1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 簡單建筑施工合同

        時間:2021-02-04 18:34:14 合同范本 我要投稿

        簡單建筑施工合同(精選3篇)

          隨著人們法律意識的建立,合同的地位越來越不容忽視,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編整理的簡單建筑施工合同,歡迎閱讀與收藏。

        簡單建筑施工合同(精選3篇)

          簡單建筑施工合同1

          發包方(甲方):_________

          承包方(乙方):_________

          茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下條款,并共同遵守執行。

          一、工程概況:

          1、工程名稱:

          2、工程地點:

          3、承包內容:

          4、承包范圍:

          5、承包方式:

          6、質量要求:_________《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

          7、工期要求:20___年__月__日至20___年__月__日。

          二、甲方工作:

          1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

          2、負責向乙方提供臨時水電。

          三、乙方工作:

          1、乙方為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同范圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。

          2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

          3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

          四、關于質量的約定:

          1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

          2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

          3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

          4、本工程質保期為壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。

          五、關于工期的約定:

          1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

          2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

          3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

          六、關于價款和結算的約定:

          1、雙方商定本工程合同承包價格__________元(人民幣)。

          2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

          3、付款方式:

          (1)開工后8日內,甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。

          (2)水電工程隱蔽驗收后,甲方付款30%元

          (3)瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時,甲方付款15%元。

          (4)竣工驗收合格后,甲方付款20%元。

          (5)余款5%元待壹年保修期滿后結清。

          七、關于材料的約定:

          1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

          2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的'不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應扣減。

          3、所有進場的業主供材,乙方不得擅自挪用。

          八、關于安全生產的約定:

          1、甲乙雙方另行簽訂安全協議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

          2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。

          3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款,嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

          九、關于違約責任的約定:

          1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

          2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。

          3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。

          4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本合同。

          本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。

          甲方(簽章):_________ 乙方(簽字):_________

          20___年__月__日 20___年__月__日

          簡單建筑施工合同2

          發包方:_________(以下簡稱甲方)

          承包方:_________(以下簡稱乙方)

          依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把_________工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:

          (一)工程項目

          1、工程名稱:

          2、工程地址:

          3、工程范圍:

          4、承包造價:_________元(大寫:_________)

          (二)工程期限

          根據本工程,經甲乙雙方協商一致,總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后,工期相應順延)開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日,總工期_________天。

          (三)本工程竣工質量為一次性合格工程

          乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工。

          (四)工程價款支付及結算

          本工程按進度付款,具體金額由雙方協商為準。

          (五)其它約定

          1、甲方承擔的安全責任、權利

          (1)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;

          (2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程,熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;

          (3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業,并按規定給予處罰;

          (4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

          2、乙方的責任、權利

          (1)乙方施工時是安全生產的直接責任人,必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;

          (2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險,并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險,在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故,由乙方承擔全部負責;

          (3)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責,乙方安裝施工人員不得違章作業,不得冒險作業,不能疲勞作業,并按規定做好防護工作;

          (4)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現場。

          (六)其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

          二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格

          簽約過程中,大家注意的重點是合同的內容,對施工企業而言,建設單位就是上帝,而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面,往往是“走過場”,這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行,達不到預期目的。

          因此應該重視合同主體資格的審查,首先,要審查對方的營業執照及年檢情況,了解其主體的合法性,如是否合法注冊,是否存在未年檢而被吊銷執照,是否具有資金能力,注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。

          三、建設施工合同簽訂注意事項

          首先,要審查合同內容是否合法,有無違反法律法規的強制規定,是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益,是否存在重大誤解和顯失公平等情況。

          其次,要審查合同主要條款是否完備、明確,具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別,確認是否齊備,表述是否清楚可行,公司現有資質能否滿足,并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容:

          1、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定;

          2、雙方權利義務約定是否明確,用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規定是否清楚,能否影響工期;

          3、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求,能否滿足及注意事項;

          4、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受;

          5、索賠程序是否明確可行;

          6、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款,表述是否準確,不存歧義,合同的用詞用語不需要華麗、完美,但是一定要明確,簡單明了,避免毫無意義的空話,同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度;

          7、糾紛解決方式約定是否合法有效,是否存在風險;

          8、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求,并進行交底和指導履行;

          9、違約責任約定是否對等,如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等,合同條款的對等性是公平原則的重要內容,不要簽義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同,例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。

          甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

          法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

          20___年__月__日 20___年__月__日

          簡單建筑施工合同3

          合同編號:_______

          發包方:________________

          承包方:________________

          簽約時間:_______

          簽約地點:_______

          為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。

          1、工程名稱:____________

          2、建筑面積(工程形式):____________

          3、施工地點:________________

          4、工期:

          (1)開工:____年__月__日;

          (2)竣工:____年__月__日;

          (3)合同工期總共歷時____天。

          5、承包形式:________

          6、工程質量標準:________

          7、工程價款:共計人民幣____元。

          8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿后支付。

          9、質保期:____年。

          10、雙方的責任義務

          (1)發包方的責任義務

          ①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

          ②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

          ③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

          ④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

          2、承包方的責任義務

          ①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

          ②如期完成施工任務;

          ③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

          ④負責發包方提供料物及設備的保護;

          ⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;

          ⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

          11、其他

          (1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。

          (2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

          (3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。

          二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

          建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

          依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

          第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。

          三、建筑合同合同履行地的理解

          所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。

          建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。

          根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

          發包方:_________ 承包方:_________

          委托代理人:_________ 委托代理人:_________

          20___年__月__日 20___年__月__日

        【簡單建筑施工合同(精選3篇)】相關文章:

        建筑施工合同04-22

        建筑施工合同12-02

        建筑施工合同新版(精選6篇)04-28

        施工合同簡單版(精選12篇)04-21

        建筑施工合同15篇05-26

        最新建筑施工合同04-25

        建筑工地施工合同04-22

        建筑施工物資租賃合同05-13

        房屋建筑施工合同精選15篇04-24

        大棚施工合同簡單版(精選6篇)05-16

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>

          2. 日韩在线一区精品视频漫画 | 婷婷六月中文字幕 | 色天使久久综合给合久久 | 狠狠88综合久久久久综合网 | 中文字幕日本免费视片 | 在线观看免费高清AⅤ片 |