- 相關推薦
油漆工程施工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它可以保護民事法律關系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的油漆工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
油漆工程施工合同1
甲方：__________
乙方：__________
依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿公平原則。雙方就本工程外墻漆工程施工事項協商一致，定立本合同。
一、工程名稱：
無棣縣華諾西區B-01、B-02、B-03。住宅樓外墻漆工程。
二、工程地點：
無棣縣棣新四路與205國道交叉處，華諾西區院內。
三、工程造價：
本工程外墻漆綜合單價每平方米22元，綜合單價包括人工費、材料費、安全保險費、檢測試驗費等費用。結算按實際施工面積經審計核算為準。
四、技術交底及要求：
1、滿刮柔性膩子兩遍，封閉底漆一遍，中彈性面漆兩遍。
2、統一色卡、色號。
3、三年不退色、不脫落。
4、具有正規施工資質，法人委托單位。
5、乙方應按有關規定及甲方要求提供工程技術檔案及工程驗收所需的各種資料。
6、現在主體墻面清理。
五、質量及工期要求：
根據施工效果圖、色卡、色板及相關規范要求施工，符合外墻漆驗收要求，工程質量達到合格標準，施工工期：年月日至年月日。
六、付款方式：
合同簽訂后，按形象進度付款，膩子完工付總工程量的50%，工程竣工驗收合格付至總價款的95%，剩余5%作為保修金，一年內無任何質量問題一次性付清。三年內出現質量問題乙方免費維修。
七、違約責任：
1、乙方應在合同規定的期限內完成施工，如因乙方拖延工期影響甲方整體工程驗收，乙方承擔由此造成的一切損失。
2、甲方需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而延誤工期由甲方負責;如因甲方原因影響工程進度并給乙方造成的損失由甲方承擔。
3、甲方提供必需的施工條件，甲方負責提供施工用水及電源，乙方自按計量表并承擔水、電費。
4、本合同在執行過程中產生爭議，雙方應首先采取協商解決方法。協商不成時，可依法向無棣縣人民法院訴訟。
八、保修及售后服務
1、乙方對全部施工內容承擔保修責任。其中外墻漆工程的保修期為三年，保修期限自工程竣工驗收合格交付使用次日起計算。
2、保修期內，乙方承擔因外墻漆本身質量原因造成的褪色、脫落等一切質量問題的責任。
3、在保修期內，乙方應積極與甲方聯絡，定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。
九、安全責任：
1、乙方負責外墻漆工程施工現場及生活區域的安全文明施工，遵守當地政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
2、乙方負責外墻漆工程施工現場的`施工安全，乙方自行投保施工現場人員人身財產意外傷亡的保險，一切安全責任及其費用全部由乙方承擔。
3、乙方加強對施工人員的安全管理和文明施工教育，嚴格按照安全操作規程施工，施工機具應經驗收備案準用，工人應正確佩戴合格的防護用品，施工中出現任何安全事故，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
十、合同的有效性：
本合同甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章后生效，有效期自雙方簽訂之日起至保修金還清時止。
十一、如有其它要求，甲乙雙方共同協商，未盡事宜甲乙雙方協商解決。本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
油漆工程施工合同2
甲方：
乙方：天津鼎鑫涂裝工程有限公司
甲方因工程施工需要，將 工程的油漆分項工程承包給乙方施工。為了明確雙方權、責、利，保證工程施工順利進行，為社會提供高品質的建筑產品。特制訂以下合同條款，雙方必須信守執行。
一、適用法律法規：國家有關法律、法規及規范性文件均對本合同具有約束力。
二、工程名稱：
工程地點：
施工工藝要求： ，漆膜厚度必須符合國標。
備注：質量及施工標準：按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。
