1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 商品房合同買賣合同

        時間:2022-11-05 12:08:14 買賣合同 我要投稿

        商品房合同買賣合同

          現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編整理的商品房合同買賣合同,歡迎閱讀與收藏。

        商品房合同買賣合同

        商品房合同買賣合同1

          出售方(稱甲方):_______________

          地址:___________________________

          電話:___________________________

          購買方(稱乙方):_______________

          姓名:___________________________

          性別:___________________________

          出生日期:________年_____月____日

          國籍:___________________________

          身份證號碼:_____________________

          電話:___________________________

          地址: __________________________

          第一條 本合同依據中華人民共和國法律和《_____經濟特區商品房產管理規定》制定。

          第二條 甲方經_____市人民政府文件批準,取得位于_____市__________地段占地面積__________平方米的土地使用權,使用期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止共計_____年,土地所有權屬中華人民共和國。

          甲方在上述土地興建樓宇,屬_____結構,定名為__________,由甲方出售。

          第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內的第_____座(幢)樓_____單元,建筑面積為__________平方米,占地__________平方米,由甲方于__________年_____月_____日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過_____天,特殊原因是:

          一、人力不可抗拒的自然災害;

          二、施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;

          三、其它非甲方所能控制的事件。

          上述原因必須經_____市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。

          第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_____幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元_____角整。

          付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________________

          帳戶名稱:_______________帳號:_______________付款辦法:_______________

          第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至付款之日止,按_____市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期_____天內,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉售盈益屬甲方所有。

          第六條 甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按合同規定交付日第二天起至交付日止,以當時_____市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。

          第七條 在簽訂本合同時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金__________退回給乙方或抵作購樓價款。

          第八條 甲方出售的樓宇須經_____市建筑質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將乙付款現在_____天內退回乙方。

          第九條 乙方在交清購樓款后,由_____市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利,并依照國家和_____省對_____經濟特區的有關規定,享受優惠待遇。

          乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。

          乙方所購樓宇只作 使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。

          乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。

          第十條 乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經_____市公證處辦理公證后,由_____市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

          第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。

          第十二條 本合同自簽訂并經_____市公證處公證之日起生效。

          如發生糾紛,雙方應本著友好精神協商解決,不能解決時,應提請_____市仲裁機構仲裁或_____市人民法院裁決。

          第十三條 本合同共_____頁,為一式_____份,甲乙雙方各執_____份,_____市公證處_____份,均具有同等效力。

          甲方:____________________ 乙方:____________________

          代表人:__________________ 代表人:___________________

          _________年______月___日 _________年______月___日

          簽約地點:____________ 簽約地點:____________

        商品房合同買賣合同2

          原告: ,男, 漢族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: 。

          被告: ,住 。

          法定代表人: 。

          訴訟請求:

          1,請求判令被告繼續履行雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》;

          2,請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金,暫算至起訴之日止違約金暫計 元。

          3,本案訴訟費用由被告承擔。

          事實及理由:

          年 月 日,經原被告雙方協商一致簽訂了《商品房買賣合同》。合同第三條,“原告購買被告商品房為第 層 號房,該房屋建筑面積共 平方米”。

          第五條,“計價方式及價款,1,按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米 元,總金額 元”。

          第七條,“付款方式及期限,原告在簽訂本合同時一次性付清房款”。

          第十六條,“被告承諾與 年 月 日前,取得前款規定的土地房屋權屬證書,交付給原告”。被告不能在前款約定期限內交付權屬證書,雙方同意按照下列約定處理:2,約定日期起90日后,被告仍不能交付權屬證書或者登記證明的,雙方同意按下列1,2項目處理:“(2)原告不退房,被告自約定日期至實際交付權屬證書或登記證明之日止,按日向原告支付已交付房價款千分之0.1的違約金”。

          合同簽訂后,原告按照合同的約定,于當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定,在 年 月 日前,不僅未交付房屋,也未將土地,房屋權屬證書交付給原告,致使原告到目前為止不能登記過戶。原告曾多次要求被告履行合同義務,均未果。

          原告認為,合同簽訂后原被告雙方應充分履行合同義務,被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書的行為已經嚴重違約。因此,為維護本人合法權益,特訴至人民法院請求支持我方訴請。

          此致

          區人民法院

          具狀人:

          年 月 日

        商品房合同買賣合同3

          出賣人:_________省礦業有限公司

          郵政編碼:_________營業執照注冊號:_________企業資質證書號:_________法定代表人:_________何鑫聯系電話:_________

          委托銷售代理機構:_________成都中馳房地產營銷策劃有限公司注冊地址:_________成都市人民南路四段53號嘉云臺

          郵政編碼:_________營業執照注冊號:_________

          買受人:____________________________________________________________________買受人戶口(護照或單位)所在地:___________________

          國籍:_____________________________________________

          【法定代表人】【負責人】:___________________________

          【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【 】:_____________________________________出生日期:_______________年______月______日,性別:__________________________________通訊地址:__________________________________________________________________郵政編碼:_______________________________聯系電話:__________________________________共同買受人:_________________________________________________________________份額:____________________________筑面積______平方米;【層高】【凈高】為:_________3·0___米,【坡屋頂凈高】最低為:_________裝修標準是×元/每平方米。該商品房為住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第1種方式計算該商品房價款。其中,該商品房為經濟適用住房的,出賣人與買受人約定同時按照下列第1種方式和第2種方式分別計算該商品房價款。品房價款。佰_____拾_____元整(大寫)。所購商品房總價款合計___________________(大寫)。具體約定見附件四。

