- 相關(guān)推薦
物業(yè)零星工程承攬施工協(xié)議書(shū)
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，協(xié)議起到的作用越來(lái)越大，協(xié)議的簽訂是雙方或數(shù)方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好協(xié)議嗎？下面是小編收集整理的物業(yè)零星工程承攬施工協(xié)議書(shū)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物業(yè)零星工程承攬施工協(xié)議書(shū)1
甲方：
乙方：
經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就零星工程維修承攬施工事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、承包范圍：甲方指定的各項(xiàng)零星工程。
2、承包方式：包工包料
3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質(zhì)量。
二、雙方義務(wù)
(一)甲方
1、做好施工前準(zhǔn)備工作，確保乙方能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工。
2、保證乙方施工用水、用電等條件。
3、協(xié)助乙方維持現(xiàn)場(chǎng)秩序，及時(shí)處理各種問(wèn)題。
4、在施工過(guò)程中，施工若有變更，應(yīng)提前合理時(shí)間通知乙方做好相應(yīng)的`準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查督促工作進(jìn)度和質(zhì)量。
(二)乙方
1、開(kāi)工前應(yīng)通知甲方，以便甲方派人進(jìn)行監(jiān)督。
2、施工產(chǎn)生的垃圾乙方必須及時(shí)進(jìn)行清掃處理，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生整潔、干凈。
3、乙方負(fù)責(zé)人要保證好施工人員的防火、 防盜、 防意外事故等安全保障工作，發(fā)生相關(guān)損害的，由乙方自主承擔(dān)責(zé)任。
三、工程驗(yàn)收
施工完畢后，由甲方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，乙方應(yīng)予配合。
四、工程價(jià)格及結(jié)算方法
1、總工程量：按實(shí)際簽證工程量計(jì)算。
2、工程定價(jià)：以簽證協(xié)商價(jià)為準(zhǔn)。
3、總金額：?jiǎn)蝺r(jià)×總施工數(shù)目(最后以實(shí)際完成工程量結(jié)算)。
五、保修
發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、有效、充分地履行維修義務(wù)。甲方不承擔(dān)材料、工錢(qián)、交通、食宿等任何費(fèi)用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字 蓋章后生效。
甲 方： (蓋章)
乙 方： (蓋章)
委托人：
委托人：
____年____月____日
物業(yè)零星工程承攬施工協(xié)議書(shū)2
發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 工程概況
1.工程名稱： ;
2.工程地點(diǎn)： ;
3.工程內(nèi)容： ;
4.承包方式: .
5. 承包范圍： 。
第二條 工程期限
1.本工程合同總工期為 日歷天(日歷天從開(kāi)工之日算起)。
2.本工程開(kāi)工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
第三條 工程合同總價(jià)
本工程合同總價(jià)(含稅)約為人民幣 元。 具體的分項(xiàng)工程價(jià)格詳見(jiàn)經(jīng)甲方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)清單。
第四條 甲、乙雙方駐工地代表
9.1甲方駐工地代表姓名： ，職務(wù) ，負(fù)責(zé)本工程的 。
9.2乙方駐工地代表姓名： ，職務(wù) ，負(fù)責(zé)本工程的 。
第五條 工期延誤與工期獎(jiǎng)罰
4.1因甲方原因,影響工期,工期順延。
4.2因乙方原因,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,每推遲一天處罰 元，以此 類推并因此承擔(dān)給甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致連續(xù)停工48小時(shí)以上,工期相應(yīng)順延。
第六條 工程質(zhì)量和檢查驗(yàn)收
乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙、技術(shù)交底和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方工程師代表的監(jiān)督檢查，質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格的零星工程，乙方應(yīng)進(jìn)行及時(shí)返修并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第七條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算
1、工程價(jià)款的支付：
(1)進(jìn)度款的支付：
(2)決算款的支付:
(3)質(zhì)保金的支付：
2、結(jié)算方式采用以下 種方式。
(1)執(zhí)行山西省 定額，綜合取費(fèi) %結(jié)算。(材差執(zhí)行當(dāng)年當(dāng)月季度材差)
(2)執(zhí)行雙方協(xié)商一次性包死價(jià)，如增加或減少工程量，則按清單報(bào)價(jià)增減總價(jià)。
(3)零工：技工 元/工日，普工 元/工日。(注，零工簽證須經(jīng)三人以上簽字及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字方能生效。)
第八條 施工安全
乙方應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全負(fù)全部責(zé)任，由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
