基礎(chǔ)土建施工合同

基礎(chǔ)土建施工合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編收集整理的基礎(chǔ)土建施工合同，歡迎大家分享。

　　基礎(chǔ)土建施工合同 篇1

　　發(fā)包單位：(甲方)

　　承包單位：(乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，雙方達(dá)成如下共識：

　　1.第一條工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點(diǎn)：

　　3.工程內(nèi)容：

　　4.承包方式：包施工包檢測(檢測項(xiàng)目：

　　5..施工期限：準(zhǔn))

　　6.工程質(zhì)量等級：

　　7.第二條工程價(jià)款及取費(fèi)依據(jù)

　　1.工程單價(jià)：

　　2.工程總價(jià)：

　　第三條甲方責(zé)任

　　1.辦理正式工程和臨時(shí)設(shè)施范圍的土地征用，施工許可證等手續(xù)。

　　2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網(wǎng)資料。

　　3. 提供樁位平面圖和施工圖，負(fù)責(zé)建筑物定位，提供工程地質(zhì)資料和建筑水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)。

　　4.開工前組織乙方和設(shè)計(jì)單位及相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，提供乙方施工所需的相關(guān)資料。

　　5.對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督并辦理單據(jù)簽證手續(xù)。

　　6.在施工過程中遇到施工現(xiàn)場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并承擔(dān)其費(fèi)用。

　　7.工程中途由于供樁不及時(shí)等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費(fèi)80元/天計(jì)算，機(jī)械臺班停工費(fèi)每天_天。甲方不按合同規(guī)定及時(shí)付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應(yīng)付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付應(yīng)付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負(fù)責(zé)。

　　8.接到乙方完工并檢測合格材料三天內(nèi)組織竣工驗(yàn)收工作，辦理驗(yàn)收簽證手續(xù)。工程竣工驗(yàn)收合格后甲乙雙方結(jié)算完畢，應(yīng)按合同約定付清工程款。如不能按時(shí)付款時(shí)，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的'違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規(guī)定支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)通過法律途徑解決，甲方承擔(dān)由此給乙方造成的損失。

　　第四條乙方責(zé)任

　　1.根據(jù)圖紙要求，設(shè)計(jì)施工方案。按照甲方提供的數(shù)據(jù)和軸線，施放樁位，并于現(xiàn)場確立定位軸線及標(biāo)高等的固定標(biāo)志，做為復(fù)查驗(yàn)收的依據(jù)。

　　2.依照設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要求組織施工，保質(zhì)、保量、保工期(施工期間如發(fā)生不可抗力的自然災(zāi)害等因素，工期相應(yīng)順延)完成任務(wù)，做到文明施工，安全生產(chǎn)，場地整潔，負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全。

　　3.及時(shí)向甲方提供施工報(bào)表及有關(guān)資料，反應(yīng)施工問題，接受甲方監(jiān)督。

　　4.屬于乙方責(zé)任的工程質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)無償修理或承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　5.工程進(jìn)行中如因乙方原因未能按合同規(guī)定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價(jià)萬分之五的逾期違約金。

　　6.第五條工程變更及施工簽證

　　1.施工過程中由于設(shè)計(jì)變更或甲方提出工程變動(dòng)而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構(gòu)筑物等無法施工，所發(fā)生的停工、窩工、返工和相應(yīng)損失，雙方應(yīng)及時(shí)辦理簽證，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　　2.因甲方未按合同第三條完成應(yīng)承擔(dān)的工作，給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由甲方7天內(nèi)解決有關(guān)手續(xù)，繼續(xù)施工，否則超過7天甲方承擔(dān)現(xiàn)場施工人員的工資和機(jī)械費(fèi)用，工期順延。

　　3.施工中發(fā)生的工程內(nèi)容之外的工作量，可由甲方委托乙方承辦，并經(jīng)雙方簽證列入工程決算。

　　第六條工程竣工結(jié)算

　　2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費(fèi)的清。

　　3.工程結(jié)束后非乙方原因在15天內(nèi)甲方仍未搞好竣工驗(yàn)收工作，則視為竣工驗(yàn)收合格。

　　4.第七條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、GB50202-_(建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)及經(jīng)甲方審定的乙方施工設(shè)計(jì)，為雙方驗(yàn)收工程的依據(jù)。

　　2、全部工程完工并檢測合格結(jié)束后，乙方于三日內(nèi)整理好全部資料報(bào)甲方現(xiàn)場驗(yàn)收，甲方須按時(shí)參加;如甲方不能按時(shí)參加，則應(yīng)通知乙方并承認(rèn)乙方專職質(zhì)檢員的驗(yàn)收結(jié)果，并辦理簽證驗(yàn)收。

