建筑工程施工合同【薦】
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
發(fā)包人(全稱):國家鹽化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:國家鹽化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心場坪綠化工程工程地點:自貢市板倉工業(yè)集中區(qū)
工程內(nèi)容:場坪綠化工程(具體內(nèi)容詳見工程量清單)工程立項批準文號:自發(fā)【200 】項批新號資金來源:財政投入
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖及工程量清單所含范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容
三、合同工期
開工日期:20__年10月__日竣工日期:20__年11月__日計劃工期:日歷天
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準
五、合同價款
金額(大寫):壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ¥:1660000元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議中有關(guān)詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
_____
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
_____
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的.期限和方式支付合同價款及其它應(yīng)支付的款項。
_____
十、合同生效
合同訂立時間:20__年10月__日
合同訂立地點:______
建筑工程施工合同2
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設(shè)工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設(shè)備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的'關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后3日內(nèi),甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結(jié)算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二],應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條 獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用號,墻,地粉砌使用號;
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質(zhì)量 驗收效果 生產(chǎn)安全
建筑工程施工合同3
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
二、工程地址:
邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
三、建筑面積:
全框架結(jié)構(gòu)共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負責(zé)施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內(nèi)容
1、主要內(nèi)容:
按照甲方要求和設(shè)計的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,0.00以下按實結(jié)算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責(zé)。
4、室內(nèi)留門洞,粉好門套,預(yù)制構(gòu)件由甲方購買。
五、材料材料及工程質(zhì)量要求
1、主體工程質(zhì)量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應(yīng)認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質(zhì)量達不到規(guī)范質(zhì)量標準,乙方承擔(dān)一切責(zé)任,工程質(zhì)量達不到規(guī)范標準的`部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規(guī)范標準合格為止,所有費用由乙方負責(zé)。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負責(zé)。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責(zé)。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責(zé)。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責(zé)。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責(zé)及費用,乙方負責(zé)綁扎,外架由乙方負責(zé)。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32.736萬元,簽訂合同預(yù)付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預(yù)期進度由甲方負責(zé)。
2、甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應(yīng)賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責(zé),協(xié)助保密等義務(wù)。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù),承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同4
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點: 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的`,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方:
承包方:
依照(中華人民共和國民法典),(中華人民共和國建筑法)及其他有關(guān)法律,行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就張氏祠堂地基處理及地坪混凝土事宜協(xié)商達成一致、訂立本合同。
一、工程概況及基本要求
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、乙方施工進度、質(zhì)量、安全不符合規(guī)范及甲方要求,甲方有權(quán)單方面解除合同,乙方所完成工作量將不予結(jié)算,同時另行安排其他班組施工,因此增加的各項費用由乙方承擔(dān)。
二、施工承包范圍其他要求:
1、承包方式:包工包料:
。1)空樁開挖,澆注
(2)場地平整
。3)基礎(chǔ)開挖
。4)毛石基礎(chǔ)砌筑
。5)混凝土地梁
。6)磚砌圍墻及抹灰。
2、施工范圍:詳見后附雙方議定預(yù)算量及協(xié)商認可的價格及總價。
三、工程安全、質(zhì)量標準及工期
1、本工程施工安全、質(zhì)量必須達到合格標準。
2、乙方要嚴格按照規(guī)范進行施工。
3、若出現(xiàn)安全事故,乙方自己承擔(dān)事故發(fā)生的一切費用。
4、開工日期:以進場實際開工日期為準。
5、竣工日期:以甲方要求完成的時間為準,甲方原因、停水、停電等不可抗力的因素除外不順延。
四、項目負責(zé)人
甲方委派的擔(dān)任駐地的現(xiàn)場負責(zé)人為______________。乙方委派的擔(dān)任駐地的現(xiàn)場負責(zé)人為______________。
五、合同價款
1、本工程以乙方完成后附預(yù)算書表內(nèi)全部工程量為依據(jù),且以預(yù)算書內(nèi)價格雙方簽字認可為準。
2、工程量若有減少,以此為準;若有增加,單價按簽字單價增加,工程款列入總價內(nèi)。
六、付款方式:
按工程進度節(jié)點支付工程款,具體支付如下:
1、乙方材料進場,甲方支付總價的50%工程款。
2、乙方完成工作量的90%時,甲方支付工程款至90%。
3、乙方工程全部竣工后,工程款尾款支付完畢。
七、甲方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方負責(zé)對工程質(zhì)量、安全、文明施工、機械電氣設(shè)備使用以及公司規(guī)章制度等方面的宣傳教育。
2、甲方負責(zé)施工現(xiàn)場工程進度計劃安排和質(zhì)量、安全交底工作。