          第五條付款方式及期限

          買受人采取下列第種方式付款。

          1、一次性付款。

          2、分期付款。

          3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的×___%,其余價款可以向×_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

          4、其他方式。

          具體付款方式及期限的約定見附件五。

          第二十七條本合同及附件共______頁,一式__肆陸_捌__份,具有同等法律效力,其中出賣人_叁伍柒_份,買受人___份。

          甲方:_________乙方:_________日期:_________

        商品房合同買賣合同4

          甲方(出賣方):__________________身份證號碼:____________________________________

          乙方(購買方):__________________身份證號碼:____________________________________

          甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:

          第一條基本情況

          1、甲方自愿將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋。該房屋具體狀況如下:

          (1)該房屋座落于________________________________________________,建筑面積為____________平方米;套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;

          (2)該房屋的所有權證證號為________________________;

          (3)該房屋平面圖及其四至見房產證。

          2、附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩等其他設施、設備,將隨該房屋一并轉讓,且轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

          3、該房屋占用范圍內的土地使用權及其他相關權益隨該房屋一并轉讓。

          第二條保證

          甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押等任何權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

          第三條房價款與付款方式

          1、甲、乙雙方經協商一致,上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設施等)總房價款為:__________________元整(小寫:¥____________元)。

          2、支付方式、支付時間

          (1)甲、乙雙方同意,乙方在本合同簽訂之日支付給甲方人民幣__________________元整,(小寫:¥____________元),作為乙方購買甲方房屋的定金。

          (2)在房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢之日起3日內,乙方一次性支付剩余房款__________________元(小寫:¥____________元)。

          3、甲方在每次收取付款后,應當向乙方開具收款憑證,并注明收款時間。

          第四條交付期限

          1、甲、乙雙方同意,雙方應于本合同簽訂生效且乙方支付定金之日起3日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

          2、甲、乙雙方同意,甲方應于房屋產權證、土地使用權證等相關過戶手續辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋為空房。

          3、甲、乙雙方應于房屋正式交付乙方后3日內向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

          4、甲方應于合同簽訂生效之日起3日內將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。

          5、辦理以上手續應當繳納的相關費用,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

          6、甲方未按規定履行以上義務的,則按本合同約定承擔違約責任。

          第五條違約責任

          1、在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

          2、甲方如不按本合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額______‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同,甲方除應按本條約定支付違約金外,同時應雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房價款。

          3、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日______‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。

          第六條其他

          1、該房屋正式交付前,甲方應結清物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費。

          2、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。

          3、甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

          4、本合同一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

          5、本合同自甲乙雙方簽訂之起生效。

          甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________

          電話:______________________________電話:______________________________

          ____________年__________月_________日____________年__________月_________日

        商品房合同買賣合同5

          合同雙方當事人:_________

          出售方(甲方):_________

          注冊地址:_________

          營業執照注冊號:_________

          法定代表人:_________

          聯系電話:_________

          認購方(乙方):_________

          身份證號碼(或營業執照號):_________

          地址:_________

          電話:_________

          甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協議以便共同遵守:

          1.轉讓鋪位基本情況

          1.1.地址:位于_________現代商業中心(項目推廣名)_________區_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)

          1.2.該鋪位建筑面積共_________平方米,(其中套內建筑面積平方米,分攤建筑面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準);

          1.3.聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已于_________年_________月_________日申請產權登記,并領取了《房地產權證》,證號為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;

          1.4.乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,并愿意購買該商鋪。

          2.購買價款及付款方式

          2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建筑面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價為人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。

          2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須于_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款

         。1)首期轉讓款:轉讓價50%,即¥_________元,乙方須于_________年_________月_________日前支付;

         。2)二期轉讓款:轉讓價50%,即¥_________元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付后15日內一次性支付。

          甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:

          戶名:_________

          開戶行:_________

          帳號:_________

          3.交鋪時間

          3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;

          3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委托經營管理協議》的約定向乙方支付租金收益;

          3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。

          4.登記過戶手續辦理

          4.1.本合同簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過戶分證手續。

          4.2.自辦理過戶分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過戶后的《房地產權證》交付給乙方。

          5.面積確認及面積差異處理

          5.1.根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建筑面積為依據進行面積確認及面積差異處理;

          5.2.合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,并按照合同第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。

          6.鋪位管理及委托經營

          6.1.甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息咨詢及承擔鋪位的物業管理職能;

          6.2.該鋪位轉讓時,乙方需按《委托經營管理協議》的約定將該鋪位委托給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。

          7.稅務承擔

          經雙方協商同意按第_________種方法處理:

          7.1.辦理上述房地產過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

          8.雙方權利義務

          8.1.甲方權利義務

          8.1.1.有權按時足額收取轉讓價款;

          8.1.2.應當按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;

          8.1.3.對該項目提供有償的物業管理服務。

          8.2.乙方權利義務

          8.2.1.有權按時接收該鋪位;

          8.2.2.應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;

          8.2.3.委托期滿后,如乙方需要改變商鋪的經營范圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。

          8.2.4.向甲方交付相關的物業管理費用。

          9.合同的變更和解除

          發生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:

          9.1.由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;

          9.2.由于一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使合同履行成為不必要;

