實用的維修合同模板匯編5篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編精心整理的維修合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
維修合同 篇1
甲方（維修部）：
乙方（員工方）：
甲乙雙方本著平等自愿、協(xié)商一致的原則簽訂此合同，雙方應共同遵守。
一、工作條件
1，乙方必須全心全意為甲方所承包的家電產(chǎn)品安裝和維修（含保內(nèi)、保外售后服務）任務，乙方應按甲方要求及時的保質保量的完成任務。
2，乙方自身應具備以下條件：交通工具（要求保險、證件齊全），安裝和維修工具一套，保證通訊工具暢通，保險設施齊全，具備國家相關部門頒發(fā)的電相關證書，也可是甲方所承包的家電品牌維修技師工作證書。（甲方為乙方提供平臺學習考�。�。甲方應為乙方提供合格的安裝、維修材料及備件。
3，甲方提供乙方進行各類培訓工作，以達到乙方熟悉甲方相關服務規(guī)范，并真正在實踐中執(zhí)行；如發(fā)現(xiàn)乙方有損壞甲方服務形象及利益的事情，甲方有權作出相應的處罰；相反，對于維護、提高甲方利益的，甲方將給予相關的獎勵。【家電維修合同】
4，乙方必須遵守甲方所要求的《維修安全操作規(guī)范》，并向甲方繳納保證金。甲方統(tǒng)一為乙方辦理意外傷害保險（保險經(jīng)費先由乙方工資扣除，工作滿一年后返還。如未滿一年，視未放棄退還保險經(jīng)費）。
5，乙方工資的計算標準及支付方式：保修期內(nèi)的按照甲方制定的結
算標準給予乙方結算，保修期外的乙方應嚴格按照甲方維修收費標準執(zhí)行，維修費用不能高于廠家標準，保外機在去除甲方配件費用后，60%歸乙方，20%作為甲方平臺支撐費，10%給予所在門店信息員，10%作為員工績效獎勵及維修部全體員工活動經(jīng)費。保外機收入必須當天按時交給門店收銀員，在結算工資時一并返還乙方。結算方式為每月（5日-20日）以工資方式體現(xiàn)。【家電維修合同】
6、乙方實質上已是甲方員工，必須服從甲方的一切管理，（工作時間段春冬兩季為早上9點-下午6.30分，夏秋兩季為早上8：30-7：30忙季特殊情況需配合甲方工作時間稍微延長并補貼乙方加班費用）不得隨意、散漫，故意拖延工作進度，否則甲方有權廢止合作。并且扣除保證金及結算費用。
7、乙方上門服務是代表甲方進行的，乙方在工作中必須注意自我形象、不得有詆毀甲方的一切行為，不得亂收費。
二、乙方的安全規(guī)范
�。ㄒ唬⒉僮靼踩�
1、嚴禁使用不符合標準配件進行安裝及維修；因為使用不符合標準的配件而引起事故及用戶抱怨造成投訴損失由乙方承擔一切損失。
2、乙方因操作不規(guī)范、野蠻作業(yè)等導致機器損壞，均由乙方負責一切損失。
3、如果乙方遇上不能確定的操作，必須通知甲方負責人，由甲方確認處理。
4、高空作業(yè)時，必須由兩人以上互相配合，同時系上安全帶，所有作業(yè)必須以安全保障為前提，如不規(guī)范操作導致傷害，乙方自行承擔。
（二）、機械安全
1、安裝架：電視機和空調(diào)的掛架安裝必須測試墻體的承重能力和檢查掛架的焊接、材料的結實度，不合格的架子必須重新修復或廢棄，禁止隨意和僥幸安裝，安裝空調(diào)室外機時，必須上固定螺栓。如因強行安裝產(chǎn)生的一切隱患和事故，由乙方全部負責。
2、乙方執(zhí)行安裝時，要注意規(guī)范操作，小心輕放。造成損失由乙方全部負責。
3、乙方的安裝或維修工具要隨時檢查線路是否完好，嚴格執(zhí)行安全的前提下操作。造成損失由乙方全部負責。
�。ㄈ┸囕v安全協(xié)議：
1.乙方要遵守交通規(guī)則，在車輛多、學校或居民駐地最高時速不得超過20公里/每小時，不得違章駕駛，若出現(xiàn)事故或發(fā)生意外由乙方負責。
2.乙方在安裝或維修收費用戶時，實行處理完畢結費的原則，乙方不得自作主張允許用戶賒欠（特殊情況必須請示甲方認可）。
3.乙方在搬運商品過程中要輕搬輕放，因運輸或搬運而造成的商品損傷或損失由乙方承擔。
4、乙方必須隨時檢查車輛性能，禁止故障出行，保障安全。
�。ㄋ模�、其他注意事項
1、凡屬于二樓以上空調(diào)外機的安裝或維修室外作業(yè)時，必須使用雙保險制度，即人身體上同時系保險繩和保險帶，保險繩和保險帶分別固定在不同的且牢固的支點上，以防墜落。高空作業(yè)時，應注意防止工具、螺釘和配件等跌落砸傷行人。
2、在安裝和維修完畢后應通電試機，在確保機器運轉正常。并教會用戶使用，才算工單完成。如未執(zhí)行，工單結算無效。
3、乙方必須熟悉甲方所承包品牌廠方的規(guī)定、協(xié)議和安裝、維修材料領取，調(diào)換的相關規(guī)定，并在接到用戶信息后保證第一時間聯(lián)系安裝與維修。如因為一時疏忽造成抱怨投訴并給甲方帶來損失的，一切后果由乙方承擔。
