建筑工程施工合同【共15篇】
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界,合同的使用頻率呈上升趨勢,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編為大家收集的建筑工程施工合同,歡迎大家分享。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程承包范圍:大雄寶殿____㎡,____元天王殿____㎡,____元鐘鼓樓____ ㎡,元住宿樓及食堂____㎡,____元
二、合同價(jià)款(固定價(jià)格)
金額(人民幣大寫):____;(小寫) ;
三、工期:
合同工期:
開工日期:
竣工日期:
四.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定的設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng),甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的'一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工,必要時(shí)工地現(xiàn)場應(yīng)采用圍護(hù)等措施,施工中造成的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé),所發(fā)生費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
六、工程款支付:
進(jìn)場付款____元;
基礎(chǔ)±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進(jìn)度付款,乙方可停工,因停工造成乙方損失的由甲方承擔(dān)。
七、質(zhì)保期:____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,缺陷期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時(shí)算起,保修期結(jié)束后產(chǎn)生的維修費(fèi)由甲方承擔(dān)。
八.合同的生效
合同訂立時(shí)間:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后,當(dāng)事雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行調(diào)解,解決不了的,可向仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
____年____月____日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
承包范圍:
承包方式:
工期:本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質(zhì)量:
合同價(jià)款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明份,并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導(dǎo)致延誤工期,工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施,并說明注意事項(xiàng)。
第3條乙方工程
開工前天,向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并與甲方進(jìn)行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的`施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。
第4條關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價(jià)款采用第種。
A、固定價(jià)格B、可調(diào)價(jià)格(按國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算)
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值%的保管費(fèi)。由乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說膽,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。
第10條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起,為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項(xiàng)目及內(nèi)容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動(dòng)終止。
附件資料
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
授權(quán)代表(簽字):授權(quán)代表(簽字):
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同3
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的'要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進(jìn)場,人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同4
第一部分協(xié)議書發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________承包人(全稱):__________________...
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):__________________________________________________________________
承包人(全稱):__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:______________________________________________________________________
工程地點(diǎn):______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:___________________
資金來源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:
開工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):__________________________________________________________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
。、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
。场⑼稑(biāo)書及其附件
。础⒈竞贤瑢S脳l款
。、本合同通用條款
。丁(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
。、圖紙
。浮⒐こ塘壳鍐
。埂⒐こ虉(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn): _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
建筑工程施工合同5
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工,甲方按圖驗(yàn)收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的`要求進(jìn)行驗(yàn)收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強(qiáng),自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價(jià):工程總造價(jià)為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過半后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
3.第三次付款,在工程驗(yàn)收后,甲方支付總造價(jià)的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門:_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:_________________
1.2、工程地點(diǎn):_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質(zhì)量:_________________合格
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫):_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔(dān)所相應(yīng)費(fèi)用。
2.4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的'各項(xiàng)事宜。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)負(fù)擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第(3)種:_________________
(1)固定價(jià)格(2)固定價(jià)格(3)可調(diào)價(jià)格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的80%進(jìn)行付款。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第8條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項(xiàng)目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)會議紀(jì)要
(5)設(shè)計(jì)變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
建筑工程施工合同7
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
2、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
5、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
6、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。
8、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動(dòng)工,_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收,視為工程合格,甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗(yàn)收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本:
。1)該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。
(2)該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本,每年的'_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào),每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
11、該建筑工程驗(yàn)收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
12、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
13、工程竣工驗(yàn)收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。
14、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行,審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
16、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同8
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、合同價(jià)款:合同總價(jià)每公里萬。單位造價(jià)每平方米元(竣工后以實(shí)際丈量面積為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平,并清除地表雜草,然后用壓路機(jī)壓實(shí)。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實(shí),否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:職務(wù);
職權(quán):對施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗(yàn)收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作:
負(fù)責(zé)場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項(xiàng)目全權(quán)對發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作:
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查:
五、工程價(jià)款的.支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗(yàn)收完后分階段視情況支付下剩款項(xiàng)。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗(yàn)收之日計(jì)算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。
七、竣工驗(yàn)收
承包人在工程具備竣工驗(yàn)收條件錢24小時(shí)通知發(fā)包單位組織竣驗(yàn)收。發(fā)包人在收到通知后及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后2天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔(dān)自身原因造成的整改費(fèi)用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項(xiàng)目工程有關(guān)款項(xiàng)全部計(jì)算完畢后自行失效。
發(fā)包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年月日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就本項(xiàng)仿古建筑施工有關(guān)事項(xiàng),雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價(jià):
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價(jià)為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價(jià)不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔(dān))。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結(jié)算。
三、甲方責(zé)任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負(fù)責(zé)提供住宿費(fèi)、水電費(fèi)等。
3、甲方負(fù)責(zé)處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的`關(guān)系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負(fù)責(zé)處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔(dān)。
四、乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)組織施工隊(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負(fù)并文明施工。
4、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。
五、撥款方式
乙方進(jìn)行,撥付工程構(gòu)件制作費(fèi)、主體材料費(fèi)為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負(fù)責(zé)是,乙方造成停工損失由乙方負(fù)責(zé)。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包人:________大學(xué)(以下簡稱甲方)。
承包人:________建設(shè)公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:____大樓。
工程地點(diǎn):____市____路____號。
施工面積:____m2
工程造價(jià):____萬元。
第二條工程按設(shè)計(jì)圖紙施工,其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到市建委有關(guān)施工驗(yàn)收的規(guī)定要求。
第三條工程期限為:________年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結(jié)算和付款辦法為:自本合同生效之后五天內(nèi),甲方按工程造價(jià)的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款,以后按工程進(jìn)度撥款。工程竣工、驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個(gè)工程款的.99%,即達(dá)________伍仟元。其余l(xiāng)%,即________仟元,作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后,甲方在十天內(nèi)付清給乙方。
第五條工程驗(yàn)收:乙方工程竣工后,由市質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收,簽收合格即交付甲方。
第六條違約責(zé)任:由于工程質(zhì)量問題造成的損失,由乙方負(fù)責(zé);乙方如未按期完工,每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工,則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時(shí)以上造成損失,則由甲方負(fù)責(zé)。
第七條其他條款:甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負(fù)責(zé)施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負(fù)責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故,由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)責(zé)。
第八條本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份,送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發(fā)包人:________________
____大學(xué)(公章)___________
法定代表人:________(簽章)
地址:____市____路號
承包人:________________
建筑公司(公章)__________
法定代表人:(簽章)_____
簽約時(shí)間:____年____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對其進(jìn)行費(fèi)用的.核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同12
發(fā)包人(甲方):_____________________
地址:________________________________
法定代表人:__________________________
聯(lián)系電話:____________________________
承包人(乙方):_____________________
身份證號:____________________________
聯(lián)系電話:____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的`原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)訂立本合同。
第1條
甲方將位于_______市_______內(nèi),所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍:_______市_______廠房地面工程施工,包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴(yán)格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實(shí)行全面承擔(dān),包工包料,乙方為安全施工、文明施工第一責(zé)任人。
第2條
開工日期:_______年_______月_______日,竣工日期:_______年_______月_______日。
第3條
合同價(jià)款甲方按乙方所做工程量施工量標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)總價(jià)款_______萬元與乙方結(jié)算工程款,乙方承包單價(jià)一次包定。如有個(gè)別因素發(fā)生最終按乙方實(shí)際完成工程量據(jù)實(shí)結(jié)算工程款。