          9.3.情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除合同。

          10.回購條款

          10.1.乙方在本合同簽署并支付清轉讓價款十二個月后,三十六個月內可要求甲方以本合同價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關稅、費概由乙方承擔。

          11.違約責任

          11.1.甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;

          11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本合同,解除本合同時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;

          11.3.乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;

          11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本合同,解除本合同時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

          12.不可抗力

          12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務均不負責任。

          13.法律適用及管轄

          13.1.本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。

          14.爭議的解決

          14.1.本合同履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決;

          14.2.如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。

          15.通知

          15.1.本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應采取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本合同所列之聯系資料發出掛信后生效;

          15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。

          16.其他

          16.1.本合同未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協議進行約定,補充協議為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;

          16.2.本合同一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;

          16.3.本合同由雙方共同簽署并經見證后生效;

          16.4.以下附件作為合同的一部份,與本合同同時生效。

          甲方:(蓋章)_________

          法定代表人:_________

          乙方(簽名/蓋章):_________

          身份證號碼(或營業執照號):_________

          簽約日期:_________年_________月_________日

          簽約地點:_________

        商品房合同買賣合同6

          甲方(賣方):_______________身份證號碼:___________________________

          乙方(買方):_______________身份證號碼:___________________________

          甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:

          第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

          1.1座落于______________________________,建筑面積為_________平方米;套內建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積__________平方米;

          1.2出售房屋的所有權證(不動產權證)證號為___________________________;

          1.3房屋平面圖及其四至見房產證。

          1.3.1該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。

          1.3.2該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。甲方還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給乙方,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。

          第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發生相關糾紛,其后果由甲方承擔。甲方需付乙方違約金_________萬元。

          甲方保證出售房屋中未曾發生過重傷、非正常死亡、嚴重刑事案件等可能導致乙方心理不安的嚴重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務。如果乙方發現房屋中曾經發生過上述情況而甲方未曾予以書面披露的,乙方有權解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬元。

          第三條計價方式與價款

          按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;

          第四條履約定金

          乙方在_________年______月______日前付給甲方定金人民幣(大寫__________________)元,(小寫_________)元。定金在乙方最后一次付款時充抵房款。

          第五條價款支付:

          乙方分三期付給甲方:

          第一期:在_________年______月______日前付人民幣______萬元;第二期:在不動產權證過戶手續辦理完畢之日,付款______萬元;第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。

          每期付款,甲方收到后向乙方出具收據并簽字畫押。

          乙方以銀行轉賬方式向甲方支付款項,甲方收款信息如下:

          開戶銀行:____________________________________。

          開戶名稱:____________________________________。

          銀行賬號:____________________________________。

          第六條不動產權變更

          1、甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起_________日內辦理過戶手續。

          2、在乙方辦理相關產權轉移時,如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第九條承擔違約責任。

          3、辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

          第七條附屬設施等相關手續辦理時間約定:

          1、甲、乙雙方定于_________年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

          2、雙方定于_________年______月______日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

          3、甲方應在房屋交付前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。

          第八條共有產權人情況

          甲方確認本合同所售房屋(有/無)共有產權人。

          如果有,無論不動產權證上是否登記了共有權人,甲方需提供共有產權人同意甲方出售房屋的書面意見。

          第九條違約責任

          1、甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期______天按房價的總額________計算違約金給與乙方。逾期超過____個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并按房屋總價的______%向乙方支付違約金。

          2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日__________計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除本合同,并要求乙方向甲方支付合同總價________%的違約金。

          3、違約方要承擔守約方為實現債權而產生的律師費、差旅費、誤工費等。

          第十條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方,轉移前滅失的風險由甲方承擔。

          第十一條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,由________承擔。

          第十二條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

          第十三條甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。

          第十四條本合同一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關______份。均具有相同的法律效力。

          第十五條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

          甲方(簽章):________________乙方(簽章):_____________________

          聯系地址:______________________聯系地址:________________________

          聯系電話:______________________聯系電話:________________________

          ____________年_______月_______日____________年_______月_______日

        商品房合同買賣合同7

          甲方: (轉讓方簡稱甲方)

          乙方: (受讓方簡稱乙方)

          現就平等、自愿的基礎上,經協商達成一致,甲方將一套安置房(未裝修)轉讓給乙方。雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下條款,以資共同遵守:

          一、甲方房屋本情況:此房屋屬6+1安置房,位于小池家園水月社區210棟2單元205室,面南朝北,二樓,無電梯,面積為57.05平方米。

          二、付款方式:甲方必須交付下列證明及歸屬房屋的物件(1、原始房卡和原始繳費發票,二者上面均有“沈文龍轉讓張鳳平”字樣。2、拆遷合同復印件,沈文龍身份證復印件,水、電及天然氣發票,以及就房屋相關發票。3、房屋所有鑰匙)后,乙方一次性付清給甲方房款總金額玖萬壹仟捌佰元(其中包括水、電、天然氣開戶費叁仟貳佰叁拾元),甲方在收款時應向乙方出具收據。以上甲方交付的`所有證明及房屋附件(所有鑰匙)必須齊全,否則取消此次買賣,并退還乙方押金伍仟元。

          三、房屋交付:甲方應于本協議書生效之日起,將上述房屋鑰匙交付乙方,并就雙方在場的情況下,由乙方對房屋進行驗收,乙方如無異議,視為該房屋情況符合本協議約定。甲方完成房屋交付后,上述房屋的占有、使用、收益、處理權等,將歸乙方享有或承擔。