3、甲方對乙方所施工工程進度、質(zhì)量、安全、文明施工進行過程監(jiān)督和管理。
4、其他小型機具及電纜線均由乙方自備。
5、甲方無正當理由逾期支付工程款,承擔(dān)中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利息。
八、乙方的責(zé)任和義務(wù)
1、嚴格按照施工圖紙、建設(shè)單位及甲方的要求進行施工,工程質(zhì)量達到合同約定標準。
2、乙方負責(zé)對所屬施工人員的質(zhì)量、安全、進度、技術(shù)、文明施工等方面的`管理。
3、乙方要做到工完場清、材料堆放整齊,乙方若工完場不清,甲方將派人清理并由乙方承擔(dān)支付該項所有費用的1.5倍以上金額。
4、乙方違反安全法律、法規(guī)和安全施工規(guī)章制度的,甲方同時有權(quán)終止本合同。發(fā)生重大安全事故,乙方必須及時報告甲方代表,否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
5、甲方單方面終止本合同火擅自停工、退場的,甲方不支付任何費用。
6、本合同工程不允許乙方轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方將處以結(jié)算總價10%的違約金。乙方在安全、質(zhì)量、文明施工不符合本合同約定的標準,每發(fā)現(xiàn)一處(次)對乙方罰款200元。若質(zhì)量、安全嚴重不符合規(guī)范要求,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方在24小時內(nèi)無條件退場。
九、合同爭議及其他
1、甲乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,可自行和解或要求有關(guān)部門調(diào)解。若和解、調(diào)解不能達成一致意見的,雙方約定采用下列第a種方式解決爭議:
a、雙方達成仲裁協(xié)議,申請____市仲裁委員會仲裁。
b、向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
2、甲方的《安全事故處理辦法》及規(guī)章制度已全部告知,乙方知曉同意。
3、本合同一式五份,甲方持肆份,乙方持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同6
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包方式、范圍及材料供應(yīng)
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價款
金額(大寫): ¥:
五、適用法律、標準及規(guī)范《合同法》、現(xiàn)行《施工規(guī)范》、《驗收規(guī)范》和有關(guān)執(zhí)行標準及規(guī)范。
六、決算方式:
七、安全施工、文明施工。
1.承包人必須有現(xiàn)場安全施工管理機構(gòu),配備專職安全員。在施工過程中,必須遵守操作規(guī)程,搞好安全生產(chǎn)、安全施工,保證人員的人身安全,獨立承擔(dān)大小安全事故和其他責(zé)任事故的責(zé)任。
2.承包人必須精心組織,加強現(xiàn)場管理,做到文明施工,每天做到工完場清,在發(fā)包人領(lǐng)導(dǎo)下,做好與其他施工單位的`協(xié)調(diào)、配合工作。
八、合同價款的支付
雙方約定的工程款支付時間:①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格,辦理完工程結(jié)算后再付工程總造價的 %,③剩余5%的尾數(shù)作為質(zhì)量保修金,待工程保質(zhì)期滿無質(zhì)量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中,如必須變更設(shè)計,以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結(jié)算依據(jù)。
十、其他
本工程嚴禁轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消施工資格,作退場處理,并處以承包人 元罰款,從工程款中扣除。
十一、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
工程竣工后,經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間,組織竣工驗收。驗收合格后,由乙方負責(zé)養(yǎng)一年內(nèi)的維修、保養(yǎng),費用由承包人負責(zé)。一年后無明顯質(zhì)量問題,驗收合格后,辦理結(jié)清尾款手續(xù)。結(jié)尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式捌份,雙方各執(zhí)肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人: 承包人:
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同7
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的.部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:大雄寶殿____㎡,____元天王殿____㎡,____元鐘鼓樓____ ㎡,元住宿樓及食堂____㎡,____元
二、合同價款(固定價格)
金額(人民幣大寫):____;(小寫) ;
三、工期:
合同工期:
開工日期:
竣工日期:
四.工程質(zhì)量標準
1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設(shè)計施工圖紙的`內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工,必要時工地現(xiàn)場應(yīng)采用圍護等措施,施工中造成的一切安全責(zé)任事故由乙方負責(zé),所發(fā)生費用全部由乙方承擔(dān)。
六、工程款支付:
進場付款____元;
基礎(chǔ)±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進度付款,乙方可停工,因停工造成乙方損失的由甲方承擔(dān)。
七、質(zhì)保期:____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標準《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,缺陷期內(nèi)由乙方負責(zé)保修,費用由乙方承擔(dān)。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起,保修期結(jié)束后產(chǎn)生的維修費由甲方承擔(dān)。
八.合同的生效
合同訂立時間:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后,當事雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門進行調(diào)解,解決不了的,可向仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
____年____月____日
建筑工程施工合同9
甲方(業(yè)主):_________ 乙方(承包方):_________ 依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況 裝飾工程施工地點:_________ 施工內(nèi)容:_________ 承包方式:_________ 合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價款(金額大寫):_________ 其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表
一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
。1)甲方不能按約定提供開工條件。
。2)設(shè)計變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價款支付 開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元; 工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元; 驗收合格____日內(nèi),甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表(見附表
二)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的'材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表(見附表
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責(zé)。