4、乙方應自覺遵守甲方的管理制度，認真、嚴格兌現(xiàn)甲方售后服務承諾，維護甲方信譽，全心全意為甲方平臺用戶服務。乙方不得以任何借口拒絕配送、安裝和維修。乙方應自覺愛護用戶的物品，如有損壞、劃傷、丟失或由此而產(chǎn)生的糾紛，乙方承擔全部責任。乙方應嚴格按甲方的服務規(guī)范接待每一位用戶，認真回答用戶的咨詢，不得有怠慢、冷落、頂撞顧客現(xiàn)象。違者扣罰50-200元。
5、乙方不能完全修復的機器，必須在當天或者次日上報甲方管理，由管理決定其他處理方案，如出現(xiàn)不報、隱瞞等行為，每次處罰乙方50元。情節(jié)嚴重造成甲方損失的，一切由乙方承擔。并且解除用工協(xié)議及保證金和工資扣除。
6、乙方如有技術、等方面的特殊培訓需求，以申請方式遞交管理，管理將安排乙方進行教導或培訓。
三、工作紀律
1、乙方要嚴格遵守甲方服務理念，安全操作流程和安全管理規(guī)定，嚴防責任事故、交通事故、人身傷殘事故的發(fā)生，如發(fā)生此類事故，責任
由乙方全部負責。
2、乙方必須遵守甲方的服務流程、技術數(shù)據(jù)等商業(yè)秘密規(guī)定，自覺維護甲方利益。
3、乙方必須遵守甲方公司的其他日常工作紀律管理考核規(guī)定。
4、乙方必須保證電話隨時暢通。
本協(xié)議雙方簽字即生效。協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議有效期： 年 月 日至 年 月 日
甲方： 乙方：
簽定日期：
維修合同 篇2
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXX省XXX鋼結構工程有限公司
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建甲方新廠房鋼結構屋面。為維護雙方權益，保證工程質量及工程順利進行，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》有關內(nèi)容，特簽定以下條款，供雙方共同執(zhí)行。
一、工程概況：
1、工程名稱：XXX有限公司廠房鋼結構屋面
2、工程地點：蒲江成佳
3、工程內(nèi)容：
工程為全包工程，乙負責鋼梁、鋼檁條，鋼結構部分的制作、安裝、防腐，屋面彩鋼夾心板的安裝。
鋼架梁采用H型鋼，為300×150型，檁條采用冷軋C型鋼6米開間用C100×50×20，8米開間用C100×50×20，屋面采用夾心彩鋼板（厚度為50mm）。
4、工程數(shù)量：建筑面積4512平方米
5、開工日期、工期：
合同生效后，由甲方確定開工日期，并出據(jù)開工通知單。工期為30天，乙方必須保證按期完成工程。
二、工程價款、付款方式：
1、工程價款：
工程為全包工程，工程造價為：240元/平方米，總計1082880元。（工程驗收后以實際面積結算）
2、付款方式：
合同生效后，甲方即付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）作為進場費及材料購置費，鋼架大梁制作完畢，乙方材料進場開始吊裝后，甲方再付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）全部施工完成后，甲方再付給乙方30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元），其余款項（10%），甲方在工程竣工6個月后一次付清。
3、工程驗收：
施工完畢后，乙方通知甲方進行驗收，甲方必須在接到乙方通知單十日內(nèi)進行驗收，并出據(jù)驗收合格書。
三、甲方的義務和責任：
1、辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；
2、施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關系；
3、提供施工所需的水、電源。
四、乙方的義務的責任：
1、乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經(jīng)濟賠償；
2、在施工過程中，乙方應文明施工；
3、乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。
五、保修期：
鋼結構部分的保修期為十年，在保修期內(nèi)，乙方負責屋面和鋼結構的質量（人為因素的不可抗拒因素造成的損壞除外）；鋼架表面防腐保質期為兩年。
六、違約責任：
1、甲方須按合同規(guī)定的付款方式和付款期限支付工程款，如違約，乙方有權停工，停工期內(nèi)，甲方須賠付誤工損失；
2、乙方保證按質按期完工，逾期則處違約罰金；
3、施工過程中，如因甲方有關手續(xù)問題造成停工，雙方協(xié)商。
七、違約解決方式：