          四、甲方承諾保證:甲方保證自己對該房轉讓擁有處理權,保證在交易時,該房屋沒有產權糾紛,轉讓該該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權的人,對房屋不再有繼承權、共同所有權和其他權利。甲方保證該房屋轉讓不涉及第三方的權利,否則一切后果由甲方全部承擔。

          五、房屋的后期辦理相關證件(房產證等),如證件由乙方直接辦理,產權所有人為乙方姓名,所產生的費用由乙方承擔;如證件{房產證等}經由甲方現行辦理,所產生的手續費由甲方承擔,再行更改為乙方姓名及所有。乙方辦理時,甲方無條件提供相關的所有證件手續,協助乙方辦理房產證及其他證件。

          六、如房屋被政府征收、拆遷或其他等原因,而獲得的補償或新房屋,新

          登記造冊的產權人仍是甲方,則甲乙雙方應向房屋管理機關申請辦理房屋所有權,權屬變更登記,該房屋產權過戶乙方名下。

          七、成交后,房屋后期裝修,物業所收取的押金,及裝修產生的垃圾費用均由乙方承擔。但成交前所產生的所有費用由甲方負責。

          八、本協議書未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決,若變更或解除協議內容必須雙方協商一致。若一方擅自變更或解除造成的經濟損失,由責任方負全部責任。本合同書雙方具有同等的法律效力。

          九、本協議書一式兩份,甲乙雙方各執一份,協議書從雙方簽字之日生效。

          甲方簽字:

          乙方簽字:

          20xx年x月xx日

        商品房合同買賣合同8

          代理人:_____(以下簡稱甲乙方)買受人:_____雙方根據《____市優惠價房出售管理辦法》的有關規定,簽訂本合同。

          1、甲方同意將坐落在____市_____區(縣)_____街道(鎮)_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優惠價出售給乙方。

          2、上開房屋按住房綜合造價的_____%________年每平方米建筑面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建筑面積售價_____元,共計售價(大寫)_____元。

          3、乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。

          4、乙方在合同簽訂后30天內一次付清購房款,甲方給予_____%優惠,乙方實付價款(大寫)_____元。

          5、乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應付款_____%,計(大寫)_____元。余額計(大寫)_____元,分________年付清,月利率_____‰,余額款本息共計(大寫)_____,每月月底前交付(大寫)_____元,最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后30天內交付首期購房款。

          6、乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。

          7、乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區、縣房管局根據《民法典》向法院申請按絕產接管,未付清的購房款由接管單位補交。

          8、甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內交割房屋。

          9、甲乙雙方按規定辦理有關手續,交付有關手續費和產權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權證。

          10、甲乙雙方在合同簽訂后30天內預付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設施。

          1、上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。

          2、乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建筑管理等的各項法規和規定,按時向提供售后服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。

          3、本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。

          4、本契約一式四份。甲乙雙方各執一份,房屋所在地管房部門或組織,房產交易所各執一份存證。甲方(簽章):_____

          乙方(簽章):_____代表人(簽章)

          代表人(簽章)________年____月____日

          ________年____月____日

        商品房合同買賣合同9

          賣方(以下簡稱甲方):_______________

          身份證號碼:___________________________

          買方(以下簡稱乙方):_______________

          身份證號碼:___________________________

          第一條、房屋的基本情況

          甲方房屋坐落于______________________________;位于第_________層_________戶,房屋結構為________,房產證登記面積_________平方米,地下室______間,面積______平方,房屋權屬證書號為______________________________。

          第二條、價格

          以房產證登記面積為依據,每平米_________元,該房屋售價總金額為_________萬元整,大寫:___________________________。

          第三條、付款方式

          乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金____________元整,大寫:______________________________,______日內交付_________萬元(大寫_______________),余款_________元(大寫_________)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。

          第四條、房屋交付期限

          甲方應于本合同簽訂之日起_________日內,將該房屋交付乙方。

          第五條、乙方逾期付款的違約責任

          乙方如未按本合同第______條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規定的應付款限期之第______天起至實際付款之日止,每逾期______天,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。逾期超過_____日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。

          第六條、甲方逾期交付房屋的違約責任

          除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期_______天,甲方按累計已付款的________%向乙方支付違約金。逾期超過________日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。

          第七條、關于產權過戶登記的約定

          甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的________%賠償乙方損失。

          第八條、簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更

          甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。

          第九條、甲方保證在辦理完過戶手續之日起______日內,將戶口遷出,逾期超過______日,乙方______日按已付款的_____%收取違約金。

          第十條、因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

          第十一條、本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。

          第十二條、本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________所在地人民法院起訴。

          第十三條、本合同一式______份,甲、乙雙方各執______份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

          甲方:_____________________乙方:____________________

          電話:_____________________電話:____________________

          _________年______月______日_________年______月______日

        商品房合同買賣合同10

          甲方(以下簡稱出售方):______________乙方(以下簡稱購買方):______________

          現住址:______________________________現住址:____________________________

          身份證號:__________________________身份證號:____________________________

          丙方公司(房屋中介):__________________

          丙方:____________________

          聯系電話:___________________

          根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿,協商一致的基礎上就買賣單位購房達成如下協議:

          第一條乙方購買甲方坐落于_________單位房一套,房屋面積大約為________平方米之間(以產權登記面積為準)____房____廳____衛____多層型房。此購房指標總售價_____元整(¥_____萬元)。預付訂金____%_____萬元,其余____%____萬元需在單位繳納確定購房訂金兩個工作日一次性付清。

