應(yīng)將事故調(diào)查組的事故調(diào)查報(bào)告及乙方事故處理意見(jiàn)提交甲方備案。
14.發(fā)生事故時(shí)甲乙雙方聯(lián)系方式及響應(yīng)時(shí)間:發(fā)生事故時(shí)甲乙雙方應(yīng)于第一時(shí)間以電話、工作聯(lián)系單、傳真、電傳等書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方。雙方在接到對(duì)方的聯(lián)系時(shí),雙方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員要及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
六、違約責(zé)任
1.乙方在施工過(guò)程中造成對(duì)甲方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財(cái)產(chǎn)損失,由乙方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對(duì)方或第三方因此造成的全部損失。
2.本協(xié)議履行中,發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無(wú)效,甲方有權(quán)解除合同,并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
3.發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員有違章行為(本協(xié)議及安全技術(shù)交底)的,處以____元到____元的罰金。
4.乙方未設(shè)置安監(jiān)人員;未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計(jì);施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施;用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿足施工需要,甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
5.乙方使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等造成損壞的,應(yīng)照價(jià)賠償。
6.乙方對(duì)甲方提出的安全整改意見(jiàn)不及時(shí)整改的,每逾期一天,乙方按____元至____元/天承擔(dān)違約責(zé)任。
7.施工過(guò)程中發(fā)生人身傷亡、設(shè)備事故有隱瞞行為的,除接受政府有關(guān)部門(mén)處理外,過(guò)錯(cuò)方應(yīng)承擔(dān)____元至____元/次的違約責(zé)任。
七、本協(xié)議有效期限:
自____年____月____日起至____年____月____日止。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字蓋章后生效。
九、本協(xié)議一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
十、本協(xié)議簽訂地點(diǎn)在甲方住所地。
十一、以下七項(xiàng)為本協(xié)議附件:
1.承包工程要求的乙方相關(guān)資質(zhì)證明材料。
2.乙方項(xiàng)目經(jīng)理、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單。
3.乙方特種作業(yè)人員上崗資格證書(shū)(復(fù)印件)。
4.乙方施工人員安全技術(shù)、安全工作規(guī)程和安全教育記錄。
5.乙方施工安全技術(shù)組織措施。
6.乙方具有應(yīng)對(duì)緊急突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并以書(shū)面形式提供甲方三份。
甲方:__________________乙方:__________________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________
簽訂時(shí)間:______________
工程施工合同 篇6
建設(shè)方:________________________以下簡(jiǎn)稱甲方
施工方:________________________以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質(zhì)保量的完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商成達(dá)協(xié)議如下:
一、甲方供應(yīng)原材料,乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工,設(shè)計(jì)方面乙方應(yīng)聽(tīng)從甲方的意見(jiàn)執(zhí)行。
二、單價(jià),按建筑面積計(jì)算,每平方米為_(kāi)_______________元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求:主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi),不能超過(guò)2公分,砂漿應(yīng)飽滿,裝修抹灰要求中級(jí),偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實(shí)行必須粘結(jié)牢固,無(wú)脫層空鼓,面層無(wú)爆灰和裂縫,地板磚、無(wú)空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求,板面筋布________,扎筋應(yīng)按建筑施工強(qiáng)制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的'制作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號(hào)C20,立柱,梁無(wú)空洞和露筋,樓面平整無(wú)裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護(hù)設(shè)施,保證安全第一,質(zhì)量第一,如在施工過(guò)程中,發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協(xié)商支付,待工程全部完成驗(yàn)收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方簽章:______________________
乙方簽章:______________________
____________年_________月______日
____________年_________月______日
工程施工合同 篇7
甲方: 乙方:
為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),遵循平等、公平的原則,根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī),甲方就乙方承包施工的`工程內(nèi)容與乙方達(dá)成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 承包工程內(nèi)容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,每月按實(shí)際完成工程量的%支付進(jìn)度款。
四、 工 期:________年____月____日開(kāi)工到________年____月____日竣工。
五、 工程質(zhì)量
1、 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后,方可進(jìn)行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格工程部位,必須無(wú)條件返工,直到合格為止。
六、 工程造價(jià)
1、 工程承包預(yù)算造價(jià)執(zhí)行(20)《____省市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當(dāng)期的《____市建設(shè)工程造價(jià)信息》、《____省建設(shè)維修工程造價(jià)信息》計(jì)取;工程量按實(shí)計(jì)取;人工費(fèi)按相應(yīng)規(guī)定調(diào)整。