承包方式：包工包料
工程內容包括： 按圖紙和實際需要。
三、合同單價 元/㎡（稅后不開票價）
合同總價：工程量暫定 ㎡ ，總價款 元，大寫
注：結算經實際發生的噴涂面積為準。
四、甲方主要責任
1、甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底，監督焊工處理好焊口（焊口干凈、飽滿、達到現場監理驗收標準）
2、為乙方提供施工條件，其中包括現場的水、電、腳手架等。
3、向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。
4、負責工程施工過程中的檢驗和驗收。
5、甲方在乙方進場后，向乙方出示鋼結構電焊驗收報告，以證明現場已具備噴涂作業條件。
五、乙方的主要責任
1、乙方對其雇傭的.施工人員進行資格審查并有責任保證其人員的人身安全。
2、雇傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過55周歲。
3、乙方必須簽訂《安全協議書》并嚴格遵守其規定，施工中因違反《安全協議書》中的規定所的一切不良后果與損失均由乙方全部承擔。
4、乙方須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。
5、乙方承諾嚴格按照鋼結構氟碳噴涂施工工藝操作，保證施工質量。
6、在質保期間內，如屬于乙方質量問題需要維修，乙方負責免費維修服務；如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協商,乙方承諾終身成本維修。
7、乙方進場后，嚴格遵守現場管理制度，配合甲方項目經理的管理。
六、付款方式及期限
1、乙方進場3日內，甲方預付總工程款的30%作為訂金；
2、基材除銹、底漆噴涂全部完畢后 3 日內支付30%；
3、全部面漆噴涂完畢后3個工作日內雙方按照驗收標準驗收，驗收合格后 5 日內甲方應付清工程余款，即工程總款的35% 。
4、余下5%作為質保款，保修期間自工程竣工驗收之日起算，為期1年，質保期滿后，一月內一次性付清。
5、變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格支付面漆完成工程款的同時一并支付給乙方。
七、工 期
1、合同工期：按甲方進度要求，從進場施工之日起 個睛天內，完成本工程。
2、以下情況造成工期延誤雙方確認后可以順延。
⑴不可抗力，其中包括地震、江澇、戰爭等。
⑵設計變更原因。
⑶業主原因。
八、雙 方 違 約 責 任
1. 合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2. 無正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。
3. 甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1‰支付給乙方。
4. 乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到國家規范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
九、附 則
1、本合同一經簽訂便具有法律效力，單方無權終止合同。
2、本合同在執行過程中，發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決，在協調無果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。
未盡事宜可經雙方協商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。
以下無正文
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
年 月 日 年 月 日
油漆工程施工合同3
甲方：
乙方：天津鼎鑫涂裝工程有限公司
甲方因工程施工需要，將工程的油漆分項工程承包給乙方施工。為了明確雙方權、責、利，保證工程施工順利進行，為社會提供高品質的建筑產品。特制訂以下合同條款，雙方必須信守執行。
一、適用法律法規：
國家有關法律、法規及規范性文件均對本合同具有約束力。
二、工程名稱：
工程地點：
施工工藝要求： ，漆膜厚度必須符合國標。