          第二條甲方必須要先將產權辦理在自己名下,房產證費用由甲方出。甲方必須無條件配合協助乙方在合法過戶時間日內將產權過戶到乙方名下,其過戶產生所有費用由乙方承擔如(契稅、房產證等)。

          第三條甲乙雙方應在簽署本合同時,向對方提供身份證、戶口薄證件及復印件:

          第四條

          第五條

          第六條甲乙雙方從簽訂即日起所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由乙方負責。

          第七條稅費分擔

          甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。

          第八條定金

          注:過戶完成首付款和余款當日兌現

          第10條違約責任

          如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣_____元違約金。

          第十一條交房日期:

          第十二條備注:室內留下的固定裝修及家具電器包括:(根據家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

          第十三條在本合同履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

          第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

          第十五條本合同及其補充協議、家具清單內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

          第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見證人執一份。

          第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。

          第十八條本合同自三方簽字之日起生效。

          第十九條附帶家具(見家具清單)

          甲方(簽字):____乙方(簽字):_____見證人(簽字):____

          ___年___月___日___年____月____日____年____月____日

        商品房合同買賣合同11

          -環保驗收條款維持原狀;

          -消防驗收標準修改為“公安消防部門出具的《建設工程消防驗收合格意見書》或備案憑證”;

          -刪除《建設工程質量監督報告》。

          本報訊 (記者蔣悅飛 通訊員 穗房宣)本報昨日文章《廣州買樓網簽近期接近于0》報道新版商品房合同可能存在的問題,得到廣州市房管局的關注和認可。昨日廣州市房管局召開新聞發布會,公布7月6日以來的3天時間,“陽光家緣”網上正式簽約14份。新版商品房買賣合同涉及的交樓三條,環保驗收條款維持原狀,消防驗收標準修改為“公安消防部門出具的《建設工程消防驗收合格意見書》或備案憑證”,刪除《建設工程質量監督報告》。

          “與20xx版商品房買賣合同的交房條件相比,20xx版商品房買賣合同最大的特點之一就是嚴格了開發商的交房條件!睆V州市房管局新聞發言人黃文波表示,歡迎社會各界多提寶貴意見。

          關于個別媒體反映開發商提出交房時取得商品房的《建設工程質量監督報告》、《建設工程消防驗收合格意見書》和《環保驗收合格證》有困難的問題,黃文波一一作出解釋。

          關于環保驗收問題:黃文波表示,“交房前,商品房須取得環保部門意見是一定要嚴格執行的”。

          關于排水許可證:根據水務部門意見,在交房時取得排水許可證是可以辦到的。同時,20xx版商品房買賣合同第十五條列明的資料中并非必須要《環保驗收合格證》,而是“環保部門出具的認可文件或準許使用文件”。對于個別項目辦理《環保驗收合格證》確有困難的,持環保部門認可文件或準許使用文件也可視為符合交房條件。

          關于消防驗收問題:20xx版商品房買賣合同將第十五條中的(四)公安消防部門出具的《建設工程消防驗收合格意見書》修改為(四)公安消防部門出具的《建設工程消防驗收合格意見書》或備案憑證。

        商品房合同買賣合同12

          市房產局規定,雙方簽訂的《商品房買賣合同》備案后,原則上不予撤銷。但購房人有下列情況之一,經雙方協商一致達成解除合同協議的,可持身份證明和相關材料辦理撤銷合同備案手續:

          1、購房人對所購房屋因質量或結構問題、規劃或設計變更導致房屋現狀發生變化,要求解除合同的,由售房單位提供證明材料;

          2、購房人因房屋建筑面積誤差比絕對值超過3%,要求解除合同的,需提交房產測繪中心確認的預測繪和實測繪報告;

          3、因售房單位的責任,超過約定期限1年內未辦理登記,要求解除合同的,需提交退款憑證;

          4、購房人辦理按揭貸款手續未獲批準或批準后無力償還不能繼續履行合同的,需提交貸款機構出具的證明;

          5、售房單位工作人員失誤,將購房人具體房屋信息錄入錯誤;購房人在所購項目中換購房屋,要求更正合同信息的;需提交新簽訂并備案的合同;

          6、購房人因出國留學或定居要求解除合同的,需提交護照和留學、定居許可證明;

          7、購房人(或者直系親屬)因患重大疾病急需資金,要求解除合同的,需提交市級以上醫院診斷書;

          8、因不可抗力而無法履行合同的,需提交相應的證明材料。商品房買賣合同

          合同編號:_________

          出賣人:_________

          住所:_________

          郵編:_________

          營業執照號碼:_________

          資格證書號碼:_________

          法定代表人:_________

          聯系電話:_________

          委托代理人:_________

          聯系電話:_________

          買受人:_________

          國籍:_________

          性別:_________

          出生年月日:_________

          住所(址)_________

          郵編:_________

          證件名稱:_________

          號碼:_________

          聯系電話:_________

          委托/法定代理人:_________

          住所(址)_________

          聯系電話:_________

          根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:

          第一條 項目建設依據

          1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權。

          2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批準書號】為:_________,土地使用權面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

          3、出賣人經批準,在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規劃許可證號為:_________,建筑工程施工許可證號為:_________,建設工程施工合同約定的開工日期為:_________,建設工程施工合同約定的竣工日期為:_________.

