消防合同模板集合九篇
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的消防合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過共同協商，本著互利互惠、平等、共同發展的原則，就乙方向甲方提供產品及服務等有關問題達成一致意見，為明確雙方權利義務，特簽訂本合同以共同遵守。
第一條：合作內容
乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務。
第二條：產品質量要求
合同中產品質量及滅火器的換藥及維修服務應符合國家相關法律規定的質量要求，乙方保證能通過消防驗收。
第三條：交貨
1、乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細填寫所有產品名稱、數量、單價和金額。
2、乙方應將貨物運至甲方指定的交貨地點。
3、甲方收到乙方貨物時，如發現錯裂、缺件以及其他缺陷時，應及時通知乙方，乙方收到通知后，應在2日內無償更換及補齊，已達到協議中的標準。
第四條：結算方式
貨到驗收后，甲方在15天內將貨款匯入乙方指定賬號，乙方需提供普通發票。
公司全稱：湖南峰達安裝工程有限公司
開戶行地址：埔發銀行候家塘支行
賬號：6606 0154 8000 0193 3
賬號戶名：湖南峰達安裝工程有限公司
第六條：合同的變更及解除
1、本合同經雙方協商同意可以變更，就變更事項，雙方應另立補充協議。
2、本協議經雙方協商一致可解除。
3、協議中一方有以下違約行為，另一方則有權解除合同，并要求違約方賠償經濟損失或承擔違約責任。
①乙方無故單方面終止協議，中途停止供貨或未經甲方書面同意停止供貨。
②乙方供貨的產品有質量缺陷，經甲方通知后，未在有效期內及時更換。
③甲方無故終止合同，給乙方造成損失。
第七條：保質期及售后服務
1、本合同產品保質期自通過驗收之日起12個月。
2、甲方在乙方所購消防器材均免費送貨上門，換藥、維修的'滅火器乙方上門提取，換藥、維修后及時送還甲方。
3、甲方需嚴格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存，滅火器經常檢查壓力表，一經開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區，必須及時重新充裝維修。
第八條
本合同具有法律效力，所有因本合同或執行本合同引起的爭議，雙方友好協商解決，協商不成，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第九條：協議的生效及期限
1、經雙方授權代表簽字并蓋章后生效。
2、協議期限為貳年，從20xx年12月13日至20xx年12月13日本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
日期： 日期：
消防合同 篇2
甲方：*******有限公司（蓋章）
乙方：*******工程公司（蓋章）
根據國家和地方有關建筑消防設施的法規和技術規范，為了保障建筑消防設施正常運行，特簽署本消防設施維護保養合同。
第一條：合同雙方
甲方：******有限公司
乙方：工程公司
第二條：合同承包范為***********************************。
（具體工程名稱和甲方報公安消防機構驗收或已經投入運行的建筑消防設施）
□火災自動報警系統
□自動噴淋滅火系統
□消火栓系統
□噴淋冷卻系統
□泡沫滅火系統
□氣體滅火系統
□防火分隔系統
□防排煙系統
□應急照明及疏散指示系統
□消防通訊設備□移動滅火系統
□其它消防設施
注：在選定對象的方框中打“√”，沒有的打“×”。
第三條：合同執行目標
根據國家和地方有關建筑消防設施的技術規范，對合同承包范圍進行維護保養，保障其正常運行。
第四條：雙方責任
甲方責任：提供合同范圍內經公安消防機構認可的全部施工安裝竣工圖紙及所有消防設施的合法合格手續；承擔維修及元器件更換費用；負責消防設施系統的日常運行管理；發現問題及立即通知乙方并為乙方執行本合同提供必要的工作方便；按合同規定的金額和支付方式支付乙方維護保養費。
乙方責任：
1、根據國家和地方有關建筑消防設施的法規和技術規范，對甲方提供的合同范圍內的消防設施進行維修保養，保障其正常運行（不可抗拒的自然災害和人為破壞等因素除外）；對合同范圍內的消防設施除進行定期維修外，在接到甲方消防設施故障的通知后應在24小時內派人前往維修；定期向甲方和消防機構報告合同范圍內的消防設施的運行情況。
2、乙方以保養人工費計算方式收取本合同費用，維修保養期內設備元件磨損、老化等更換設備元件所產生的'費用由甲方全額承擔（設備元件可自購或經甲、乙雙方議定價格乙方代購）。
3、維修保養期內甲方因經營方式變更需要重新裝修，消防設施改造工程所產生的費用由甲方全額承擔（價格經甲乙雙方議定，由乙方施工）。
4、維修保養期內如乙方人為損壞甲方設備，乙方原價賠償甲方。
5、維修保養期進行第六個月乙方應對消火栓管道防銹處理（補漆）。
6、維修保養期內乙方給甲方提供設備運轉檢測合格證明。
共同責任：遵守和執行國家、地方有關建筑消防設施的法規和技術規范；共同商定并執行《建筑消防設施維修保養守則》；定期共同向公安消防機構報告合同對象的運行情況并接受其監督。
第五條：合同執行期限
本合同執行自XX年1月1日起至XX年12月31日止。
第六條：合同金額、付款方式
合同金額：本消防系統維修保養費為人民幣*萬元正（￥*0000 .00 元）。