備注：質量及施工標準：按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。
承包方式：包工包料
工程內容包括：按圖紙和實際需要。
三、合同單價 元/㎡（稅后不開票價）
合同總價：工程量暫定 ㎡，總價款 元，大寫。
注：結算經實際發生的噴涂面積為準。
四、甲方主要責任
一、甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底，監督焊工處理好焊口（焊口干凈、飽滿、達到現場監理驗收標準）
二、為乙方提供施工條件，其中包括現場的水、電、腳手架等。
三、向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。
四、負責工程施工過程中的檢驗和驗收。
五、甲方在乙方進場后，向乙方出示鋼結構電焊驗收報告，以證明現場已具備噴涂作業條件。
五、乙方的主要責任
一、乙方對其雇傭的施工人員進行資格審查并有責任保證其人員的人身安全。
二、雇傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要，工人最小不得小于18周歲，最大不得超過55周歲。
三、乙方必須簽訂《安全協議書》并嚴格遵守其規定，施工中因違反《安全協議書》中的規定所的一切不良后果與損失均由乙方全部承擔。
四、乙方須提供材料廠家的'檢驗報告、合格證及相關資料。
五、乙方承諾嚴格按照鋼結構氟碳噴涂施工工藝操作，保證施工質量。
六、在質保期間內，如屬于乙方質量問題需要維修，乙方負責免費維修服務；如因人為破壞或者其它一切非正常損壞原因需要維修，甲乙雙方共同協商,乙方承諾終身成本維修。
七、乙方進場后，嚴格遵守現場管理制度，配合甲方項目經理的管理。
六、付款方式及期限
一、乙方進場3日內，甲方預付總工程款的30%作為訂金；
二、基材除銹、底漆噴涂全部完畢后3日內支付30%；
三、全部面漆噴涂完畢后3個工作日內雙方按照驗收標準驗收，驗收合格后5日內甲方應付清工程余款，即工程總款的35% 。
四、余下5%作為質保款，保修期間自工程竣工驗收之日起算，為期1年，質保期滿后，一月內一次性付清。
五、變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格支付面漆完成工程款的同時一并支付給乙方。
七、工期
一、合同工期：按甲方進度要求，從進場施工之日起 個睛天內，完成本工程。
二、以下情況造成工期延誤雙方確認后可以順延。
⑴不可抗力，其中包括地震、江澇、戰爭等。
⑵設計變更原因。
⑶業主原因。
八、雙方違約責任
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。
2.無正當理由，甲方在應付款日期不付款，乙方催討時仍不付款，乙方有權停止施工，由此所造成的后果由甲方承擔。
3.甲方未按合同規定付款，或甲方原因而造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1‰支付給乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到國家規范要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
九、附則
一、本合同一經簽訂便具有法律效力，單方無權終止合同。
二、本合同在執行過程中，發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決，在協調無果的情況下可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。
未盡事宜可經雙方協商后列入補充條款，之補充條款與正文具有同等效力。
以下無正文
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
年 月 日 年 月 日
油漆工程施工合同4
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
為了順利完成本工程的施工任務，確保優質工程，創安全、文明雙標化工地，并充分發揮施工班組的積極性，項目部實行內部承包責任制，經乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的裝飾工程(涂料、油漆、白水泥裝飾工程)，為明確雙方責任，經協商特簽訂以下合同，雙方必須嚴格遵守執行。
一、工程地點及名稱：
二、工程內容及范圍：