2、 工程竣工后,按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報(bào)審價(jià)部門(mén)審核后,結(jié)算工程承包款項(xiàng)。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后,其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間,乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。
九、 本合同一式四份,
甲、乙雙方各執(zhí)二份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 篇8
建設(shè)單位(甲方):_________________
施工承包單位(乙方):_________________
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時(shí)保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
工程名稱:_________________
質(zhì)量要求:_________________
工程造價(jià):_________________
本合同全部工程施工預(yù)算造價(jià)為人民幣¥:_________________元
工程期限:___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責(zé)任與權(quán)利:_________________
一、甲方在開(kāi)工前應(yīng)解決施工用地,解決施工用水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆返臅惩?組織設(shè)計(jì)交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開(kāi)工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究參與設(shè)計(jì)交底;做好施工預(yù)算;負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;進(jìn)行施工場(chǎng)地的.平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時(shí)設(shè)施,安排施工總進(jìn)度計(jì)劃,儲(chǔ)備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準(zhǔn)備。
三、乙方在組織施工中必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針,要根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),以及設(shè)計(jì)要求組織施工,要求全部工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);在組織施工中不得隨意變更設(shè)計(jì),如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運(yùn),機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
四、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度,主動(dòng)配合甲方完成驗(yàn)收工作后方可進(jìn)行下一個(gè)施工環(huán)節(jié)。
五、在組織施工過(guò)程中,乙方應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全教育,做好設(shè)施安全防護(hù),如果乙方因疏于防范、操作不規(guī)范造成安全事故的均由乙方負(fù)全責(zé)。
六、在組織施工過(guò)程中應(yīng)科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)籌安排。如因技術(shù)原因或操作不規(guī)范導(dǎo)致原材料浪費(fèi),乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任如數(shù)償還相關(guān)費(fèi)用。
合同份數(shù)及相關(guān)說(shuō)明:_________________
一、本合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對(duì)特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
建設(shè)單位(甲方)簽章:_________________
施工單位(乙方法人)簽字:_________________
_______________年__________月__________日
工程施工合同 篇9
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據(jù)國(guó)務(wù)院《裝飾管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內(nèi)容:
尺寸詳見(jiàn)附件。
二、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續(xù)延,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價(jià):___¥此造價(jià)為最終結(jié)算價(jià)。
四、結(jié)算方式:簽訂合同后甲方先付元預(yù)付款給乙方,余款在工程完工后日內(nèi)甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責(zé)任:甲方認(rèn)真履行合同各項(xiàng)條款,并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負(fù)責(zé)施工隊(duì)清理好場(chǎng)地障礙物,做好施工前的`準(zhǔn)備;負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽證、結(jié)算;如有外來(lái)因素對(duì)施工不利,應(yīng)做好協(xié)調(diào)和排除工作。施工中由甲方所造成對(duì)乙方人員損傷,由甲方負(fù)責(zé)。乙方必須嚴(yán)格按圖紙的要求進(jìn)行施工;應(yīng)遵守甲方所在單位的一切規(guī)章制度,做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負(fù)責(zé)(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:工程安裝驗(yàn)收后,乙方負(fù)責(zé)保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內(nèi),乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方無(wú)償保修。
七、違約責(zé)任:若一方違約,違約方需向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~%的違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設(shè)計(jì)方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇10
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據(jù)國(guó)務(wù)院《裝飾管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內(nèi)容:
尺寸詳見(jiàn)附件。
二、施工日期:
____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續(xù)延,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價(jià):
___¥此造價(jià)為最終結(jié)算價(jià)。
四、結(jié)算方式:
簽訂合同后甲方先付元預(yù)付款給乙方,余款在工程完工后日內(nèi)甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責(zé)任:
甲方認(rèn)真履行合同各項(xiàng)條款,并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負(fù)責(zé)施工隊(duì)清理好場(chǎng)地障礙物,做好施工前的準(zhǔn)備;負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽證、結(jié)算;如有外來(lái)因素對(duì)施工不利,應(yīng)做好協(xié)調(diào)和排除工作。施工中由甲方所造成對(duì)乙方人員損傷,由甲方負(fù)責(zé)。乙方必須嚴(yán)格按圖紙的要求進(jìn)行施工;應(yīng)遵守甲方所在單位的一切規(guī)章制度,做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負(fù)責(zé)(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:
工程安裝驗(yàn)收后,乙方負(fù)責(zé)保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內(nèi),乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方無(wú)償保修。
七、違約責(zé)任:
若一方違約,違約方需向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~%的.違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設(shè)計(jì)方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇11
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)__________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
二、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為:__________________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
(1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
(2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計(jì)價(jià)
1、本工程計(jì)算編制原則:按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按__________________計(jì)取,材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
十、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對(duì)方損失的.,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
十二、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同 篇12
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿公平和誠(chéng)信原則,雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協(xié)商一致訂立本合同。
一、項(xiàng)目名稱:
二、工程內(nèi)容:
臺(tái)階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補(bǔ)洞、回填土、恢復(fù)臺(tái)階原裝(相似)、安裝欄桿,垃圾清理外運(yùn)。
三、工程地點(diǎn):
小區(qū)內(nèi)
四、合同工期:
開(kāi)竣工時(shí)間________至________。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及材料:
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照甲方要求及建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、工程款:萬(wàn)元,大寫(xiě):
七、資金來(lái)源及結(jié)算辦法:
本工程資金由乙方先期墊付,工程完工3天內(nèi)結(jié)算支付100%。
八、雙方權(quán)利義務(wù):
1、甲方按約定時(shí)間及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)維持秩序,為乙方施工創(chuàng)造適合條件。
2、甲方負(fù)責(zé)因施工所需水、電等設(shè)施的供應(yīng),提供相應(yīng)的圖紙及測(cè)量紀(jì)錄。
3、甲方應(yīng)協(xié)助對(duì)已完成工程的保護(hù)工作。
4、乙方負(fù)責(zé)施工材料及設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng),負(fù)責(zé)施工的組織與設(shè)計(jì),維護(hù)施工秩序,承擔(dān)施工安全及保衛(wèi)工作。
5、乙方應(yīng)維護(hù)甲方的正常工作秩序,采取合理措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)環(huán)境,避免不必要的`污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業(yè)應(yīng)征的甲方同意。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):以甲、乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)或建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收程序:乙方按合同完工后,由甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收核準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后甲方出具工程簽證。
十、工程量變更:
甲方如有工程量變化,應(yīng)提前____日?qǐng)?bào)教育主管部門(mén)同意后并書(shū)面通知乙方,待雙方協(xié)商訂立變更協(xié)議后執(zhí)行。
十一、補(bǔ)充內(nèi)容:
本工程因工程量較小,施工比較困難,施工時(shí)間受限制,工期短,施工完畢,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,工程款一次撥付。
十二、違約責(zé)任:
任何一方違約,另一方有權(quán)提起訴訟,申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁部門(mén)或當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M(jìn)行調(diào)節(jié)。
十三、合同生效:
本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
________年______月____日_______年____月____日
工程施工合同 篇13
發(fā)包人(全稱):______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人(全稱):______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:職工食堂裝飾工程
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:食堂改造裝飾裝修(包括拆除工程;地面、墻面、天棚裝飾工程;水、電安裝工程等改造裝修項(xiàng)目)。
二、資金來(lái)源:自籌
三、合同工期:開(kāi)工日期:______年_____月______日;竣工時(shí)間______年______月______日;總工期______天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行裝飾工程、安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
五、工程價(jià)款:
本工程預(yù)算總價(jià)為:380000.00元(大寫(xiě):叁拾扒萬(wàn)元整)
六、竣工決算:
1、按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際竣工驗(yàn)收合格工程數(shù)量計(jì)算。
2、竣工結(jié)算單價(jià):以預(yù)算綜合單價(jià)為準(zhǔn),材料漲跌不予調(diào)整。施工期間如遇人工費(fèi)等政策性調(diào)整依據(jù)相關(guān)文件予以調(diào)整。結(jié)算時(shí)預(yù)算書(shū)中缺項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行20xx《**省建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)配套文件,材料單價(jià)按預(yù)算材料單價(jià)計(jì)算,預(yù)算中沒(méi)有的.材料單價(jià)按甲乙雙方簽證價(jià)格計(jì)算。
七、資金支付:工程開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)時(shí)拔付5萬(wàn)元,工程進(jìn)度達(dá)80%時(shí)拔付10萬(wàn)元,竣工結(jié)算辦理后拔付工程結(jié)算總造價(jià)的95%,余下的5%作為質(zhì)保金,自竣工驗(yàn)收合格之日起一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性付清。
八、施工安全
乙方進(jìn)場(chǎng)施工期間必須服從甲方相關(guān)人員指揮及管理,不得胡亂施工,在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全、質(zhì)量事故概由乙方承擔(dān)責(zé)任。
九、違約責(zé)任
本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下:因承包人原因未能按本協(xié)議約定的工期完成承包人需向發(fā)包人支付3000元/天(30日內(nèi)),超過(guò)30天按6000元/天計(jì)算。雙方約定的承包人其他違約責(zé)任:按國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
十、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇14
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),甲、乙雙方本著平等、自愿、互利和誠(chéng)信的原則,就本項(xiàng)目的土石方工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
l、工程名稱:宜良滇中汽車(chē)文化產(chǎn)業(yè)園(一期)土方工程及配套附屬工程。
2、工程地點(diǎn):宜良縣匡遠(yuǎn)鎮(zhèn)永豐社區(qū)小江公路與宜九路交叉處。
3、工程內(nèi)容:土方工程,機(jī)械挖、運(yùn)、填、卸土推平及碾壓土方工程,清理開(kāi)挖區(qū)及填土區(qū)內(nèi)的植物(苗木、雜草)、障礙物,根據(jù)宜良縣宜平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司要求及設(shè)計(jì)圖紙施工。
4、工程承包范圍:按工程設(shè)計(jì)圖紙確定施工方案,按施工方案嚴(yán)格執(zhí)行。合同自簽字之日起5天內(nèi),乙方根據(jù)甲方提供的工程設(shè)計(jì)圖等資料制作施工圖方案并交甲方最終確認(rèn)并按此執(zhí)行。
5、工程量:該標(biāo)段總挖方量約8萬(wàn)M3,最終工程量按實(shí)際完成的工程量確定。
二、合同工期及質(zhì)量保修期以及其它事項(xiàng):
1、開(kāi)工日期:_____年_____月_____日。
2、預(yù)計(jì)竣工日期:_____年_____月_____日。
3、總工期30日歷天。
4、驗(yàn)收日期:竣工后7日內(nèi)提交宜良宜平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司驗(yàn)收。
5、如遇特殊情況(工程設(shè)計(jì)變更,甲方要求施工方案變更,天氣等不可抗力影響以及非乙方原因造成的'停、窩工等),乙方與甲方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商辦理工程順延簽證手續(xù)后,工期予以順延;如出現(xiàn)乙方組織不力,施工安排不合理等原因,由此造成的損失由乙方自行承擔(dān):
6、工程質(zhì)量保修期:在建設(shè)工程合理使用范圍內(nèi)均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
三、承包方式及乙方職責(zé):
1、土方機(jī)械開(kāi)挖、轉(zhuǎn)運(yùn)、回填、卸土推平碾壓,含稅收綜合包干價(jià)每立方10.00元(大寫(xiě):壹拾元整),注:機(jī)械燃油價(jià)格漲跌,仍執(zhí)行合同包干單價(jià),不作費(fèi)用調(diào)整。
2、清理開(kāi)挖區(qū)和填土區(qū)內(nèi)的植物(苗木、雜草)及場(chǎng)地內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)含稅后包干價(jià)每平方米2.50元,提取10%管理費(fèi)。
3、破碎原造紙廠至宜九公路路面3500m2水泥路面含稅總包價(jià)30000.00元(大寫(xiě)人民幣:叁萬(wàn)元整),不存在提管理費(fèi)。
4、在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的建筑物由宜良宜平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與戶主方解決處理好無(wú)異議后,由乙方機(jī)械按臺(tái)班費(fèi)計(jì)算拆除、拆除的一切材料歸甲方所有。
5、除土方工程款外,機(jī)械臺(tái)班費(fèi)提取3%的管理費(fèi),臨時(shí)商鋪工程按實(shí)際工程款給予甲方提取10%的管理費(fèi)。
6、甲方負(fù)責(zé)與該地區(qū)交通、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、城管、電力、電信、林業(yè)、消防,私人墳?zāi)沟扔嘘P(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系與協(xié)調(diào),由此產(chǎn)生的費(fèi)用,乙方只承擔(dān)交通、環(huán)衛(wèi)兩方面的費(fèi)用,其它方面均由甲方負(fù)責(zé)。但乙方必須協(xié)助配合。
7、進(jìn)場(chǎng)時(shí),住房、水、電由乙方自行負(fù)責(zé)。
四、付款方式:
1、乙方機(jī)械設(shè)備和人員進(jìn)場(chǎng),工作10天根據(jù)工程量,預(yù)付30萬(wàn)元工程款,工程量完成,按照補(bǔ)充協(xié)議付款。工程竣工驗(yàn)收完成,竣工驗(yàn)收資料通過(guò)政府備案。結(jié)算資料經(jīng)過(guò)審定后,累計(jì)支付至結(jié)算價(jià)款的100%付清,每次付款,甲方只能按付款額的10%提取管理費(fèi),其余款全部撥付給乙方,如甲方不能按量付款,乙方將有權(quán)停止任何施工。
五、安全責(zé)任:
1、乙方在施工中,機(jī)械操作、車(chē)輛運(yùn)輸、施工人員應(yīng)注意安全,如發(fā)生安全事故,甲方一概不承擔(dān)任何責(zé)任,乙方自己承擔(dān)(注:施工隊(duì)人員必須配帶安全帽)。
2、未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自簽字之日起產(chǎn)生法律效律,合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,存檔壹份。
甲方代表:
乙方:
_____年_____月_____日
【工程施工合同】相關(guān)文章:
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同06-13
工程施工的合同模板07-02
工程施工合同模板07-01
小型工程施工合同04-24
關(guān)于工程施工合同04-25
監(jiān)控工程施工合同04-21
(薦)工程施工合同04-24
景觀工程施工合同04-25