付款方式：本合同由雙方簽字生效后，由甲方在合同簽定第一周之內向乙方支付本年度維修保養費的30%（￥*000.00元）；第七個月的第一周內向乙方支付另外50%（￥*0000.00 元）；合同期內最后七天向乙方支付另外20%（￥*000.00元）。
□現金 □轉帳支票 □銀行托收 □電匯
第七條：違約責任
雙方不得無故終止合同，如有違約，則由違約方按未執行部份合同金額的50%向對方賠付違約金；
如甲方未按合同規定時限支付維修保養費用，按合同總金額3%向乙方支付滯納金；如乙方未按合同規定履行維保養職責，按合同總金額3%向甲方支付違約金。第八條：其它
本合同由甲、乙雙方法人代表或者其委托人簽字并蓋章后生效；
本合同一式二份，由甲、乙雙方各持一份，具有同等效力；
本合同未盡事宜雙方協商解決。
第九條：雙方簽章
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
消防合同 篇3
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方就本工程施工事宜協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模：
二、工程概況
開工日期：
竣工日期：
三、質量標準
工程質量標準：
四、合同價款
金額(人民幣大寫)：
五、組成合同的文件
1、本合同
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報價單及預算書
雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、合同的生效及終止
1、合同簽訂之日起生效。
2、除合同質量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗收達到約定標準后，本合同即告終止。
3、合同的權利義務終止后，甲、乙雙方應當遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等義務。
七、圖紙
提供方及份數：
八、甲方工作：
1、提供當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。
2、對乙方施工現場的設備、材料等予以保護。
3、如工程需基建方配合工作，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。
4、提供具備施工條件的施工場地。
5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地。
6、雙方約定甲方應做的其他工作：
九、乙方工作
1、必須按消防部門審批合格的設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。
2、在施工過程中，如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。
3、根據施工圖紙和預算書范圍內的：從審圖、申報消防手續、施工、驗收全套包干。
4、施工圖紙范圍外(如：外部管道、防火門等)以甲、乙雙方、見證方共同確認另行計價。乙方應按合同規定 的時間完成和提供服務。
十、施工組織設計和工期
1、 開工及延期開工
乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。因甲方原因不能按合同約定的開工時間開始施工。甲方應并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。
2、由于下列原因造成的工期延誤，工期相應順延：
a)甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件;
b)工程量改變和設計變更
c)因停水、停電、停氣等原因造成的停工;
d)不可抗拒力;
e)因甲方無法達成約定義務造成工期延誤;
f)雙方約定工期順延的其他情況。
3、工程竣工
a)乙方按協議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。
b)施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前。
c)工程在驗收中，積極配合消防檢測公司對工程檢測。本合同工程總價不含消防檢測所產生費用，檢測費用由建設方另行支付給專業的檢測中心。竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容。
十一、工程質量
a)工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的'質量標準，乙方承擔違約責任。
b)雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
c)乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受旅游業代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。
d)甲方代表的檢查檢驗不應影響施工的正常進行。如影響施工的正常進行，影響正常施工的費用由甲方承擔，并相應順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。
e)隱蔽工程和中間驗收
根據國家、省、市有關規定執行。
f)重新檢驗
無論甲方代表是否進行過檢驗，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝露或開孔，并在檢驗后重新進行修復。甲方承擔由此發生的費用，并相應順延工期。