第九條 甲方責(zé)任和義務(wù)
1、在開(kāi)工前做好開(kāi)工前準(zhǔn)備工作，滿足乙方正常施工和工地現(xiàn)場(chǎng)人員正常生活用水、用電需要，水電費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、提供施工場(chǎng)地，辦理臨時(shí)用地和占用道路手續(xù)。
3、開(kāi)工前辦理好一切應(yīng)該屬于甲方辦理的`手續(xù)。
4、開(kāi)工前提供擬完建筑物等技術(shù)資料給乙方。
5、按合同規(guī)定撥付工程款、保修金給乙方。
6、明確工地代表和監(jiān)理負(fù)責(zé)人及其應(yīng)該履行的職責(zé)。
7、負(fù)責(zé)組織竣工驗(yàn)收工作。
第十條 乙方責(zé)任和義務(wù)
1、負(fù)責(zé)本工程承包范圍以內(nèi)的所有工作量的安全文明施工、保質(zhì)保量按期完成。
2、依據(jù)甲方提供的擬建筑物的技術(shù)資料及各項(xiàng)技術(shù)交底，合理組織本方人員、機(jī)械、機(jī)具，確保承包范圍以內(nèi)的工作順利實(shí)施。
3、服從施工現(xiàn)場(chǎng)甲方相關(guān)人員的管理，對(duì)甲方各項(xiàng)規(guī)章制度及指令不折不扣的執(zhí)行，如有違反將給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。
4、組織安全生產(chǎn)，搞好施工場(chǎng)區(qū)內(nèi)的安全文明施工，如因違章作業(yè)造成的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
5、工程竣工后負(fù)責(zé)編制竣工資料和結(jié)算資料。
6、工程交付甲方后，因乙方施工質(zhì)量方面的原因引起的質(zhì)量維修由乙方負(fù)責(zé)。
第十一條 工程保修
本工程保修期限為 年，在保修期限內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題乙方在接到甲方通知后3天內(nèi)進(jìn)行工程保修。若未按期進(jìn)行保修，甲方有權(quán)使用其它單位進(jìn)行保修，所發(fā)生的一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。若預(yù)留質(zhì)保金費(fèi)用不夠甲方保留對(duì)乙方的追索權(quán)。
第十二條 合同效力
本合同涵蓋的各項(xiàng)附件也是合同中不可分割的部分與本合同具有同等法律效力。
第十三條 爭(zhēng)議的解決方式
甲乙雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成時(shí)，向甲方所轄人民法院起訴。
第十四條 補(bǔ)充條款 。
____________________
第十五條 合同份數(shù)及有效期
10.1本合同一式 四 份。甲方執(zhí) 叁 份，乙方執(zhí) 壹 份。
10.2本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
物業(yè)零星工程承攬施工協(xié)議書(shū)3
業(yè)主單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，我公司施工的云松學(xué)校改造加固等工程補(bǔ)充增加 “普通轉(zhuǎn)角樓梯”部分，增加工程量詳見(jiàn)清單。
第一條 增加工程合同工程范圍
學(xué)生宿舍6樓防水。
第二條 增加工程合同工期
合同工期： 7 個(gè)日歷天。
第三條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量等級(jí)：按國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。
第四條 增加工程合同價(jià)款
金額(大寫(xiě))：人民幣 叁萬(wàn)壹仟叁佰陸拾肆圓陸角整(小寫(xiě))：￥： 356664.60(元)。
第七條：雙方責(zé)任。
甲方責(zé)任：
1、提供工人臨時(shí)休息場(chǎng)地、工程用水、電、工具存放處;
2、派人員驗(yàn)收及檢查工程質(zhì)量;
3、按合同規(guī)定支付工程費(fèi)用;
乙方責(zé)任：
包工包料、包工具包稅收，施工清單中的'內(nèi)容;施工須保證質(zhì)量，保證施工驗(yàn)收。按甲方要求施工。在施工過(guò)程中注意節(jié)約材料，保證施工質(zhì)量。每天收工后要清理現(xiàn)場(chǎng)工具及殘留的材料，保證辦公室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)清潔干凈。按質(zhì)、按量完成工程。因單方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的損失。如協(xié)商不成，可向合同管理部門(mén)及法院提起訴訟。
8、施工過(guò)程中乙方必須保證工人安全，甲方可以配合乙方完成安全防護(hù)，施工中由于乙方原因造成的任何安全責(zé)任甲方不負(fù)責(zé)。
第八條：付款方式。
合同經(jīng)雙方簽字生效，工程完畢并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，支付工程款至100%。在保修期內(nèi)如果發(fā)生一切因施工原因的質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后二天之內(nèi)必須派施工人員進(jìn)行維修，如果超過(guò)二天，乙方未派人員維修，甲方有權(quán)請(qǐng)其它施工人員進(jìn)行維修，一切維修費(fèi)用由乙方支付，。(其中包括：工人工資、保險(xiǎn)費(fèi)、工具折舊、管理酬金等費(fèi)用)。
第九條：本合同補(bǔ)充協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份份。合同自雙方簽字蓋章之日起生效使用，后至甲方付清工程款項(xiàng)后失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法人或委托代理人：
法人或委托代理人：
電 話：
電 話：
___年____月____日
【物業(yè)零星工程承攬施工協(xié)議書(shū)】相關(guān)文章：
施工工程承攬合同11-09
零星工程施工合同06-13
零星工程施工合同06-10
零星工程維修施工合同02-09
零星工程維修施工合同02-12
工程施工承攬合同11-30
裝飾工程承攬施工合同12-21