六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當向甲方提交工程驗收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________.
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為:_________.(本條
2.2和
2.3款的內(nèi)容過多可另加頁)
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責(zé)任 甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由_________仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定_________
二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。 業(yè)主(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日 承包方(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方:
承包方:
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù),本著平等、自愿、互惠、互利的'原則,依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī),經(jīng)雙方共同協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式:實行包人工、材料、機械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求:基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件,由乙方負責(zé);立柱用直徑100,壁厚1.5,圓管; 檁條長4米,最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板,0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板,窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價:185元㎡,以滴水面積收方準。
五、付款方式:屋架搭建完工后付工程總造價的50%,即萬元;總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方執(zhí)一份,協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效,具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同11
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
二、工程范圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災(zāi)害除外。
四、質(zhì)量標準:
達到本工程招標文件及主體工程相關(guān)條款約定的技術(shù)規(guī)范。
五、合同價款:
本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發(fā)包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內(nèi)容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結(jié)算及支付:
本協(xié)議所涉及工程款的支付:采用無預(yù)付款方式,承包人按照本協(xié)議要求完成施工任務(wù)后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗收合格和簽字認可,并通
過相關(guān)程序?qū)徟,由發(fā)包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結(jié)算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質(zhì)量保修金在工程保修期滿后無任何質(zhì)量問題即無息付清。
七、各方權(quán)利和義務(wù):
。ㄒ唬┌l(fā)包人
1、開工前向承包人提供現(xiàn)場的水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設(shè)計單位、工程質(zhì)量監(jiān)督等人員參加圖紙會審,并由設(shè)計人員交待技術(shù)參數(shù)及標準。
3、對承包人在施工過程中出現(xiàn)違規(guī)操作或出現(xiàn)質(zhì)量和安全隱患時,有權(quán)下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
。ǘ┏邪
1、按招投標文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定辦理工程建設(shè)過程中(含招投標)屬于承包人辦理的.各項手續(xù),并承擔(dān)其稅費。
2、負責(zé)施工用水、用電、續(xù)接和臨時設(shè)施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責(zé)任均由承包人承擔(dān)(包括承擔(dān)安全部門或機構(gòu)作出的處罰),發(fā)包人概不負責(zé)。
5、工程完工后,承包人應(yīng)及時整理工程結(jié)算資料,通過有資質(zhì)中介機構(gòu)進行決算,向發(fā)包人申請進行竣工結(jié)算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應(yīng)按技術(shù)規(guī)范要求施工,隨時接受發(fā)包人、監(jiān)理機構(gòu)和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協(xié)議時,承包人以現(xiàn)金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發(fā)包人帳戶。依據(jù)本次的招標文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現(xiàn)違約情況,發(fā)包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質(zhì)量要求:
參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責(zé)任:
參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協(xié)議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發(fā)包方書面給予承包方的工作聯(lián)系函屬本協(xié)議的補充文書,與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經(jīng)合同方共同協(xié)商解決。
發(fā)包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
建筑工程施工合同12
甲方:(以下簡稱甲方)______________
乙方:(以下簡稱甲方)______________
乙方于20______年______月______日與“ ______房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《______工程承包合同及其補充協(xié)議》,包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”),依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致,達成以下協(xié)議。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。
二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項合同、還包括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項目同時解除。
三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關(guān)措施、至到驗收合格為準。
五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于_____年_____月_____日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。
七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結(jié)果,作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的'最終結(jié)算。
八、最終結(jié)算報告經(jīng)甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。