本工程約定的質量保修期為一年。一年后如出現故障，乙方只收更換設備款和施工成本費用。
十二、工程設計變更
施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前7天以書面形式向乙方發出變更通知。變更超過原設計標準或標準的建設規模時，甲方應撱規劃管理部門和其他主管部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。因工程設計變更所產生的工程費用應作為工程款的一部分與工程款同期調整支付。
十三、竣工驗收與竣工結算
1)工程竣工驗收標準為國家和行業現行各項驗收標準及甲乙雙方的有關約定。
2)工程竣工驗收合格后，乙方向甲方遞交竣工結算報告有完整的結算資料。之后雙方參照本合同書約定的合同價款及補充條款約定的合同價款調整等內容，進行工程竣工結算。
3)甲、乙雙方對工程竣工結算價款發生爭議時，按合同中關于爭議的約定處理。
十四、索賠和爭議
1)違約的處理：
除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價的0.5%每天計收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價的5%。
2)索賠
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天書面通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
3)爭議
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。
十五、合同解除
1)甲、乙雙方協商一致，可以解除合同。
2)有下列情況之一的，甲、乙雙方可以解除合同：
1、因不可抗力致使合同無法履行;
2、因一方違約致使合同無法履行。
3)一方根據上述約定要求解決合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知的前10天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。
4)合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和轉移工作，按甲方要求將知有機械設備和人員撤出施工場地，甲方應為乙方撤出提供必要條件，并按合同約定支付應支付的工程價款。已經定貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貸款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由責任方承擔。除此之外，有過錯一方賠償因合同解除給對方造成的一切損失。
5)合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
十六、合同份數
本合同一式四分，甲乙雙方、見證方各執一份。
十七、補充條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防合同 篇4
甲方：陜西融信物業有限責任公司
乙方：陜西電氣消防安全檢測所
根據《陜西省電氣消防安全技術檢測管理暫行規定》的要求，甲、乙雙方經協商，由乙方對甲方之配電設施、可觸及的電氣線路等進行消防安全檢測，達成以下協議：
一、 被檢區域及檢測項目：
1. 地下二層至屋面共用部位的所有照明開關、線路、燈具；
2. 地下二層至屋面所有公用設備控制箱（含一、二次線路）、出線、電動機及弱電系統的強電部分；
3. 配電室變壓器出線母排、1＃－17＃低壓柜一、二次線路、電氣元件和各支路出線電纜、電氣元件、發電機出線電纜；
4. 受約住戶房間內所有電氣設施、設備。
二、檢測期限：年月日至年月日
三、檢測費用：
按照陜西省物價局陜價費調發［20xx］85號《關于電氣消防安全檢測收費標準（試行）》的批復第二條以被檢建筑面積貳元／平方米收取。被檢總面積為： m2;檢測費總計元，大寫：元。
四、雙方責任：
甲方：
1.在乙方檢測期間甲方派人員配合乙方工作，做好相關協調工作，并負責每天對檢測小組簽證；
2.根據乙方的檢測計劃，提前一小時給受檢部位供電，總負荷應達到滿負荷的35％以上；
3.因甲方原因造成檢測期拖延，應承擔責任；
4. 甲方在一個月內完成整改乙方檢測報告中的不合格項目，交乙方復檢；
5. 按時付款。
乙方：
1.乙方應向甲方提供營業執照、檢測許可證、檢測人員資質、檢測儀器合格證等相關證明原件及復印件；
2. 乙方檢測人員應遵守甲方安全、環境等有關制度及規定，不得擅動非受檢設備、設施，對妨礙物的'搬移，應獲得甲方同意或由甲方人員移動；
3. 不隨意去非受檢場所；
4. 愛護甲方設備、設施；
5. 需停電檢測的部位，乙方須提前兩天通知甲方，甲方做出安排后，方能檢測；
6. 乙方在一周內對甲方提出的整改項目的復檢申請進行復檢，檢測費不再另計；
7. 檢測完成后三十日內向甲方提供檢測報告，報告中應載明隱患部位、隱患原因、隱患程度等；
8. 檢測責任保證期為十二個月，保證期從檢測報告交于甲方之日起計算。在保證期內，因乙方檢測后的部位引起的火災、人員觸電等事故由乙方承擔全部責任。
五、付款方式：
檢測報告交于甲方后，甲方一個月內付清檢測費用。
六、違約責任：
1.因甲方配合人員不到位或其它原因造成乙方停工，除工期順延外，并按檢測費總額的2％向乙方支付誤工費。
2.因乙方人員原因，造成受檢或非受檢設備、設施的損壞，乙方負責維修，如維修不成則予以全額賠償；
3.因乙方原因不能按時完工，按檢測費總額的5％向甲方支付違約金。
