承包承攬合同
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編精心整理的承包承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承包承攬合同1
定作方：_____________(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方：_____________(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：_________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_________________
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________
5.結(jié)算方式：_________________
6.違約責(zé)任，除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任
不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值__________%或酬金總額__________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任
中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金__________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：_________________
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)__________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限，從雙方簽署之日起到__________年_____月_____日止。
12.本合同簽訂日期：_________________年_____月_____日
定作方：_____________承攬方：_____________
法定代表人：_____________法定代表人：_________________
開(kāi)戶銀行：______________開(kāi)戶銀行：_____________
帳號(hào)：_____________帳號(hào)：_____________
__________年_____月_____日
承包承攬合同2
發(fā)包方：新風(fēng)村民委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《農(nóng)村土地承包法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)村民代表大會(huì)研究決定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，現(xiàn)將我村六組屯東，趙永峰樹(shù)地南灘涂承包給乙方，特訂立本合同，望甲乙雙方共同遵守。
一灘涂位置：新風(fēng)村六組省際通道東、趙永峰樹(shù)地南。
二灘涂四界：東：烏爾其根河防洪壩西：趙永峰耕地南：烏爾其根河北：趙永峰樹(shù)地
三灘涂面積：30畝(承包面積)
四承包價(jià)格：每畝每年30元
五支付方式：承包前五年為治理期，不向甲方繳納承包費(fèi)。自20__年起在每年年初以現(xiàn)金方式向甲方繳納當(dāng)年承包費(fèi)。
六用途：承包期限：20__年(自20__年3月1日至20__年3月1日)
七用途：承包給乙方用于帶動(dòng)群眾發(fā)展?jié)O業(yè))
八甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
1甲方權(quán)利：對(duì)乙方承包灘涂的使用有監(jiān)督權(quán)
2甲方義務(wù)：負(fù)責(zé)確認(rèn)灘涂位置、四界、保障灘涂權(quán)屬清楚。 3乙方權(quán)利：本合同簽訂后，合同期內(nèi)乙方對(duì)承包灘涂有使用權(quán)、治理權(quán)等利于發(fā)展?jié)O業(yè)的所有權(quán)利。
4乙方義務(wù)：負(fù)責(zé)灘涂治理，河道的疏通，不得影響村民的'生產(chǎn)和生活。示范帶動(dòng)群眾發(fā)展?jié)O業(yè)。
九違約責(zé)任
如甲方違約，按年限返還承包費(fèi)外，負(fù)責(zé)償還乙方一切投入費(fèi)用及造成的相應(yīng)損失。如乙方違約，甲方有權(quán)收回灘涂地。本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并訂立補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等效力。
本合同自簽訂之日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
發(fā)包方：(甲方) (簽章)
法人代表：
承包方：(乙方) (簽章)
簽訂日期：
承包承攬合同3
甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。
第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的`一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：
年月日年月日
【承包承攬合同】相關(guān)文章：
承包合同承攬合同 承包合同08-26
建筑工程承包承攬合同10-11
承攬合同06-12
承攬合同的范本06-12
承攬合同范例06-12
最新承攬合同06-12
承攬合同模板06-15
承攬加工合同03-24
關(guān)于承攬合同08-08
印刷承攬合同11-08