九、工程款支付:甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用,包括甲方擔(dān)保費用、按財務(wù)要求對帳并予以確認、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則,甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。
十、“原合同”履約保證金:在乙方按甲方財務(wù)要求確認并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后,與工程結(jié)算款一并返還。
十一、解除合同簽訂后,施工單位應(yīng)先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結(jié)算。
十二、解除合同簽訂后,甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責(zé)。
十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過程中的違約責(zé)任。
十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除,甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果。
十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十六、本協(xié)議書一式五份,甲方兩份,乙方兩份,監(jiān)理公司一份。
甲方(蓋章):______________乙方(蓋章):______________
法定代表人(簽章):______________法定代表人(簽章):______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包人(甲方):_____________________
地址:________________________________
法定代表人:__________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人(乙方):_____________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項訂立本合同。
第1條
甲方將位于_______市_______內(nèi),所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍:_______市_______廠房地面工程施工,包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔(dān),包工包料,乙方為安全施工、文明施工第一責(zé)任人。
第2條
開工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
第3條
合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結(jié)算工程款,乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結(jié)算工程款。
第4條
甲方開工前提供具備開工條件的施工場地,需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責(zé)。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
第5條
乙方在開工過程中,嚴格按國家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行,而如發(fā)生安全責(zé)任事故對第三人人身財產(chǎn)損害,由此所造成的全部損失、賠償費用均由乙方承擔(dān)。
第6條
施工所需要的機械設(shè)備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi),甲方附付合同約定的工程款之外不承擔(dān)任何費用。
第7條
工程款支付(兩次性支付)
7。1第一次付款_______年_______月_______日前,付給人工費_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收據(jù)為憑)
7。2若甲方到期未給付工程款,承擔(dān)違約責(zé)任,違約金為_______萬元。
第8條
本合同正本兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
甲方:_____________________
乙方:________________________
法人代表:_________________
責(zé)任人:______________________
________年________月______日
________年________月________日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱:____________________________
工程地點:____________________________
工程內(nèi)容:____________________________
2、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準。
3、合同工期
開工日期:______年______月______號
坯房竣工日期:______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號
合同工期總?cè)諝v天數(shù):______天
4、工期延誤:
因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延
。1)設(shè)計變更和工程量增加;
。2)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
。3)不可抗力自然條件;
5、工程竣工:
乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、工程質(zhì)量標準:
__________縣質(zhì)量檢測局為準。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價款
金額:建筑面積每平方米¥______元________建筑面積的總平方米。
工程預(yù)支款:¥______萬元。
竣工日付款:余下總金額的______%。
工程款結(jié)算:檢測工程竣工日后______個月內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題則結(jié)清所欠佘款。
8、組成合同的文件
。1)本合同協(xié)議書。
。2)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
。3)圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的.浪費則按照市價賠償。
11、甲方有權(quán)對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調(diào)動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效
合同訂立時間:____________年_______月______日
合同訂立地點:_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人:(簽名)____________電話:______________住所:____________________
承包人:(簽名)____________電話:______________住所:____________________
建筑工程施工合同15
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區(qū) 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容: 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù): 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理: 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的.與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí) 4份,承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內(nèi)容:___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑工程施工合同06-13
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑模板工程施工合同12-24
建筑工程施工合同04-22
建筑工程施工簡易合同08-31
建筑裝飾裝修工程施工合同08-31
小型建筑工程施工合同09-06
建筑工程施工供貨合同07-08