七、未盡事宜經雙方協商后可補充條文，作為本合同附件，與原合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力，并自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：陜西融信物業有限責任公司 乙方：陜西電氣消防安全檢測所
地址：西安市東新街232號 地址：西安市西五路28號四樓
電話：7406175 帳號：西安市商業銀行營業部
103－220150028－93
電話：（029）7293173
法人代表：法人代表：
代理人：代理人：
年月日年月日
消防合同 篇5
本合同合作各方就共同參與研究開發_________項目事項，經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規定，達成如下協議，并由合作各方共同恪守。
第一條項目名稱
_________________________________________。
第二條技術內容、范圍和要求
1．技術內容：
（1）新技術；
（2）新產品；
（3）新工藝；
（4）新材料。
2．技術范圍：______________________________
3．技術要求：______________________________。
第三條研究開發計劃
本合同合作各方在研究開發項目中，分工承擔如下工作：
1．甲方：
（1）研究開發內容：________________________
（2）工作進度：____________________________
（3）研究開發期限：________________________
（4）研究開發地點：________________________
2．乙方：
（1）研究開發內容：________________________
（2）工作進度：____________________________
（3）研究開發期限：________________________
（4）研究開發地點：________________________
第四條研究開發經費的數額及其支付、結算方式
（一）合作各方確定，按如下方式提供或支付本合同項目的研究開發經費及其他投資：
1．甲方：
（1）提供或支付方式：_________________________
（2）支付或折算為技術投資的金額：_____________
（3）使用方式：_______________________________
2．乙方：
（1）提供或支付方式：_________________________
（2）支付或折算為技術投資的金額：_____________
（3）使用方式：_______________________________
（二）研究開發經費總額：_________元（大寫：人民幣）。經費來源：本合同約定，項目開發經費由_________提供，或者雙方按比列_________分擔提供。
（三）支付
支付方式為：______________________________
（1）一次總付：_________元，時間：_________
（2）分期支付：_________元，時間：_________
（3）按利潤_________%提成，期限：_________
（4）按銷售額_________%提成，期限：_________
（四）結算方式
經費的結算包括經費包干和經費實報實銷，合同約定采用下列第_________種方式結算：
（1）合同經費包干使用的，合同完成后經費出現剩余時，結余經費歸受托人所有，經費不足，不足由受托人自行解決。并且受托人的報酬應包含在結余的研究開發經費中，委托人不另行支付報酬。雙方未約定結算方式的，按包干使用處理。
（2）經費實行實報實銷的，研究開發經費不足時，委托人應補充支付，經費剩余時，受托人應如數返還。
第五條利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產歸屬
屬于甲方的設備、器材、資料：______________________
屬于乙方的設備、器材、資料：______________________
同屬于雙方的設備、器材、資料：____________________
第六條履行的期限、地點、方式
1．履行期限
第一階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止
第二階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止
第三階段：從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止
2．履行地點：_____________________________________________
未約定履行地點或約定不明確的，推定在研究開發人所在地履行。
3．履行方式：_____________________________________________
第七條技術情報和資料的保密
1．甲方：
（1）保密內容（包括技術信息和經營信息）：_______________________
（2）涉密人員范圍：_____________________________________________；
（3）保密期限：_____________________________________________；
（4）泄密責任：_____________________________________________。
2．乙方：
（1）保密內容（包括技術信息和經營信息）：_____________________