          第二條 商品房情況

          該商品房銷售許可證號:_________.

          商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。

          設計用途_________;建筑結構_________;建筑層數為_________層。

          建筑面積_________平方米,其中:套內建筑面積_________平方米,公共部位分攤建筑面積_________平方米。

          商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。

          第三條 計價方式與價款

          出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

          1、按建筑面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。

          2、按套內建筑面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

          3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。

          4、_________.

          第四條 付款方式及期限

          買受人采取下列第_________種方式付款。

          1、一次性付款,自簽約日起_________日內付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)

          2、分期付款。

          (1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;________

        商品房合同買賣合同13

          賣方(下稱甲方):_______________________

          買方(下稱乙方):_______________________

          甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,甲方在上述土地上建設的商品房項目名稱為_____________,座落_______________________,項目總平面見附件1。

          甲乙雙方經協商一致,就上述項目之商品房買賣,訂立本契約。

          第一條 標的

          第1款 乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋(下稱該房屋);該房屋使用功能為_________(住宅/辦公/商業)。

          該房屋主體建筑總層數_______層,其中_________米以下_______層,_________米以上_______層;屬框架框架/框剪/磚混)結構,層高_________米。

          該房屋建筑面積_________平方米,其中套內建筑面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。

          計入上述共有公用分攤面積的共有部位詳見附件2;雖未計入上述共有公用分攤面積但歸全體業主共有公用的房屋和建筑部位詳見附件3。

          除附件2、3所列項目以外的配套房屋、建筑歸甲方所有,甲方可依法行使權利但權利人應當按規劃設計用途使用該房屋、建筑物、不得擅自改變其用途。

          與該房屋正常使用直接關聯的公共配套設施及其標準見附件4,該房屋的套型及分層平面位置見附件5,裝修裝飾及設備標準見附件6。

          第2款 本契約所稱該房屋,包括其占用土地范圍內國有土地使用權,該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權登記時由政府主管部門核定。

          第3款 甲方已申領_________第_________號《_________市商品房預售許可證》,依法可以銷售該房屋。

          第二條 價格

          第1款 乙方購買該房屋以建筑面積計算,單價為________元/平方米,房款合計(大寫)_____________元整(小寫:_______),幣種為人民幣。

          第2款 乙方除上述房款外,對取得附件3所列項目的共有權不再另行支付價款。

          第三條 定金及其處理辦法

          第1款 乙方應于______年_____月_____日前向甲方支付定金(大寫_____________元)(小寫:_______元),幣種為人民幣。

          第2款 甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:

          1.在乙方履行附件7最后一次付款時,充抵房款。

          2.在空白時,甲方一次性返還乙方。

          第四條 付款方式及時間

          第1款 乙方按照本契約附件7載明的付款方式和時間向甲方支付房款。

          第2款 如乙方違反本契約附件7的約定,乙方承擔下列第_________種違約責任;但甲方解除本契約的除外:

          1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。

          2.按照每萬分之五計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。

          3.__________________________________________________________________

          第3款 (以下適用于一次性付款)經甲方催告后30天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式50%的,甲方有權解除本契約,并按下列第_________種方式處理:

          1.甲方于解除本契約后15天內將已付房款退還乙方,定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。

          2.__________________________________________________________________

         。ㄒ韵逻m用于分期付款)經甲方催告后30天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款20%的,甲方有權要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:

          1.甲方于解除本契約后15天內將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。

          2.__________________________________________________________________

         。ㄒ韵逻m用于其他付款方式)甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:

          1.就付款方式的期限以及遲延付款所應承擔的責任須明確約定,以防產生糾紛無約可依。

          2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批準時的解決辦法和處理方式。

          第五條 (本條適用于預售商品房)預售款的專用

          第1款 該房屋竣工前,《_________》商品房的預售款應用于有關該房屋的工程建設,由開戶銀行監管。

          第2款 甲方如將該預售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務能力;乙方有權中止履行本契約,甲方在30天內不提供相應擔保的,乙方有權解除本契約,并按下列第_________種方式處理:

          1.甲方應于本契約解除后15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方;并按總房款的3%向乙方支付賠償金。

          2._________________________________________________________________。

          第六條 房屋交付時間

          第1款 甲方應于_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。

          第2款 甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔下列第_________種違約責任;但乙方解除本契外:

          1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

          2.按照每天萬分之五計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

          3.__________________________________________________________________。

          第3款 甲方逾期交付該房屋,經乙方催告后30天內仍未履行的,乙方有權解除本契約,并按下列第_________種方式處理:

          1.甲方應于本契約解除后15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款3%向乙方支付賠償金。

          2.__________________________________________________________________。

          第七條 (本條適用于分期建設、分期驗收交付的項目)公共配套設施的交付時間

          第1款 甲方應按附件4載明的時間將與該房屋正常使用直接關聯的公共配配套設施交付使用。

          第2款 如甲方逾期交付上述公共配套設施的,甲方承擔下列第_________種違約責任;但乙方解除本契約的除外:

          1.按照每天萬分之二計算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。

          2.___________________________________________________________________。

          第3款 甲方未按前款約定的時間交附件4中第1-6項公共配套設施,經乙方催告后30天內甲方仍未履行的,乙方有權解除本契約,并按下列第_________種方式處理:注意:明確注明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統等。

          1.甲方應于本契約解除后15天內,將已將房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的3%向乙方支付賠償金。