第4條
甲方開工前提供具備開工條件的施工場地,需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負(fù)責(zé)。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價(jià)款2%每天作乙方賠償。
第5條
乙方在開工過程中,嚴(yán)格按國家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行,而如發(fā)生安全責(zé)任事故對第三人人身財(cái)產(chǎn)損害,由此所造成的全部損失、賠償費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
第6條
施工所需要的機(jī)械設(shè)備、工具和油料、機(jī)油等消耗品均由乙方提供。上述機(jī)械費(fèi)、油料費(fèi)用均已包括承包單價(jià)之內(nèi),甲方附付合同約定的工程款之外不承擔(dān)任何費(fèi)用。
第7條
工程款支付(兩次性支付)
7。1第一次付款_______年_______月_______日前,付給人工費(fèi)_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前,甲方一次性支付全部工程款。(以收據(jù)為憑)
7。2若甲方到期未給付工程款,承擔(dān)違約責(zé)任,違約金為_______萬元。
第8條
本合同正本兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
甲方:_____________________
乙方:________________________
法人代表:_________________
責(zé)任人:______________________
________年________月______日
________年________月________日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:
四、工程造價(jià):本工程預(yù)算價(jià)為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為xx,工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算,信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。
八、工程工期:工期總?cè)諝v天數(shù)為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的.日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工,按時(shí)保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護(hù)措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí),若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為xx個(gè)月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進(jìn)場修復(fù),視為自動(dòng)放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同14
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《民法典》、《____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點(diǎn): 住房結(jié)構(gòu):室廳廚衛(wèi)陽臺,施工面積____平方米
二.價(jià)格 清包工總費(fèi)用:______元,大寫(人民幣):_______________元,其中,水電工:______元,木工:_______元,瓦工:_______元,油漆工:______元,垃圾清運(yùn)費(fèi):_______元,材料搬運(yùn)費(fèi):_______元,其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_______________________元。 經(jīng)雙方認(rèn)可,在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動(dòng),雙方將不更改工程款,當(dāng)有大的變更時(shí)應(yīng)在變更前友好協(xié)商,按實(shí)另計(jì)。
三.工期 自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。 以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應(yīng)超過工期______天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問題,或因長時(shí)間特殊天氣對某些施工項(xiàng)目確有影響的,則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工______至______天)。
四.設(shè)計(jì)
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五.材料 甲方負(fù)責(zé)采購需用材料,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。 乙方應(yīng)提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在______天內(nèi)及時(shí)將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場供施工隊(duì)使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。 如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料,乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料,并開具正式發(fā)票。 乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。 甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,乙方應(yīng)做好材料的`保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)常 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,未經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按材料價(jià)格雙倍補(bǔ)償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下: 工程款付款時(shí)間表,付款時(shí)間付款內(nèi)容金額,協(xié)議簽訂完畢,正式開工____日內(nèi)預(yù)付______鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗(yàn)收本項(xiàng)目全部,強(qiáng)弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗(yàn)收本項(xiàng)目全部,瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗(yàn)收后本項(xiàng)目全部,完成木工工程,并由甲方驗(yàn)收通過后本項(xiàng)目全部,完成油漆工程,并由甲方驗(yàn)收通過后本項(xiàng)目全部,竣工驗(yàn)收也就是安裝完成甲方驗(yàn)收通過當(dāng)天本項(xiàng)目全部,保修尾款。
七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。 在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。 凡每一單項(xiàng)施工項(xiàng)目完工后,雙方應(yīng)在工程質(zhì)量驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。(詳見附表) 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)______《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
八.垃圾清運(yùn)處理 乙方應(yīng)盡可能將垃圾袋裝化,并有責(zé)任每日及時(shí)清理需處理的垃圾。乙方應(yīng)把所處理垃圾清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九.工地現(xiàn)場管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,由施工產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方自行負(fù)責(zé)。
十.違約及違約責(zé)任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期______天后,每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
十一糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí),雙方應(yīng)先協(xié)商調(diào)解。 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),乙方將房屋外門鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質(zhì)量保修期為________年,中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負(fù)責(zé)維修,但因是包清工形式,乙方無質(zhì)保金,如乙方在保修期內(nèi)無辜推委,甲方有權(quán)利通過其他途徑采取相應(yīng)措施直至訴諸法律。
2.對于不能確定的工程量雙方應(yīng)該事先談好單價(jià),按照實(shí)際工程量結(jié)算。
3._________
4.__________
5.__________
甲方:__________
乙方:__________
簽章:__________
簽章:__________
聯(lián)系電話:__________
聯(lián)系電話:__________
簽約日期:__________
簽約日期:__________
建筑工程施工合同15
甲方:中國XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則,共同開展_______________行業(yè)市場,就______(包括手機(jī)、筆記本d)業(yè)務(wù)系統(tǒng),乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò)為乙方用戶提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運(yùn)營思路制定終端銷售政策,乙方負(fù)責(zé)“_______________”專用終端的引進(jìn)和銷售。