（2）涉密人員范圍：____________________________________________
（3）保密期限：_____________________________________________；
（4）泄密責任：_____________________________________________。
3．甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_______年。
4．保密條款不應與法律、行政法規相抵觸，當事人雙方未就保密條款進行約定的，按《合同法》規定，合同雙方當事人亦應履行法定的保密義務，否則，將承擔法律責任。
5．無論合同是否被撤銷、變更、解除或終止，無論合同是否生效，合同之保密條款不受其限制而繼續有效。
第八條風險責任的承擔
1．在本合同履行中，因出現在現有技術水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發失敗或部分失敗，并造成一方或雙方損失的，雙方按如下約定承擔風險損失：雙方確定，本合同項目的技術風險按_________的方式認定。認定技術風險的基本條件是：
（1）本合同項目在現有技術水平條件下具有足夠的難度；
（2）乙方在主觀上無過錯且經認定研究開發失敗為合理的失敗。
（3）一方發現技術風險存在并有可能致使研究開發失敗或部分失敗的情形時，應當在_________日內通知另一方并采取適當措施減少損失。逾期未通知并未采取適當措施而致使損失擴大的，應當就擴大的損失承擔賠償責任。
2．認定風險責任標準為：
（1）課題在現有技術水平下具有足夠的難度；
（2）研究開發人在研究開發工作中是否充分地發揮了主觀能動性；
（3）其同行業專家的'鑒定結論認為研究開發工作的失敗屬于合理失敗。
3．風險責任應由受托人或雙方共同承擔風險責任，承擔方式為：_______________
4．在未作約定或約定不明確時，由雙方協議補充，不能達成補充協議的，按照合同有關條款或交易習慣確定。仍不能確定的，風險責任由雙方合理分擔。
第九條技術成果的歸屬與分享
合作各方確定，因履行本合同所產生的最終研究開發技術成果及其相關知識產權權利歸屬，按第_________種方式處理：
1．_________方享有申請專利的權利。
2．按技術秘密方式處理。有關使用和轉讓的權利歸屬及由此產生的利益按以下約定處理：
（1）技術秘密的使用權：____________________________________；
（2）技術秘密的轉讓權：____________________________________；
（3）相關利益的分配辦法：____________________________________。
3．合作各方對因履行本合同所產生的最終研究開發技術成果及其相關知識產權權利歸屬，特別約定如下：________________。
4．專利權取得后的使用和有關利益分配方式如下：____________________
第十條驗收的標準與方式
驗收時，雙方都有權取得實施技術成果所必要的技術資料、試驗報告和數據，并要求另一方給予必要的技術指導和保證所提供的技術成果實施的條件。但合同終止后仍需上述服務的，應另行訂立技術咨詢或技術服務合同。
1．驗收標準：
項目名稱：_______________________________
標準號：_________________________________
發布日期：_______________________________
技術指標：_______________________________
技術參數：_______________________________
2．驗收方式：驗收可采用技術鑒定會、專家技術評估。驗收方出具的驗收證明及文件，作為合同驗收通過的依據。
第十一條為確保本合同的全面履行，合作各方確定，采取以下方式對研究開發工作進行組織管理和協調：________________。
第十二條合作各方確定，各自為本合同項目的研究開發工作提供以下技術資料和條件
（一）甲方：
1．技術資料清單：_________________________
2．提供時間和方式：_______________________
3．其他協作事項：_________________________
（二）乙方：
1．技術資料清單：_________________________
2．提供時間和方式：_______________________
3．其他協作事項：_________________________
本合同履行完畢后，上述技術資料和條件按以下方式處理：___________
第十三條合同變更
本合同的變更必須由合作各方協商一致，并以書面形式確定。但有下列情形之一的，合作一方或多方可以向其他合作方提出變更合同權利與義務的請求，其他合作方應當在_________日內予以答復；逾期未予答復的，視為同意：
1．________________________________
2．________________________________
3．________________________________
第十四條合同轉讓
方:
乙方：___________ 庫房號：_____________
為加強庫房及庫區的消防安全管理，避免因發生火災造成公共及私人的財產損失，特制訂本協議，請租賃商戶按照本協議執行。內容如下：
庫房內不準使用碘鎢燈、和超過60w以上的白熾燈等高溫照明燈具，庫房提倡使用安全防爆燈。燈具應安裝固定在庫房走道的頂部，燈具距離貨垛、貨架應大于50厘米（燈具下方50厘米范圍內不允許擺放貨物）。