　　3、工程驗(yàn)收后，乙方交甲方如下材料：

　　1. (1)材料試驗(yàn)記錄

　　2. (2)樁位竣工平面圖

　　3. (3)工程設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證記錄

　　4. (4)現(xiàn)場施工記錄

　　5.第八條物資供應(yīng)

　　本工程所使用的施工材料由乙方供應(yīng)，必須確保材料合格，符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　1.第九條設(shè)計(jì)變更

　　施工圖修改和變更，須經(jīng)設(shè)計(jì)單位及雙方代表簽字方可有效。

　　第十條由于非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據(jù)實(shí)結(jié)算，于本合同承包內(nèi)容完工后十日付清工程款，并賠償乙方相關(guān)費(fèi)用。

　　第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具備同樣法律效益。

　　第十二條爭義的解決方式

　　如雙方就本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第十三條本合同自簽訂之日起生效，工程款結(jié)清后自動(dòng)失效。

　　第十四條備注：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　基礎(chǔ)土建施工合同 篇2

　　發(fā)包單位(甲方)：_________________

　　承包人：(乙方)：_________________

　　根據(jù)中華人民共和國民法典和建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第1條：工程概況

　　1.1、工程名稱： _________________

　　工程地點(diǎn)：__________________________________

　　工程內(nèi)容：

　　含如下內(nèi)容：地下室基礎(chǔ)承臺及基礎(chǔ)梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機(jī)甩到地下室主道的兩側(cè)后由甲方負(fù)責(zé)外運(yùn)。

　　工程總價(jià)：________ 按下室占地面積_______元(此價(jià)格含不可考慮的因素，沒有任何價(jià)格調(diào)差)。

　　第2條：合同使用標(biāo)準(zhǔn)和法律

　　2.1、合同使用標(biāo)準(zhǔn)：______________

　　2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設(shè)安裝工程承包合同條例

　　第3條：甲方工作

　　3.1 公布工地各項(xiàng)管理制度，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、材料耗用等進(jìn)行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。

　　3.2按照合同條款按時(shí)按量支付工程款。

　　3.3如乙方不服從甲方指揮，不能按時(shí)完成甲方規(guī)定的施工任務(wù)，或發(fā)生重大失誤導(dǎo)致工程停工，甲方有權(quán)終止合同。對造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　3.4負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設(shè)防。

　　3.5對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權(quán)清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排，不能按時(shí)、按量、按要求完成施工任務(wù)(或整改內(nèi)容)的，甲方有權(quán)另行安排人員完成，造成的一切費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)，對消極對待、屢教不改的，甲方有權(quán)終止協(xié)議；中途退場的，甲方有權(quán)不付任何工資費(fèi)用。

　　第4條：乙方工作

　　4.1乙方須安排一個(gè)負(fù)責(zé)人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，4.2 乙方嚴(yán)格按照甲方測量出的樁頂標(biāo)高進(jìn)行破除，標(biāo)高測量中乙方必須派人員配合，嚴(yán)禁用炮機(jī)鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預(yù)留鋼筋必須按甲方的.要求所預(yù)留。破除完的的樁頭由乙方用挖機(jī)吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。

　　4.3 前期進(jìn)場必須保證有一臺大挖機(jī)和兩臺小挖機(jī)方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進(jìn)度相應(yīng)的增加機(jī)械人員，如進(jìn)度達(dá)不到要求，甲方有權(quán)終止合同，并按完成的50%結(jié)算。

　　4.4 乙方進(jìn)場后，甲方負(fù)責(zé)提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機(jī))。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進(jìn)度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進(jìn)度，如進(jìn)度嚴(yán)重跟不上，甲方有權(quán)中止乙方的合作。

　　第5條：工程款

　　工程款支付金額和時(shí)間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項(xiàng)待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責(zé)任：甲方不按期付款，乙方有權(quán)停工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。

　　第6條：合同的生效與終止

　　合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。

　　第7條：合同份數(shù)：甲乙雙方各執(zhí)2份。

　　第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充或協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【基礎(chǔ)土建施工合同】相關(guān)文章：

土建基礎(chǔ)工程施工合同06-30

土建基礎(chǔ)工程施工合同3篇01-19

施工合同基礎(chǔ)施工合同01-29

土建施工合同11-24

基礎(chǔ)施工合同09-07

土建基礎(chǔ)承包合同02-19

土建基礎(chǔ)承包合同09-09

【優(yōu)】土建施工合同11-24

工程土建施工合同10-27

土建施工合同通用03-03