工程(材料由乙方自負)。
三、結算方法：按實際面積：白水泥頂棚 元/M2、白水泥墻面 元/M2、涂料墻面 元/M2、油漆墻面 元/M2。
四、質量要求：
(1)甲方要求本工程必須達到優質工程。
(2)乙方承諾本工程確保優質工程(以質監評定為準)，并按甲方質量承諾書的要求操作。
五、工期要求：乙方必須按期完成甲方制定的生產進度計劃。
六、付款方法：按工程進度付月完成工程量的 %款，到工程完工后付款總款的`，其余款到竣工驗收后付款必須填寫簽單，經會簽人員簽字。
七、雙方職責：
(一)甲方職責
1、甲方負責對乙方質量、安全、文明施工的技術交底和監督檢查，對各種規格、尺寸、數量復核并提出整改意見。
2、甲方負責對乙方的安全教育和安全知識考試。
3、材料進場必須由乙方自己負責卸貨并堆放整齊。
4、甲方負責解決乙方人員的臨時住宿就餐(膳食費乙方自理)。
5、甲方負責對乙方人員暫住人口登記，并協助乙方辦理必要證件(費用乙方自理)。
6、乙方發生以下情況，甲方有權終止合同或清退出場乙方賠償相應的經濟損失給甲方。
A、質量達不到優質標準罰工程款的 %;
B、因乙方的責任造成工期延期罰 元/天;
C、乙方違章作業發生重大安全事故，費用乙方自理，另處罰 元;
D、乙方違反治安條例發生事故、斗毆等造成經濟損失費用乙方自理，另罰 元/次。
7、甲方提供內腳手架、碘鎢燈，其它所有工具由乙方自理。
(二)乙方職責
1、乙方必須按施工圖(會審紀要、變更聯系單)施工，按規范操作，積極主動接受質監部門、建設方、監理和甲方的質量監督和管理。
2、乙方必須按優質工程的標準精心組織施工，開工前必須寫出合理的施工方案，并有專人負責質量，發現質量問題及時整改。
3、乙方必須組織優良素質的施工隊伍，把質量意識灌輸到班組每個成員，如發生以下質量問題，甲方將罰款處理，以上罰款在當月工程款中扣除。
4、乙方必須完成甲方排定的進度計劃，不得延誤工期，以甲方的要求配備勞動力，不得無故停工，如發生無故停工，每次罰500元。
5、乙方必須嚴格執行甲方制定的安全規章制度，參加甲方組織的安全教育和有關會議，參加安全知識考試，每天對班組人員進行安全教育、安全交底，督促班組人員使用安全勞保用品，每周進行一次安全活動，并做好安全日記，堅決杜絕傷亡事故，如因乙方原因造成工傷事故，一切損失費用由乙方自負，甲方原因甲方負責，其它班組造成，由肇事班組及個人負責一切費用。
6、乙方要積極配合甲方創“雙標化”工地的合作，合理堆放材料，杜絕現場“亂臟差”現象，做好落手清工作，不得做到哪里攤到哪里、丟到哪里，并做到工完場清，不得以任何理由拒絕“落手清”工作，如甲方多次督促無效罰200元/次。
7、乙方負責人或承包人必須90%時間在施工現場親自指揮，否則扣發或停發工程進度款。
8、乙方負責工地內乙方人員的治安全管理，工地內不準鬧事、打架、斗毆，嚴禁賭博，不準將小孩及施工無關人員帶入施工現場，宿舍內嚴禁男女混居，如發現上述事情，將按宿舍管理處罰條例照章罰款，嚴重的送當地公安機關處理(甲方不安排女宿舍和夫妻房間)。
9、乙方必須熟悉各類本工種機械操作規程，安全接電，并按標準做好防護措施，嚴禁違章操作，每臺機械必須派專人負責使用，并做好防火消防工作，如發現違章作業現象，罰30-100元/次。
10、乙方必須節約原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪費。
領用材料及工具應認真保管及時歸還，如有缺少全部由乙方照價賠償。
八、獎罰標準
1、本合同已包含質量優質獎。
2、本合同處罰標準已在上述細則中規定。
九、其他說明
1、所有罰款在乙方當月工資中扣除，罰款內容經甲方口頭提出后，出具罰款單，罰款單上不用班長簽字即為有效。
2、合同未盡事宜，經雙方協商另立補充協議。
3、本合同一式四份，甲方執一份，乙方執一份，經雙簽字后即生效，工程結束后即失效。
甲方：平湖梅蘭苑項目部 乙方：
代表：
日 期： 年 月 日
油漆工程施工合同5
甲 方：
乙 方：
根據《中華人民共和國合同法》及《建筑法》相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結合本工程實際情況，甲方將安置區第二項目部11#、12#、20#、21#樓室內外油漆以包工包料形式承包給乙方，經雙方協商，達成以下協議：
一、工程承包范圍：工程內墻涂料，外墻頂層涂料、油漆，室內門油漆，樓梯扶手以及建筑面積以內的所有油漆、涂料。
二、承包單價：按建筑面積32元/平方米，甲方不負責其他任何費用。