庫房內嚴禁私接亂拉臨時電源線，嚴禁在庫房頂內架設線路，并做到人走燈滅。
庫房內不準安裝使用：電熨斗、電爐、電熱杯、電烙鐵等電熱器具。
庫區為重點防火部位，嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁私自使用蠟燭等明火照明及作業。
庫房內嚴禁住宿，嚴禁在庫區公共通道內堆放貨物。
庫房租賃戶應對自己庫房內的貨物自行投保。
庫房租賃戶必須服從庫區管理人員管理，違者將依照市場有關規定予以處置。
庫房不準私自轉租轉借他人，違者市場將無條件將庫房收回。
本《協議》一式兩份，甲乙雙方各一份。
保費： 商戶電話：
保額：
甲方： 乙方：
日期： 日期：
攤位號：
消防合同 篇6
【案情簡介】
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的.，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。
消防合同 篇7
甲方（全稱）:
乙方（全稱）:
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其
他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，
結合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：
二、 工程概況
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數： 天
三、 質量標準
工程質量標準：按照消防施工規范達到驗收要求。
四、 合同價款
金額（人民幣大寫）： 元
五、 組成合同的文件
1、 本合同
2、 圖紙;
3、 工程量清單;
4、 工程報價單及預算書;
雙方若有關工程的洽談、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
六、 合同的生效及終止
1、合同簽訂之日起生效
2、除質量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗收達到約定標準后，本合同即告終止。
3、合同的權利義務終止后，甲、乙雙方應當遵循誠實信用的原則，履行通知、協助、保密等義務。
七、 圖紙
提供方及份數：
八、 甲方工作：
1、 提供經當地消防部門審批的設計資料，如在施工中發生變化應及時協調乙方及設計單位予以解決。
2、 對乙方施工現場的設備、配線、管路等予以保護。
3、 如工程需基建方預留、預埋等基建配合工作，甲方應提前和乙方及基建單位協商解決。
4、 提供具備施工條件的施工場地
5、 提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地
6、 雙方約定甲方應做的'其他工作：
九、 乙方工作
1、 必須按消防部門審批合格的設計圖紙和《建筑設計防火規范》等有關規定進行施工。
2、 在施工過程中，如發現技術要求與現場實際情況不符合《國家消防驗收規范》時應向甲方提出，由甲方和設計單位與消防部門協商解決。
3、 乙方應按合同規定的時間完成和提供服務。
十、 施工組織設計和工期
1、 開工及延期開工
乙方應按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應當以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。
2、 由于下列原因造成的工期延誤，工期相應順延:
a) 甲方不能按合同規定提供圖紙及開工條件；
b) 工程量改變和設計變更；
c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工；
d) 不可抗拒力；
e) 因甲方無法達成約定義務造成的工期延遲；
f) 雙方約定工期順延的其他情況：
3、 工程竣工
a) 乙方按協議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。
b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前
竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價款等內容。
十一、 工程質量
a) 工程質量應達到協議書約定的質量標準。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。
b) 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
c) 乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。
d) 甲方代表的檢查檢驗不應影響施工的正常進行。如影響施工的正常進行，影響正常施工的費用由甲方承擔，并相應順延工期。除此之外嚴重影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔。
e) 隱蔽工程和中間驗收
消防合同 篇8
尊敬的公司領導：
您們好! 經過深思熟慮，我決定辭去我目前在xxx部所擔任的職位。此時我選擇離開，并不是一時間的心血來潮，而是我經過長時間的考慮之后才做出的決定。我也相信您一定會在看完我的辭職報告之后批準我的申請。現實中有很多的無奈，每一人都會遇到這樣情況。“家家有本難念的經”，事實就是這樣，我在工作生活中都遇到了很大的問題，我需要換一個環境，換一種心情繼續工作下去。
人還未走，卻已淚流滿心。僅僅是為了這曾經工作過兩年半的地方?僅僅是為了未曾燃燒的青春?