          2.___________________________________________________________________。

          第八條 房屋交付標準

          第1款 甲方應按第一條約定的標準交付該房屋。

          第2款 第一條約定的該房屋建筑面積為甲方預測,如與實際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:

          1.按規定的處理辦法執行。

          2.按規定的處理辦法執行。

          第3款 甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的,甲方承擔下列第_________種違約責任,但本條前款和第4、5款另有約定除外;乙方也可以解除本契約:

          1.單價降低每平方米_________元,并一交付該房屋后30天內與乙方結算。

          2.____________________________________________________________________。

          第4款 甲方交付該房屋的公共配套設施低于附件4約定標準的,甲方承擔下列第_________種違約責任;甲方低于附件4約定標準交付附件4中第_________項公共配套設施的,乙方也可以解除本契約:

          1.單價降低每平方米_________元,并于交付后30天內與乙方結算。

          2.采取補救措施使其達到附件4約定標準。

          3.____________________________________________________________________。

          第5款 甲方交付該房屋的裝修及設備低于附件6約定標準的,甲方承擔上列第_________種違約責任:

          1.按有關裝飾裝修及設備的重置價差價雙倍賠償乙方。

          2.在_________天內采取補救措施使其達到附件6約定標準。

          3.____________________________________________________________________。

          第6款 乙方依本條上述約定解除本契約時,按下列第_________種方式處理:

          1.甲方應于本契約解除后15天內,將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的3%向乙方支付賠償金。

          2._____________________________________________________________________。

          第九條 工程質量驗收

          第1款 甲方取得有關工程驗收合格證明文件后,方可將該房屋交付乙方使用。

          第2款 該房屋交付后,如有關建設工程質量監督機構責令停止使用的,甲方承擔下列第_________種責任:

          1.視同甲方自始未交付該房屋,并賠償乙方因此蒙受的一切損失。

          2._____________________________________________________________________。

          第十條 房屋交接手續

          第1款 甲方交付該房屋時,應書面通知乙方;乙方應在書面通知送達之日起30天內對該房屋進行驗收并與甲方辦理交接手續。甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,即為交付。

          第2款 若乙方在上述書面通知送達之日起30天內未對該房屋進行驗收的,按下列第_________種方式處理:

          1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費;該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。

          2._____________________________________________________________________。

          第十一條 質量保證書和使用說明書

          甲方交付該房屋時,應當按規定向乙方提供由《質量保證書》和《使用說明書》。

          第十二條 房屋保修

          第1款 保修期按附件8的約定執行,但約定的保修期不得短于國家規定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。

          第2款 該房屋在保修期內因質量問題造成乙方經濟損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:

          1.乙方實際損失。

          2._____________________________________________________________________。

          第3款 該房屋在保修期內發生重大質量問題,嚴重影響正常使用的,經有關部門認定系甲方責任的,乙方有權解除本契約。

          第十三條 物業管理(前期物業管理期間訂立本合同適用本條款)

          本合同簽訂前,甲方就該房屋所在商品房項目的物業管理已與_________簽訂《前期物業服務合同》,并已制定《業主臨時公約》。乙方承諾,自愿遵守該《前期物業服務合同》和《業主臨時公約》,并按其規定行使權利、履行義務。

          本合同簽訂后,業主委員會簽訂的《物業服務合同》和業主大會制定的《業主公約》依法生效的,乙方按有關物業管理的規定行使權利、履行義務。

          上述《前期物業服務合同》的主要內容和《業主臨時公約》詳見附件9。

          第十四條 權利瑕疵擔保

          第1款 下述第三人對該房屋享有下列第_________項權利;甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:

          1._________(第三人)的抵押權。

          2.承租人(第三人):_________的權利。

          第2款 甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權利:

          1.(以下適用于抵押權)甲方應于本契約生效后_________天內取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權的書面保證,并于辦理該房屋產權交易過戶手續前消滅該抵押權。否則乙方有權立即解除本契約,并要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。

          2.(以下適用于承租人的權利)甲方應于本契約生效后_________天內征得上述第三人同意,從_________時起將甲方的有關租賃合同權利義務轉讓給乙方;并對預收租金按實與乙方結算。

          3._______________________________________________________________________。

          第十五條 產權轉移手續

          第1款 該房屋交付后90天內,甲乙雙方應按有關規定準備完備的資料,協助對方輸該房屋產權交易過戶及申領有關權證手續。

          第2款 附件3所列房屋和建筑部位符合獨立登記所有權條件的,自甲方向業主或物業管理企業正式移交之日起_________日內,甲方與業主應按有關規定準備完備的資料,協助對方辦理該房屋和建筑部位的產權交易及申領權證手續。

          第3款 如違反前1、2條款約定,剛不協助方向對方承擔下列第_________種違約責任:

          1.按每天_________元計處,不協助方向對方支付逾期期間的違約金。

          2._______________________________________________________________________。

          第十六條 通訊

          一方向對方發送的有關本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址,應當及時通知對方;否則,造成有關通訊不能送達或送達不到的,在一定合理期限后即視為送達。

          第十七條 期間

          本契約關于期間的約定適用《中華人民共和國民法通則》關于期間的規定。

          第十八條 生效條件

          甲乙雙方約定,本契約在_________辦理登記手續后生效。

          第十九條 爭議解決方式

          因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉讓及終止等發生爭議的,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,按下列第____種方式解決

          1.人民法院提起訴訟;

          2.向南京仲裁委員會申請仲裁;