三、付款方式：甲方根據乙方施工進度付款，竣工前甲方零星付給乙方貳拾陸萬元(￥：260000)，竣工后，甲方付乙方捌萬元(￥：80000)，剩余貳萬肆仟捌佰元(￥：24800)作為保證金，在開發商付給甲方保證金之后，甲方全額付給乙方。
四、質量標準：乙方施工時必須嚴格按設計和規范要求施工，施工質量及工藝、材料達不到要求，造成返工，一切費用由乙方負責，質量返工后達不到要求，乙方自動退場，按50%工料款結算。施工工程質量必須達到工程驗收標準。
五、施工工期：乙方進場施工必須嚴格按甲方進度計劃要求進行，在 年 月 日前全部完成承包范圍內施工任務，施工時按辦公室規定的施工人員數量上足。愈期未完成每推遲壹天罰款壹仟元，依此遞增。
六、安全責任
乙方在施工、生活期間，自行做好安全防護工作，所出的'任何意外事故、安全事故都由乙方責任，甲方不承擔任何責任。
以上協議，請甲乙雙方共同遵守，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
油漆工程施工合同6
甲方：__________(以下簡稱甲方)
乙方：__________(以下簡稱乙方)
蒲場鎮人民政府于20xx年9月經邀投標評審確定你單位為我鎮20xx年"四在農家"外墻漆施工中標單位。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條列》及國家有關法律、法規及相關規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方本著平等、互利、誠實信用的原則，在協商一致的基礎上，達成如下合同內容，以共同遵照執行：
一、實施概況
1、實施項目：__________(以下簡稱本工程)
2、項目地點：
二、工程范圍：__________的供貨、運輸、施工及負責保修期內的維護等事宜。
1、蒲場鎮"四在農家"外墻漆粉刷，暫定項目量約為__________平方米。
2、結算時以實際展開面積驗收依據計算(包括所有線條、門窗小口、梁等。
3、合同綜合包干單價：包括一切材料費、輔材、機械、外架、吊籃費、管理費、人工費、安全文明施工措施費、趕工費、測試費、資料費、場內外垂直及水平運輸費、垃圾清理費、二次搬運費、利潤及其他一切費用，外墻刷漆即拉線條刷白漆，墻裙為青磚，刷每平方米綜合價為人民幣(__________元)(含稅)，
4、外墻漆品牌：采用牌外墻漆。施工程序為：基層的外墻專用膩子打磨后→底層專用外墻底漆→面層外墻漆(顏色以施工圖和建設單位要求為準)。
三、結算方式：
以實際施工的.展開面積結算(農戶簽字認可)。
四、質量要求：
1、材料進場前必須將甲方要求相關資料報鎮村鎮建設服務中心備案，并經甲方審核合格后方可使用施工。
2、施工工藝要求：必須按規范施工，嚴禁偷工減料，各項工序的施工必須符合外墻漆施工的各項規范規程。
3、乙方如不遵守以上兩條，所造成的一切損失均由乙方自負，甲方不負任何責任。
五、安全責任：乙方必須做好相應的安全措施，施工時必須佩帶好安全帽，系好安全帶、安全繩等。文明施工，安全第一，各種安全措施必須按照國家建筑安全法律、法規嚴格實施，否則由此造成的一切大小安全事故均由乙方自負。制定無擾民措施，做到群眾滿意。
六、進度要求：乙方必須結合土建工程的外墻抹灰情況，同步完成。否則，由此造成的延誤工期等一切損失，均由乙方負責。
七、付款方式：乙方在甲方指定的工期內完工后：鎮級驗收合格后，支付總工程款的60%，支付時乙方交納5%的質保金，縣級驗收認可后，再支付清工程款的40%。
八、保質責任：與農戶簽訂保質協議，保質期為8年，保質金為總工程款的5%。兩年后如無質量問題，甲方一次性退還乙方的5%保質金，如在8年保質期內發生質量問題，乙方在接到甲方的電話后，必須在72小時內到達現場及時處理。否則，甲方有權起訴乙方，并由當地法院處理。
九、乙方必須服從甲方及監管單位的安排、指揮，對達不到質量要求的必須及時返工處理。
十、乙方必須做好相關的備案資料，報鎮政府備案。
甲方(公章)：________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【油漆工程施工合同】相關文章：
油漆工程施工合同范本（精選10篇）08-14
油漆承包的簡單合同范本 承包油漆涂料合同04-10
油漆施工合同06-11
油漆裝修合同04-29
油漆購銷合同02-12
油漆裝修的合同04-19
油漆加工合同04-01
油漆供貨合同11-08
油漆采購合同04-26