我非常重視在培訓部這兩年半的工作經歷，也很榮幸自己曾是培訓部的一員，我深信我這段經歷，將對我的人生規劃以及今后的職業發展產生巨大的影響。請允許我借此機會對xx部領導給我提供這樣的工作機會表示衷心感謝。
我已決定離開xx部，希望領導不要挽留，我在xx部并不是舉足輕重的人物，也沒有很強的'工作能力，自從過完年到現在，思想波動比較大，思想一直很消極，所以我堅信公司領導能批準，我在以后的工作中，一定會更好的工作下去，牢記我在xx部工作的情景，我相信我會做到的，繼續不斷的努力下去，相信每一人都會有一個美好的未來。以往我一直在不斷的努力，今后我也將會繼續不斷的努力下去!
請堅信：那份永恒已經為我們共同所擁有。我真切的感激、誠摯的歉意、莫名的感動都放在這里了，請拿走各自需要的那一份!愿xx部能飛得更高、走得更遠、所向披靡、戰無不勝!愿我的同事們健康、快樂、開心、幸福!!
此致
敬禮
辭職人：xxx
20xx年xx月xx日
消防合同 篇9
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，為明確雙方責任和義務，結合本項目的實際情況，經雙方友好協商簽訂下列條款，愿共同遵守。
第一條 工程概況
1、合同名稱：
2、工程地點：
3、技術服務范圍： 消防圖紙設計、火災自動報警設備編程（含修改地址編碼）、消防設施檢測和消防電氣檢測。
第二條 甲方責任
1、提供完整的裝修圖紙的電子版圖，配合乙方提供裝修設計出圖、配合乙方報
審報驗工作，包括提供應由甲方提供的`所有資料。
第三條 乙方責任
1、 乙方協助甲方辦理有關消防審批事項，提供應由乙方提供的相關資料。
第四條 合同價及付款
1、合同總價：人民幣。
2合同簽定后五日內，甲方一次性向乙方支付合同總價款的100%，即RMB：
第五條 違約責任及保險
發生甲方或乙方使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括：支付違約金（賠償金）、賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
第六條附則
1、本合同經雙方簽字蓋章，甲方付款之日起生效，到雙方各自履行完本合同規定的各項義務為止（包括保修期）。
2、如合同過程中雙方發生爭議，可向提交仲裁委員會仲裁。
3、本合同一式肆份，由甲方執叁份，乙方執壹份。
本頁為蓋章頁，以下無正文。
甲方（蓋章）：
甲方負責人（簽字）：
日期：
乙方（蓋章）：
乙方負責人或授權代表（簽字）：
日期：
開戶名：
開戶行：
賬號：
聯系人：
【消防合同】相關文章：
消防維修合同08-09
消防施工合同11-03
消防改造合同10-13
消防合同模板11-29
消防勞務合同01-08
消防維護合同02-14
消防服務合同04-22
消防銷售合同01-27
消防改造合同模板12-16
消防維保合同06-15