          3.向_________仲裁委員會申請仲裁。

          第二十條 附件及空格部分填寫內容的效力

          本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附件10的補充協議。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附件內空格部分填寫的內容與鉛印部分具有同等法律效力。

          第二十一條 文字

          甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本;若其他文字文本與漢語文本有沖突,以漢語文本為準。

          第二十二條 合同文本及留存

          本契約一式_______份;正本二份,甲乙雙方各執一份;副本_______份,甲方_______份,乙方_______份,_________房地產市場管理處一份。

          甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):______________

          委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):________

          _________年_______月_______日 _________年_______月______日

          附件

          附件1 總平面圖(略)

          附件2 計入共有公用分攤面積的共有部位(文字描述不詳的可以附圖說明)

          1.分隔墻

          2.外墻體一半

          3.樓梯間

          4._________

          5._________

          附件3 未計入共有公用分攤面積但歸全體業主共有的房屋和建筑部位(文字描述不詳的可以附圖說明)

          1.物業管理用房

          2._________

          3._________

          附件4 公共配套設施

          甲方應按下列標準的時間交付與該房屋正常使用直接關聯的公共配套設施:

          1.名稱:_______________;標準:_____________________;交付時間:___________________________;

          2.名稱:_______________;標準:_____________________;交付時間:___________________________;

          3.名稱:_______________;標準:_____________________;交付時間:___________________________。

          附件5 套型及分層平面位置圖(略)

          附件6 裝飾裝修及設備標準

          地面:______________________________________________________

          天花:______________________________________________________

          單元防盜門:________________________________________________

          分戶門:____________________________________________________

          內門:______________________________________________________

          窗:________________________________________________________

          內墻:______________________________________________________

          外墻:______________________________________________________

          廚房:______________________________________________________

          衛生間:____________________________________________________

          附件7 付款方式及時間(略)

          附件8 保修范圍及期限

          自房屋交付使用之日起,房屋工程質量保修期如下:

          1.基礎設施、房屋的地基基礎和主體結構,為設計文件規定的合理使用年限。

          2.房屋防水、有防水要求的衛生間、廚房、房間和外墻面的防滲漏,為_________年(不低于5年)。

          3.供熱與供冷系統,為_________個采暖期、供冷期(不低于2個)。

          4.電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修,為_________年(不低于2年)。

          5.墻面、頂棚抹灰層脫落,為_________年(不低于1年)。

          6.地面空鼓開裂、大面積起砂,為_________年(不低于1年)。

          7.門窗翹裂、五金件損壞,為_________年(不低于1年)。

          8.管道堵塞,為_________個月(不低于2個月)。

          9.衛生潔具,為_________年(不低于1年)。

          10.燈具、電器開關,為_________個月(不低于6個月)。

          11.房屋白蟻預防,為_________年(不低于15年)。

          12._____________________________________________。

          附件9-1 《前期物業服合同》主要內容(略)

          附件9-2 《業主臨時公約》(略)

          附件10 補充協議(略)

        商品房合同買賣合同14

          甲方:______________身份證:______________

          乙方:______________身份證:______________

          甲乙雙方協商一致,達成以下合意。

          1、甲方欲將登記在其名下的房屋轉讓給乙,_____年_____月_____日前完成交房,并在_____年_____月_____日前按照法律規定到房地產主管部門完成過戶登記。

          2、乙方在_____年_____月_____日前交付房屋價款,方式。

          3、交易產生的稅款由_____承擔,手續費由_____承擔

          4、違約及救濟:

         。1)乙方支付價款后,若甲方_____年_____月_____日前未完成交房,需賠償乙方違約金_____萬。

         。2)若乙方_____年_____月_____日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_____元不予退還。

         。3)若因為甲方原因,在_____年_____月_____日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_____元,并履行過戶登記義務。

          本合同一式_____份,甲乙各_____份保管。

          5、簽訂本合同意味著

         。1)乙對房屋進行了細致檢查并滿意

         。2)出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

          (3)甲收取了乙的押金_____元

         。4)雙方身份證復印件

         。5)甲方房產證復印件

          6、雙方約定的其他事項

          甲方:______________

          乙方:______________

          _____年_____月_____日

        商品房合同買賣合同15

          填寫說明:

          1、付款方式:請填寫“按揭貸款或者一次性付款”如有其他付款方式,請按實際填寫;

          2、開發企業:是否同意合同變更;

          3、公積金中心:是否因購房存在提取住房公積金或者辦理住房公積金貸款手續;

          4、權屬登記中心、分局或房管所:該合同是否辦理按揭貸款、若辦理了按揭貸款是否已經提前還款;

          5、買受人簽章需至房管局市場科當面簽字并提交相關身份證明材料。

        【商品房合同買賣合同】相關文章:

        商品房買賣合同04-21

        商品房買賣合同11-25

        商品房買賣合同05-08

        商品房買賣合同范本-買賣合同02-07

        商品房買賣合同模板11-03

        商品房預售買賣合同05-13

        商品房買賣合同【精】05-06

        【熱門】商品房買賣合同05-06

        【推薦】商品房買賣合同05-06

        商品房買賣合同【推薦】05-06

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>

          2. 亚洲欧美日韩中文二区 | 亚洲国产AV一区二区三区四区 | 久久亚洲一区二区 | 亚洲精国产一区二区三区 | 午夜国产欧美理论在线播放 | 视频在线色久火热精 |