經(jīng)濟仲裁委員會仲裁或人民法院裁決。
八、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，雙方各執(zhí)壹份。如有未盡事宜，雙方另行協(xié)商補充協(xié)議。
甲方（代表）：乙方（代表）：
維修合同 篇3
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的'輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇4
學校圍墻的增高、修補、粉水、噴砂施工合同書 經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，甲方將學校圍墻的增高、修補、粉水、噴砂等施工項目交予乙方進行施工，訂立施工合同，合同做如下條款，雙方共同遵守合同條款。
甲方：那曲地區(qū)第二中學
乙方：四川省瀘州市建設工程公司西藏分公司
賬號：
開戶行：拉薩市中行奪底路支行
一、 乙方承包的工程內(nèi)容：
1、 南面圍墻段（停車場東面起至乒乓球場段），普增高0.2m，局
部地方增高0.8m，圍墻上部為預制混凝土蓋板，粉水與原粉水水面接至蓋板處，粉水、噴砂為單面，只做院內(nèi)墻面，不做外墻面。
2、 西面圍墻段：（按南面圍墻至運動場廁所段），拆除原墻體200
墻，改為300墻體，普增高0.6m，剔除原粉水破損處，重新做粉水，圍墻上部為預制混凝土蓋板，砂漿做帽。
3、 北面圍墻段（按西面圍墻至網(wǎng)圍欄段），普增高0.2m，圍墻上
部為預制混凝土蓋板，粉水與原粉水水面接至蓋板處，粉水、噴砂為單面，只做院內(nèi)墻面，不做外墻面。
4、 噴砂顏色為臧紅和米黃色，加印藏式坨坨（色為白色），具體顏
色由校方定。
二、 工程質量
因本工程為修補項目，原墻體根本不在一條線上，在外觀上存在凸凹現(xiàn)象，因此要求基本上達到順直，噴砂顏色一致、勻稱、鮮明，達到合格要求。
三、合同期限
本工程定于20xx年6月16日開工，20xx年7月10日完工。
四、合同價款：
1、南面圍墻每米單價為248元，248×270=66960.00元；
2、西面圍墻每米造價為360元，360×230=82800.00元；
3、北面圍墻每米造價為288元，288×103=29664.00元
改圍墻修補合同總造價為：179424.00元，維修工程中預算的各類面積和長度都按完工后實際的實際面積和長度為準。本合同價款包括公司管理費和國家稅收。
五、 付款方式：
乙方開工一周后甲方需向乙方預付60000.00元的材料費，其他工程費用到完工后，甲方進行驗收合格后根據(jù)測算的實際數(shù)額在一周內(nèi)給予全額支付。
六、 安全責任：
1、 乙方在施工過程中，甲方有權進行監(jiān)管；
2、 乙方在施工期間發(fā)生的一切安全問題，有乙方自行承擔，甲方
無任何責任。
七、 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份合同具有同等的法
律效力，簽字后生效。
甲方：那曲地區(qū)第二中學
乙方：四川省瀘州市建設工程公司西藏分公司
賬號：
開戶行：拉薩市中行奪底路支行
年月 日
維修合同 篇5
建設單位：元林村兩委會（以下簡稱甲方）
施工單位：吳議發(fā)（以下簡稱乙方）
甲方有星子堰水渠維修工程一處，經(jīng)討論承包給乙方進行施工，為了明確責任，按時、按質、按量完成施工任務，經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂如下合同條款，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：星子堰水渠維修工程。
二、工程價格：工程總造價二萬元 。含漿砌石、底板硬化和水泥砂漿批擋。
三、承包形式：包工包料。
四、雙方職責及義務：
1、甲方職責及義務：負責測量放線，技術指導；按工程施工進度付款。
2、乙方職責及義務：嚴格按甲方技術要求進行施工，并根據(jù)甲方的要求，按時完成各項工程任務。
五、質量要求：必須達到鎮(zhèn)水管站的設計標準。
六、開工至竣工時間： 20xx年10月10日至12月10日。
七、工程結算及付款：經(jīng)驗收合格后，甲方在1個月內(nèi)一次性付清工程款。
八、本工程合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：元林村村民委員會
乙方：
簽訂日期：20xx年9月20日
【維修合同】相關文章：
維修合同怎么寫 維修合同范本11-24
維修合同的范本03-29
電梯維修合同06-18
空調(diào)維修合同06-23
屋面維修合同06-14
公路維修合同04-21
車輛維修合同04-21
標準維修合同04-22
簡易維修合同04-21
叉車維修合同05-26