2、乙方通過對甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權(quán)利及義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利
1、根據(jù)____________行業(yè)市場的發(fā)展需要,甲方有權(quán)與乙方共同選定____________專用終端型號;
2、甲方對訂購終端制定銷售政策;
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務(wù)體系的權(quán)利,包括:
。1)提供終端備機(jī);
。2)在________________區(qū)至少設(shè)有一個(gè)售后服務(wù)站;
。3)要求制定詳盡的售后服務(wù)流程,嚴(yán)格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規(guī)定處理終端售后問題;
。4)如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認(rèn)為手機(jī)故障并在可提供換機(jī)服務(wù)時(shí)間范圍內(nèi)的,乙方必須為用戶提供換機(jī)服務(wù)。
4、甲方有權(quán)要求乙方完善其終端進(jìn)銷體系,包括:
(1)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
。2)終端管理:要有完備的終端進(jìn)、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人員;
(3)財(cái)務(wù)管理:具有完善的財(cái)務(wù)核算體系及管理制度,配備相應(yīng)財(cái)務(wù)人員;
。4)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員:配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員,用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應(yīng)聯(lián)系、市場銷售監(jiān)控等;
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端,甲方有權(quán)要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
(二)甲方的義務(wù)
1、對于乙方掃串號終端,甲方根據(jù)cda移動(dòng)業(yè)務(wù)社會化運(yùn)營總體思路,有義務(wù)制定符合市場發(fā)展的終端銷售政策;
2、對經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的`移動(dòng)終端,甲方有義務(wù)申請將終端串號錄入系統(tǒng);
3、根據(jù)市場發(fā)展需要,在終端型號上,甲方有指導(dǎo)乙方進(jìn)行采購的義務(wù);
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進(jìn)行銷體系過程中,甲方有義務(wù)提供部分指導(dǎo)意見協(xié)助實(shí)施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結(jié)算,甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補(bǔ)貼款;
三、乙方的權(quán)利及義務(wù)
。ㄒ唬┮曳降臋(quán)利
1、乙方根據(jù)市場發(fā)展需要,有自行上報(bào)進(jìn)貨終端型號的權(quán)利;
2、乙方訂購終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對訂貨終端型號有選擇的權(quán)利;
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進(jìn)貨的終端,乙方有權(quán)利要求甲方將終端串號錄入系統(tǒng)且制定相關(guān)銷售政策;
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規(guī)定,乙方有權(quán)利選擇滲透目標(biāo);
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進(jìn)銷體系過程中,在符合電信公司相關(guān)要求的前提下,有權(quán)利提出個(gè)性化建設(shè)方案;
6、乙方有權(quán)利要求甲方協(xié)助乙方向個(gè)盟市電信終端公司催繳終端補(bǔ)貼款,知道乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)后為止。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、根據(jù)市場發(fā)展情況,針對甲方提出的終端訂購需求,乙方有義務(wù)部分或全數(shù)訂購;
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進(jìn)銷體系的義務(wù);
3、甲方根據(jù)市場發(fā)展實(shí)際情況,對天翼終端市場進(jìn)行宏觀調(diào)控過程中,乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營天翼終端業(yè)務(wù);
4、終端進(jìn)貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進(jìn)行規(guī)范操作的義務(wù)。
四、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、短信費(fèi):______元條(按條);
2、功能費(fèi):______元月(自治區(qū)內(nèi)不限流量費(fèi),區(qū)外流量費(fèi)和超出部分按照標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)收取);
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費(fèi)套餐:______元月人,區(qū)內(nèi)不限流量,____________外流量按:______元分鐘計(jì)算;
4、如開通其他業(yè)務(wù),按現(xiàn)行資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本;
2、在功能、短信等費(fèi)用上進(jìn)行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結(jié)算周期
1、甲方要嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間及時(shí)給予結(jié)算;
2、每月____日前提供上個(gè)月的業(yè)務(wù)出賬單,雙方進(jìn)行對賬;
3、賬單核對無誤后,____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處;
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2____日前將上月結(jié)算款匯至乙方結(jié)算賬戶
七、乙方結(jié)算賬戶公司名稱:__________________公司地址:__________________郵編:__________________開戶行名稱:__________________賬號:________________________
八、違約責(zé)任
1、因?yàn)椴豢煽沽?dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項(xiàng)下有關(guān)義務(wù)時(shí),可視情形部分或全部免除承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對方,并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應(yīng)繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個(gè)月以上時(shí),雙方應(yīng)重新協(xié)商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是,則延長履行協(xié)議的期限,這一期限相當(dāng)于不可抗力影響的時(shí)間;
3、因不可抗力時(shí)間導(dǎo)致的費(fèi)用由雙方自行承擔(dān)。
九、爭議的解決對于因?yàn)楸緟f(xié)議履行而發(fā)生的爭執(zhí),甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)議不成的,由呼和浩特仲裁委員會依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的,對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無反對意見,有效期自動(dòng)順延;如任何一方有反對意見,在本協(xié)議到期后前一個(gè)月書面通知對方,以反對意見書面送達(dá)為標(biāo)志,則本協(xié)議到期自動(dòng)終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內(nèi)容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴(yán)格保密,不得給甲方其他競爭者透露;
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的,由責(zé)任方采取相應(yīng)措施承擔(dān)責(zé)任,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),雙方可以通過友好協(xié)商,對本協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議,應(yīng)提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方,應(yīng)對另一方因此遭受的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、如果甲方不能按時(shí)付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權(quán)代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:中國XX公司________________________分公司
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:____________
簽約日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:______
簽約日期:____
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑工程施工合同04-22
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑修繕工程施工合同02-07
【薦】建筑工程施工合同06-22
建筑工程施工合同【推薦】06-22
建筑工程施工補(bǔ)充合同07-20
城市建筑裝飾工程施工合同09-08
小型建筑工程施工合同09-06